照明工程合同精选.docx

《照明工程合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《照明工程合同精选.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、照明工程合同照明工程合同1发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一样，订立本合同，甲乙双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围及方式包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；协作装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。协作土建、设备安装工程的施工。三、合同工期开工日期：20xx年 04 月 28 日竣工日期：20xx年 09 月 28 日以实际开、竣工日期为准。四、质量

2、标准工程质量标准：一次验收合格率100%。五、合同价款1、本合同价款采纳固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：叁拾玖万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具）2、无论外部条件发生何种改变，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。3、任何一方不得擅自变更合同价款，但有下列状况之一时可以协商调整：（1）假如工厂弯灯和投光灯为乙方选购时；（2）因施工图相对于招标图纸有变更，经甲乙双方共同协商认可时；（3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更；（4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。六、工程变更（1）甲方

3、为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。（2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件）（3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝担当变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方担当。（4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。（5）因工程变更或甲方缘由影响工期的，按双方协商的时间顺延。七、付款方式1、主体施工阶段，每月按已完工程量的2、全部合同内的

4、电气工程完工，阅历收合格后，一个月内支付总价款的；工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的95%。3、剩余质保金的50%，在质保期满后的10天内全部付清。4、工程款按以上的全部付款必需汇入乙方指定的账户。八、甲方职责1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后接着帮助解决有关遗留事项，供应一套施工图纸，供应给乙方一间办公室。2、定期对工程进度、质量、平安文明施工状况进行检查，提出整改看法；刚好将设计变更等技术资料交乙方。九、乙方职责1、严格根据施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。刚好报送进场材料报验、隐藏工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；根据相

5、关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参与各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）2、负责在建和己完工程的成品爱护。与土建和设备安装工程的协作施工。3、保证施工场地达到环保管理有关规定，符合文明施工要求。职工宿舍、食堂、卫生设施，符合消防、治安、卫生标准，保持清洁卫生。4、工程完成后，应将施工中造成的障碍物和垃圾进行清除。5、因乙方未按合同约定完成上述工作，引起的索赔和罚款，应由乙方担当。上述各项工作的费用，均已包含在合同总价款内。十、质量与验收1、工程质量应符合国家或专业质量评定标准的合格条件。本工程要求的质量标准为一次验收合格率100%。因乙方缘

6、由使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必需自费整改，使工程实体质量达到验收标准为止。2、未经工程师批准，工程的任何部分都不得覆盖，当隐藏工程已经具备检验条件时，乙方应刚好通知工程师。工程师应参与对这部分工程的检查和检验，并不得无故拖延。若工程师在接到乙方通知48小时后没有回复，乙方可以自行验收覆盖。3、质量检查不应影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响施工正常进行的费用由乙方担当，工期不予顺延。4、工程竣工档案资料的编制，按市城建档案管理部门及有关行业主管部门和甲方的详细要求编制，乙方须在工程竣工后的30天内编制完成，交甲方和监理审核，最终以所属城建档案管理部门验收为准。5、工程质量保修内

7、容及要求，按国务院颁发的建设工程质量管理条例，及双方签定的工程质量保修书条款执行。质量保修期内，乙方定期进行质量回访，主动征询用户看法，对甲方反馈的工程质量问题，刚好提出整改修理方案，征得甲方同意，选派专业修理队伍进行整改修理。十一、平安施工1、乙方必需根据建设工程平安生产管理条例，和国家平安生产、文明施工的有关法规进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。开工前与甲方签订平安、文明施工的责任协议书，落实平安、文明施工的措施。2、在工程施工的整个过程中，乙方负责施工现场全部人员的平安。除因甲方、工程师的过失而造成伤亡外，甲方不担当乙方或其它人

8、员的伤亡赔偿、补偿。3、在履行合同中，乙方应实行一切合理措施，爱护现场旁边的环境，避开因施工引起污染和对公众财产、公共环境等造成损害或阻碍。4、承包方应针对不同的分部分项工程，必需在开工前进行平安技术交底，并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。5、特别工种作业人员必需持证上岗，严格执行各种平安操作规程。6、事故处理：在工程施工期间，假如在工程的任何部分发生平安事故、机械故障或其它事务，对平安造成威逼，工程师认为必需进行紧急处置时，乙方必需马上实行措施加以处置。若乙方无力或不愿马上进行处置，为消退危急，工程师可雇用其它人员从事该项应急处置工作，此项费用向乙方索回，或从应付给乙方的款项中扣除。

9、7、有关平安防护的措施费用，已包括在合同总价款中。十二、违约和争议1、违约（1）甲方代表不能刚好给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它合同无法履行的行为，应担当违约责任，相应顺延工期。（2）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它时合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿引起违约给甲方造成的损失。（3）除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。（4）因一方违约时合同不能履行，另一方欲中止合同或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方

10、担当违约责任。（5）双方严守该协议各条款的约定，单方违约，担当总价的3%的违约金作赔偿。2、争议本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。十三、其它1、工程停、缓建执行国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例有关规定。2、施工过程中若遇不行抗力如特别气象缘由及自然灾难等发生时，乙方应在24小时内向甲方代表通报受害状况，甲乙双方应刚好协调解决。3、乙方不得将工程倒手转包给其它施工单位，否则甲方有权中止合同，因此而造成的一切损失由乙方担当。4、本合同履行过程中依据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、托付、证书等书面形式资料均

11、应作为合同的补充内容，与合同条款具有同等效力。十四、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍旧生效外，其它条款即告终止；保修期满，并结清款项后，保修条款终止，本合同终止。十五、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。甲方： 乙方：托付代理人： 托付代理人：联系电话：联系电话：合同签订日期： 年 月 日照明工程合同2发包方： （以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 照明工程，特订立本合同。1、合同内容1、1工程名称：1、2工程地点：1、3工程范

12、围：施工工期2、1起先工作日期： 年 月 日2、2结束工作日期： 年 月 日2、3总日历工作天数为 ： 天2、承包方式本工程为包工包料（包含灯具选购）的承包方式。3、合同价款及付款方式4、1合同总价款（暂定）人民币：4、1、1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4、2付款方式4、2、1施工进场两天内支付暂定工程款的70%，竣工验收后支付至总工程款的100%。4、2、2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4、灯具技术参数要求4、1光通量：4、2显色指数：4、3色温：4、4配光曲线：4、5整灯光效：4、6寿命：4、7工作温度：4、8灯具和电源防护等级为IP65；4、9工作电压：AC185V265

13、V，频率为50HZ+10HZ4、10光通维持率：4、11道路平均照度和匀称度要求：4、12未作要求部分，须满意国家及省市相关规范要求。5、质量要求依据城市道路照明设计标准（CJJ4520xx）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰5%/年。6、双方责任6、1甲方责任：6、1、1甲方在乙方施工前，向乙方供应 原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中供应的图纸）电子版。6、1、2向乙方供应必要的场地及施工用水、用电。6、1、3按合同约定向乙方支付合同价款。6、1、4由于工期太紧，甲方必需在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。6、1、5甲方负责

14、协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。6、1、6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后刚好办理结算。6、2乙方责任：6、2、1乙方应向甲方供应竣工图四套。6、2、2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上娴熟操作。6、2、3按施工平安规范做好施工质量、平安管理，如在施工期间发生施工质量、平安事故，应刚好报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。6、2、4隐藏工程，隐藏前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐藏，自行隐藏无效。6、2、5乙方进场施工

15、时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，担当在安装、施工过程中的放火、防盗等平安责任；对现场全部其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。7、暂停施工7、1当遇到重大质量事故、平安事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理看法。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方缘由造成停工的，由甲方担当所发

16、生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方缘由造成停工的，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。7、2非甲乙双方的.缘由，切是不行抗拒的缘由（天气、人为因数）可进行短暂停工。8、工程延误对以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；8、1甲方未按合同约定供应所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；8、2经甲方认可的设计变更和工程量增加；8、3一天内非甲方、乙方缘由停电造成停工累计超过8小时；8、4因甲方缘由造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。9、不行抗力9、1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气缘由造成不能施工，工期相

17、应顺延，乙方可索赔费用和工期。9、2非甲乙双方的缘由，而是不行预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。10、变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算方法方法计价，延误的工期相应顺延。11、验收11、1安装工程起先前，乙方应供应主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。11、2隐藏前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐藏。11、3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。12、工程质保期12、1本工程质保期为工程验收合格之日期 年。保修期内如

18、工程发生故障，乙方必需在接到通知后的12小时内派人员修理，因产品质量问题引起的工程修理，甲方支付修理所发生的费用，乙方修理。因安装问题引起的工程修理，乙方负责免费修理。12、2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场修理，以最实惠的成本价修理更换。13、违约责任13、1本工程验收质量必需达到乙方承诺的合格标准。13、2除不行抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须担当违约责任。13、3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成

19、工期延误由甲方负责。14、争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：假如协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15、其它15、1由于开挖路面缘由移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。15、2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。15、3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。15、4本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方（盖章）： 承包方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：经办人： 经办人：电 话： 电 话：单位地址： 单位地址：

20、时 间： 时 间：开户行：账 号：照明工程合同3发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：根据中华人民共和国合同法的规定，甲乙双方就_项目的道路照明安装工程达成一样看法，结合本项目工程的详细状况，订立如下协议，双方共同遵守。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为_天。（2）施工期间，如遇不行抗力，无法施工，则工期顺延。其次条、甲方责任1、甲方应主动协作乙方施工，给乙方施工创建有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。3、甲方应根据本合

21、同的规定支付工程款。第三条、乙方责任1、根据国家电力工程质量标准，负担施工任务。2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证平安文明施工，不得酒后作业。第四条、施工条件1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。第五条、关于工期的提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工

22、期顺延。3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条、工程质量与验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将根据城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。2、甲乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方担当复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方担当，工期不顺延。3、由于乙方缘由造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙

23、方担当。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。第七条、保修期工程竣工验收后，起先计算保修期，保修_年。在保修期内出现由乙方缘由引起的质量问题，乙方无条件保修。因运用不当所造成的一切责任事故，由运用甲方负责。第八条、工程价款与结算1、本工程无预付款。2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。3、质保金在质保期满后，如不发生修理状况，由甲方返还乙方。第九条、平安条款1、乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设

24、施工及验收规范（GB5017392）及电力部门的有关规定。2、由于乙方缘由造成的任何平安事故，均由乙方担当一切经济损失。3、若是第三人造成的平安事故，甲方有义务帮助乙方向第三人追究责任。第十条、争议解决1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。第十一条、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。2、本合同正本_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：工程所在

25、地：签订时间：_年_月_日照明工程合同4发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。1.合同内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：2.施工工期2.1起先工作日期： 年 月 日2.2结束工作日期： 年 月 日2.3总日历工作天数为： 天3.承包方式本工程为包工包料(不包含灯具选购)的承包方式。4.合同价款及付款方式4.1合同总价款(暂定)人民币：元，大写：4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。4.1.2合同

26、价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。4.2付款方式4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20xx、陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额20xx及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和平安、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。5.双方责任

27、5.1甲方责任：5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方供应张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中供应的图纸)电子版。5.1.2向乙方供应必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方担当)。5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。5.1.4由于工期太紧，甲方必需在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。5.1.6甲方按安排选购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后刚好办理结算。

28、5.2乙方责任：5.2.1乙方应向甲方供应竣工图四套。5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上娴熟操作。5.2.3按施工平安规范做好施工质量、平安管理，如在施工期间发生施工质量、平安事故，应刚好报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。5.2.4隐藏工程，隐藏前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐藏，自行隐藏无效。5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，担当在安装、施工过程中的放火、防盗等平安责任；对现场全部其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿

29、化苗木不得破坏。6.暂停施工6.1当遇到重大质量事故，平安事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理看法。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方缘由造成停工的，由甲方担当所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方缘由造成停工的，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。6.2非甲乙双方的缘由，切是不行抗拒的缘由(天

30、气、人为因数)可进行短暂停工。7.工程延误对以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；7.1甲方未按合同约定供应所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；7.3一天内非甲方、乙方缘由停电造成停工累计超过8小时；7.4因甲方选购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方缘由造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8.不行抗力8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气缘由造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。8.2非甲乙双方的缘由，而是不行预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索

31、赔费用和工期。9.变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算方法方法计价，延误的工期相应顺延。10.验收10.1安装工程起先前，乙方应供应主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。10.2隐藏前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐藏。10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。11.工程质保期11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必需在接到通知后的12小时内派人员修理，因产品质量问题引起的工程修理，甲方支付修理所发生的费用

32、，乙方修理。因安装问题引起的工程修理，乙方负责免费修理。11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场修理，以最实惠的成本价修理更换。12.违约责任12.1本工程验收质量必需达到乙方承诺的合格标准。12.2除不行抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须担当违约责任。12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。13.争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：

33、假如协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。14.其它14.1由于开挖路面缘由移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方(盖章)： 承包方(盖章)：年 月 日：照明工程合同5合同编号：甲方：_居处地：_乙方：_居处地：_为明确甲乙双方在照明工程设计及施工中的权利义务和责任，本着诚恳信用、公允合理的原则，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国

34、建筑法，以及其他有关法律、法规之规定，结合工程详细状况，特订立本合同，以资共同信守。第一条 工程概况1.1工程名称：_1.2工程地址：_1.3工程内容：_其次条 工程期限2.1开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数：_天。2.2如遇下列状况，经甲方现场监理工程师或甲方特殊授权的现场代表(以下简称甲方代表)签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。2.2.1甲方在合同规定开工日期前_天，不能交付乙方施工场地、进场道路、不能满意施工用水须要，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。2.2.2甲方须要进行货已经发生设计变更的。2.2.3在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。2.2.4

35、因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度的状况。2.2.5其他非因乙方缘由而不能示意进场，或进场后不能正式开工的情形。第三条 工程合同价款3.1本合同工程总造价暂定为人民币_万元(大写:人民币_)。3.2_本合同价款包括人工费、材料费、安装费、设计费等，最终以双方结算价格为准。假如因为甲方缘由导致乙方在合同履行过程中产生返工、窝工、停工等，由此产生的费用另行计算。第四条 材料、设备供应4.1本工程所需的全部材料、设备等物资的供应，由乙方负责选购，价格已含在合同总价中。4.2材料、设备供应范围的划分和检验：4.2.1全部材料设备均应附有生产厂家所出具的

36、有效合格证明或检验报告。4.2.2已进场的物资，若发觉有不合格者，乙方必需马上将其运出场外，不得影响施工。4.2.3没有合格证明文件的建筑材料、设备等，乙方不得用于本工程。若属现场管理人员失职或其它缘由造成不良后果，由责任一方负责赔偿。4.2.4任何一方强迫对方运用不合格的建筑材料、设备于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。第五条 工程质量和检查验收5.1乙方必需严格按国家或地方颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或甲方代表的监督检查。5.2对甲方聘用的现场监理工程师，必需以书面通知乙方其姓名、身份、所担当的任务。5.3对乙方确定的施工现场负责人及技

37、术负责人、特地技术人员及管理人员，必需以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。5.4隐藏工程由乙方自检后，通知现场监理工程师和甲方代表检查验收，甲方人员接到通知后8小时内应到现场检验认可后，方可进行下一工序施工。5.5工程竣工后，乙方应当刚好通知甲方进行验收，甲方自乙方通知之日起三日内无正值理由不予验收，且不予回复的，可以由乙方自行验收，或由乙方聘请第三方机构进行验收，验收结果甲方予以认可，由此产生的成本及费用由甲方担当。工程竣工后未阅历收即被甲方投入运用的(包括甲方默认的运用)，自投入运用之日视为验收合格。5.6验收合格后，双方签署交工验收书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延接收，

38、其保管费用和造成的损失由甲方担当。5.7交工验收中如发觉有不符质量要求，须要返工的工程，属施工缘由造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最终合格的日期为准。5.8本工程质保期_年，自工程验收合格后次日起计算，质保期内因施工所致的工程质量问题，乙方在接到甲方通知后_小时内到达现场进行处理。第六条施工设计变更6.1在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必需马上以书面通知甲方，要求确认，确认的事实必需在限期内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方担当：6.1.1设计文件与工程现场状况不一样或有平安隐患状况，设计文件所标明的施工条件与实际不符;6.1.2设计文件

39、表示不明确或有错误及遗漏不符;6.1.3设计文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。第七条 双方负责事项7.1甲方负责事项7.1.1在开工前做好红线以外的“三通”和红线以内的场地清理;按施工方案供应在施工范围内的给水、电源接驳点;负责红线以外进场道路的畅通;7.1.2依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要;7.1.3合同签订后确认乙方供应的施工方案;7.1.4组织乙方和监理单位参与交底会，并做好三方签署的交底纪要，并在2天内分送有关单位;7.1.5派驻施工现场的监理工程师及甲方代表，对工程进度、工程质量、和合同执行进行监督检查;7.1.6组织对工程的

40、竣工验收，并按合同规定刚好支付工程款项;7.1.7刚好办理工程报批及验收手续。7.2乙方负责事项7.2.1合同签定后_3天内，向甲方供应施工图纸及施工方案;安装好水、电表，以便甲方按表计费;7.2.2施工过程中刚好供应各类原材料的质量合格证明、检验报告，按时完成各种施工记录资料如自检记录、隐藏验收记录等，并送甲方及有关单位;7.2.3按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理;7.2.4严格施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;7.2.5已安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地;7.2.6供应竣工验收资料，参与竣工验收;7.2.7在合同规定的保修期内，对属于乙方

41、负责的工作质量问题，负责刚好修理。第八条 工程价款的支付与结算8.1本合同签订以后，甲方应当自合同生效之日起_日内向乙方支付首期工程款_万元(大写：人民币_万元整);8.2工程施工程量达到总工程量/_%时，自甲方确认工程量之日起/日内向乙方支付该阶段工程量所对应地工程款;8.3工程竣工验收合格后，乙方在_日内整理完善工程竣工档案资料和结算资料送甲方进行审核;待工程档案资料和结算资料审计完成后办理至结算总价97%的工程支付手续，留3%为工程质量保修金，质保期后无质量问题即返还。8.4本工程阅历收合格后，乙方应在_日内向甲方递送结算资料，甲方在收到结算资料后十日内办理完毕结算。非由甲方组织验收合格

42、的，甲方不得拖延办理结算时间，否则应当按日计算违约金。第九条 违约责任9.1乙方的违约责任9.1.1乙方无故拖延工期的，乙方应当向甲方按日支付合同总价款万分之_的违约金;9.1.2乙方工程阅历收不合格的，应当刚好整改直至验收合格，并担当合同总价款_%的违约金。9.2甲方的违约责任9.2.1甲方拖延支付当期款项的，应当向乙方担当合同总额_%的违约责任。9.2.2因甲方缘由，工程中途出现停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失，同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。9.2.3工程应当验收而为未验收，并拖延办理竣工结算的，甲方应当按日向乙方担当合同总价款万分之_的违约金。第十条 争议解决10.1合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，任何一方均可向重庆仲裁委员会申请仲裁。第十一条 特别条款11.1本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款。第十二条 附则12.1其它本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法规定执行。12.2招标书、投标书均为合同附件，与本合同具有同等法律效力，招标书、投标书相关内容与本合同相抵触的以本合同为准。12.3本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。甲方：_ 乙方：_