工程承包简易协议书.docx

《工程承包简易协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包简易协议书.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程承包简易协议书工程承包简易协议书现如今，协议与我们的生活息息相关，签订协议能够保证双方合作愉快。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是我精心整理的工程承包简易协议书，欢迎大家共享。工程承包简易协议书1发包方甲方：承包方乙方：为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，根据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，下面简称甲方、乙方。1、工程名称：嘉禾望岗村。施工承包内容：乙方按建筑规格要求、设计施工图纸并由乙方同意后施工。2、搭排栅挂网由甲方负责。3、水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房，洗菜盘用5050耐磨砖、做双层炉灶台，所有内墙贴2540瓷片

2、，贴1。2米高瓷片，房间脚线。4、所有厕所，阳台，楼梯贴瓷片到顶。5、外墙贴马赛克。6、乙方包内地面用水，泥浆，贴5050地砖。7、承包价格：按装修面积每平方米为83元。8、水电安装，扇灰和排污管安装，一切由甲方负责。9、付款方式：按工程进度，付进度款80%，完工后，三日内结清所有工程款。10、所有余泥由乙方负责清理到一楼集中点，再由甲方负责运走。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。甲方签名：乙方签名：年月日工程承包简易协议书2发包方：_承包方：_为了保证_施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，根据（中国合同法）、（中国建筑法）及其他法律法规，双方

3、友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、完工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程完工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，知足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工经过中的工程质量、材料质量、催促工程进度;给

4、承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的.保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承当施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：

5、委托代理人：签约签约地点：工程承包简易协议书3发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)按照（中国合同法）、（中国建筑法）及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程大概情况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：4、承包方式：。二、合同工期开工日期：年月日，完工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、根据（*施工质量验收规范）验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用

6、;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程完工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同介入技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织施行，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工经过中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济

7、责任。八、工程完工验收及保修1、承包人在工程完工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提早通知承包人，并与承包人另行约定验收日期，但发包人必须成认承包人的完工时间;发包人推延验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提早使用的，视为验收合格;3、完工工程经历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承当;4、工程已基本完工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期完工，可作减项完工，并对已完成工程

8、进行完工验收和办理移交手续;5、自工程完工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其到达质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提早三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行经过中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立_年_月_日合同订立地点：_本合同共_页发包人：(盖章)法定代表人/委托代理人：(签字)承包人：(签字)联络方式：开户银行：银行账号：【工程承包简易协议书】