优选建筑合同合集五篇.docx

《优选建筑合同合集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《优选建筑合同合集五篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、优选建筑合同合集五篇优选建筑合同合集五篇现今社会公众的法律意识不断加强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是我为大家整理的建筑合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。建筑合同篇1甲方：地址：联络乙方：地址：联络甲方_工程项目部因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_为_工程项目部工人。遵照国家有关劳务法规和政策，经双方协商达成如下协议：一、甲方录用乙方从事_工作岗位；劳务合同期限为_个月，从_年_月_日至_年_月_日止即本工程完工且构造验收合格为止。其中试用期为_个月，至_年_月_日日止。二、基本权利和义务：甲

2、方：1、根据生产工作需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理。2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴。3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳务作业条件。4、根据国家有关规定对乙方施行奖励和处分。乙方：1、劳务合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行约定。2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律。3、严格遵守操作规程，保证安全生产。4、完成甲方分配的生产工作任务和经济指标。三、双方应明确的详细事项：1、工资待遇：_元/月。2、劳务保险及

3、福利待遇：包食宿。3、根据待业特点协议劳务合同保证金和人身保险。4、其他：据借支单，年底甲方为乙方结算该年全部工资另：本工程验收完成，完工，亦结算该年全部工资，在甲方收到开发商或总承包方人工工资后，15日内全额付清。四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提早解除合同。任何一方解除合同，须提早_天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。五、一方违背本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。甲方签章：_年_月_日乙方签章：_年_月_日建筑合同篇2发包人：设计人：发包人委托设计人承当经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同根据下列文件签订：1.1（中国合同法）、（中国建筑法）

4、、（建筑工程设计市场管理规定）。1.2国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段等、投资及设计费见下表。第三条发包人应向设计人提交的有关的资料及文件。第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条注：1.根据付费次序支付各阶段设计费。2.最终设计费按施工图面积核定，在第四次付费时一并结算，多退少补。3.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完好性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违背国家有关标准进行设计。

5、发包人提交上述资料及文件超过期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提早交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应根据设计人提早投入的工作量，向设计

6、人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计合理使用年限为6.2.3设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度

7、及份数向发包人交付资料及文件。6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开场施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加完工验收。在一年内项目未开场施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方约定。6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解

8、除合同，设计人未开场设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开场设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取弥补措施外，应免收

9、直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方约定为实际损失的%。7.4由于设计人本身原因，延误了按本合同第四规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人8.3本工程设计资料及

10、文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所产生的费用由发包人承当。8.4发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。可以由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由绵阳市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后双未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.7本合同一式份，发包人份，设计人份。8.8本合同经双方签章后生效。本合同生效后，双方履

11、行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同有同等的法律效力。8.10除双方签名外，本合同条款原则上不认可手工痕迹，如确需要对合同内容进行手工增减、改动，须双方均在手工痕迹处加盖公章，方能以为手工痕迹有效。发包人名称：(盖章)设计人名称：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)建筑合同篇3合同书(短期)甲方(用人单位或受委托的项目部)：地址：联络乙方(姓名)：性别：身份证号码：现住址：甲乙双方按照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系，履行相应的权利和义务，并对有关问题作下面约定

12、：一、劳动合同期限1、缺乏一个月时间的用工：从年月日至年月日(不设试用期)，建筑企业劳动合同。2、完成一定工作任务的用工：以工程完成之日(最长不超过三个月)为本合同的终止期限。二、工作内容甲方安排乙方工作地点：从事(工种)：数(质)量要求：三、劳动报酬1、工资计算方式：(1)计时(天天或每月工资标准)(2)计量(件)(单价数量)2、工资支付方式：不得低于当地最低工资标准。按月支付资的，每月人民币元；按工作进度支付工资的预付，计人民币元，余招待任务完成后全部付给。甲方应制作工资发放花名册，并由乙方本人签字或书面委托别人代签，领取工资。四、劳动保护和工伤保险甲方依法为乙方办理人身意外伤害保险或工伤

13、保险，其中每月缴纳的工伤保险费计元。五、违背劳动合同的责任及其它约定本合同自签订之日起生效，合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(签章)：乙方(签章)：年月日年月日建筑合同篇4一、大概情况1、甲方装饰住房系合法寓居。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰（资质证书）的企业法人。2、装饰施工地点：区县路弄村号楼室。3、住房构造：房型房厅套施工面积平方米。4、装饰施工内容：详见附件一（装饰施工内容表）。5、承包方式：包工包料、清包工、部分承包。6、总价款：￥元大写人民币：其中：经双方认可变更施工内容变更部分的工程款按实另计。7、工期：自年月日开工至年月日完工工期天

14、。二、关于材料供给的约定：1、甲方提供的材料：详见附件二（甲方提供材料、设备表）。本工程甲方负责采购供给的材料、设备应为符合设计要求的合格产品并应按时供给到现场乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异乙方应及时向甲方书面提出甲方仍表示使用的由此造成工程损失的责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后经乙方验收由乙方负责保管乙方可收取甲方提供材料价款保管费费率由双方约定由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备均应用于本合同规定的住宅装饰非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背此规定应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定

15、：1、本工程执行dbj08-62-97（住宅建筑装饰工程技术规程）、db31/t30-1999（住宅装饰装修验收标准）和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由方设计施工方案。3、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不能按预约规定日期参加验收由乙方组织人员进行验收甲方应予成认。事后若甲方要求复验乙方应按要求办理复验。若复验合格其复验及返工费用由甲方承当工期也予顺延。4、工程完工：乙方应提早三天通知甲方验收甲方应自接到通知三日内组织验收并办理验收移交手续详见附件（工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方另定验收日期

16、。如通过完工验收甲方应成认原完工日期并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、关于工程价款及结算的约定：1、工程款付款方式：2、工程结算：。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清甲、乙双方方能签订（工程保修单）保修期从完工验收签章之日起算。4、双方款项往来均应出具收据施工结束须开具发票。五、其它事项1、甲方工作：1甲方应在开工前一天向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法讲明份并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件并讲明使用注意事项。2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及

17、产生影响邻里关系等的协调工作。3如确实需要拆改原建筑构造或设计管线负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续并承当承当有关费用。2、乙方工作：1参加甲方组织的施工图纸或做法讲明现场交底。2指派为乙方驻工地代表负责合同履行。按要求组织施工保质、保量、按期完成施工任务解决由乙方负责的各项事宜对其行为乙方应予认可。如更换人员乙方应及时书面通知甲方。3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。六、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的每逾期一天按

18、逾期未付款的支付违约金。2、由于乙方原因逾期完工的每逾期一天乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线由此发生的损失或事故包括罚款由乙方负责并承当责任。七、纠纷处理方式：1、因工程质量双方发生争议时凭本合同文本和施工企业开具的统一发票可向XX市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解可以向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时能够根据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。八、

19、合同的变更和解除：1、合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容应经协商一致后重新签订补充协议。如要终止合同提出终止合同一方要以书面形式提出应按合同总价款支付违约金并办理终止合同手续。2、施工经过中任何一方提出终止合同须向另一方以书面形式提出经双方同意办理清算手续订立终止合同协议可视为本合同解除。九、本合同一式_份甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。十、其它约定：甲方签章：乙方签章：委托代理人：法定代表人：住址：地址：签订日期：年月日签订地点：建筑合同篇5甲方：乙方：甲方因工程需要，租赁乙方的工程运输车。

20、根据（中国合同法）等有关的法律、法规，经甲乙双方协商，签订本合同，以明确双方的权利和义务，以资共同遵守。一、施工地点：二、工作内容：运输沥青混合料、施工废料等。三、租赁从年月日起，到工程完工为止。四、计量办法：按甲方过磅数量净重为准，运距以双方确以为根据。五、结算单价：1、沥青混合料起步价元/t.每增加1公里每吨增加元。2、其它情况根据工程实际情况而定。(如回头料、拉土等零工)3、起步运距是1公里。六、支付办法：1、工程进行一半时，支付已完成运输量工程款的50%.2、工程完工结算时，支付全部运输量工程款的70%.3、年底全部支付完毕。4、最终结算时乙方必须开具正规税务发票。缴纳的税金已包含在上

21、述单价中。七、甲方的权利和义务1、甲方有权要求乙方在规定的时间内提供足够数量的、技术状况良好的运输车辆，如乙方不能保证甲方所需的运输车辆，甲方有权解除与乙方的合同。2、如乙方的车辆不服从甲方的指挥时，甲方有权对不服从指挥的车辆进行处罚。3、甲方的安全措施必须到位，并指挥得当，否则由此造成的安全事故，由甲方负责。4、在施工现场，甲方须安排专门人员指挥车辆的进出。5、甲方可为乙方提供燃油，但燃油的费用由乙方承当(结算时从工程款中一并扣除)。八、乙方的权利和义务1、当甲方违规指挥作业，或安全得不到保证时，乙方有权拒绝甲方。2、在运输经过中与交警、交通等部门及周边环境的协调工作由乙方本人负责，并承当相

22、应的费用，同时乙方不能由于协调不利等方面的原因此影响甲方的工作，由此造成的损失由乙方承当。3、乙方车辆在施工现场必须遵从甲方的指挥。4、乙方提供的运输车辆必须性能良好，证照齐全有效，驾驶员水平较好，证件齐全有效。5、由乙方的原因给甲方造成的损失，乙方照价赔偿。6、乙方在运输沥青混合料经过中，因本身原因出现的任何安全、交通等事故，乙方本人负责，甲方一概不负责。7、乙方在运输成品料经过中，因乙方原因未能及时把成品料运至施工现场而造成的损失，乙方应照价赔偿。8、若发现乙方有私自倒运、买卖成品料现象，双倍罚款，将当事人去除出场，相关的车辆及驾驶员离开本工地。7、乙方车辆应本人配备大小适宜的篷布，所运输

23、材料必须进行覆盖，不得撒漏、扬尘，由此而引起被有关部门查扣及安全事故由乙方承当;由于乙方不按相关交通规定而造成的事故，由乙方负完全责任，与甲方无任何关系。九、违约责任1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承当责任，并参照合同法及双方约定的有关条款赔偿经济损失。2、因乙方在运输经过中造成沥青混合料质量不符合约定(如由于乙方原因造成沥青混合料温度不符合摊铺、碾压等规范要求时)，乙方应照价赔偿。十、甲乙双方如需修改合同条款或合同未尽事宜，须经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力;如协商不成时，可向当地人民法院起诉。本合同自签字盖章之日起生效。合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人：代表人：年月日【优选建筑合同合集五篇】