《新版家庭装饰装修施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新版家庭装饰装修施工合同.docx(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、新版家庭装饰装修施工合同新版家庭装饰装修施工合同顺利购买了一套房屋之后,就会对其进行装修。很多人会请专业的设计团队来对房屋进行设计、装修。在房屋进行装修施工之前,需要与装修公司签订装修施工合同,以此来明确装修方和屋主各自的权益和义务,今天我就给大家共享一下其它租赁合同,仅供参考哦家庭装饰装修施工合同书发包方(甲方):承包方(乙方):为规范家庭室内装修的施工,保护双方的合法权益,现根据(中华人民共和国经济合同法)、(建筑安装工程承包合同条例)、(中华人民共和国消费者权益保护法)、(xx省保护消费者合法权益条例),中华人民共和国建设部建建(1997)92号文(家庭居室装饰装修管理试行办法)以及其它
2、有关法律、法规规定的原则,结合本工程的详细情况,双方达成如下协议,共同遵宁。一、大概情况1.甲方装修住房系合法寓居。乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。2.装修施工地点:市区(县)路(村)巷号楼层室。3.住房构造:4.装修施工内容:室别部位装修内容及要求备注5.承包方式:6.总价款:元(其中人工费元,材料费元,详见清单。)7.工期:自年月日开工,至年月日完工。工期为日。二、关于材料供给的约定1.甲方提供的材料序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限备注本工程甲方负责采购供给的材料、设备,应为符合设计要求的合格和产品,并
3、应按时供给到现场。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2.乙方采购的材料序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元下面)总价上述材料,乙方应向甲方提交购货发票,并均应用于本合同规定的民宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违背此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁
4、止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定1.本工程以施工图纸、做法讲明、设计变更和(建筑装饰工程施工及验收规范)、(建筑安装工程质量检验评定统一标准)和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2.本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目到达优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。3.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承当,工期顺延。4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期不变。5.工程完工后,乙方应通知甲方验收是,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定
5、时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应成认完工日期,并承当乙方的看管费用和相关费用。四、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法讲明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1.合同签订后,甲方支付总价款的%,计元;年月日前,甲方支付总价款的%,计元;年月日前,甲方支付部价
6、款的%,计元;年月日前,甲方支付总价款的%,计元;尾款甲方应在本工程完工验收后合格后日内一次付清。2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求,甲方应另行支付费用,工期顺延(详细内容双方另立补充协议,补充协议系本合同组成部分)。3.双方款项往来,均应出具发票(或收据)。六、其它(一)甲方工作1.甲方应在开工前天,向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法讲明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备,并讲明使用注意事项。2.做好施工中因临时性使用公
7、用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。3.如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承当有关费用。(二)乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法讲明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。指派(姓名)为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆原有建筑构造及各种设备管线。乙方在其装饰施工范围内承当保修责任,保修期自本工程完工甲方验收合格之日起个月。七、违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工
8、所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付违约金。2.由于乙方原因逾期完工的,每逾期一天,乙方按甲方已累计付款额的%支付违约金。逾期天以上的,乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。3.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品,如有损坏,应照价赔偿。4.甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑构造及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承当损失。5.未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑构造或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承当损失。八、纠纷处理方式1.本合同履行期间双方
9、发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时,对本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人未约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。九、其它约定十、本协议一式份,甲,乙双方各执份,具有同等法律效力。本合同附件有:甲方(签章):乙方(盖章)签订日期:年月日简单家庭装饰装修施工合同业主(下面简称甲方):施工队(下面简称乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽商和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订
10、本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。一、工程大概情况1、工程地址:2、居室规格:房型层(式)室厅厨卫总计:施工面积平方米;3、施工内容:(家庭装潢施工项目明细)和户型施工图。4、委托方式:二、工程价款清包工费:元,大写:三、付款方式1、施工队进场,预支生活费:元。2、水电工完工,付元。3、木工完成,付元。4、泥工完成,付元。5、工程完工,付元。6、工程施工中如有项目增减或需要变动,增减项目的价款甲乙双方协商后,待增减项目完工时一并结清。7、工程质量保修金元,从完工之日起1年后支付。8、若工程完工时所有验收项目均到达甲方验收标准且验收满意,甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。
11、四、设计1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作;2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方应提早3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失。2、凡由甲方所提供的所有建筑材料,经过乙方验收后并给予保管,非经甲方同意,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的,应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。3、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。4、若需乙方代购部分材料,乙方应在甲方指定的建材供给点购买材料,并开具正式发
12、票。5、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承当因材料质量引起的损失。6、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。7、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现常。8、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期及工程质量检查与验收1、从年月日起至年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天。2、施工期间,乙方天天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。3、工程质量检查及验收a、本工程质量评定
13、验收标准的根据:施工图纸、作法讲明、设计变更;(住宅装饰装修工程施工规范)(市家庭居室装饰工程质量验收标准)b、经过验收项目:基础改造工程、水电线路改造工程(封闭前),防水工程(铺设瓷片前),吊顶工程(封石膏板涂料前),门窗工程、细木工程、墙漆工程;c、验收合格项目双方确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化;2、垃圾应日日清;3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜;
14、3、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承当;4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;5、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。十、施工机具乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承当工具维修费。十一、工地现场管理1、现场禁止使用明火;2、油漆材料必须和其他材料分开放置。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方能够安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从
15、工程保修金中扣除。十三、合同附件1、施工内容项目及造价明细。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、其它讲明和要求:1、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业,完工交验前应向甲方提供室内水电管线的完工图。2、除上述装潢要求外,如有增加工作,双方另行协商,施工费不得高于同类平均水平。3、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理。4、乙方施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如完工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未到达甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。5、乙方应指派(姓名
16、)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。6、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。7、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。8、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。9、附则本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同签订后工程不得转包。工程完工完结后合同履行完后自动终止。本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。甲方:乙方:签章:签章:签约日期:签
17、约日期:装修施工合同范本参考甲方(业主):_乙方(承包方):_根据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)、(中华人民共和国消费者权益保护法)以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信誉的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。一、工程大概情况装饰工程施工地点:_施工内容:_承包方式:_合同总工期_天,自_年_月_日开工至_年_月_日完工。合同总价款(金额大写):_其中:人工费_元,材料费_元。(见附表一)二、双方工作1.甲方工作1.1开工前,向乙方提供装饰方案及做法讲明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家
18、具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并讲明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承当相应费用。2.乙方工作2.1根据甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法讲明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。2.2乙方指派_(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑构造及各种设备管线。2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操
19、作规程、防火及环保规定。2.5工程完工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。三、工期1.工期延误1.1因下面原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)甲方不能按约定提供开工条件。(2)设计变更和工程量变化。(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。1.2由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方_元。1.3由于乙方原因逾期完工的,每逾期一天,乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日前三天,甲方支付总价款的_%,计_元;工程日期过半,甲方再支付总价款的_%,计_元;验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_元。五
20、、材料供给1.甲方提供材料甲方供给的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供给的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承当责任。甲方供给的材料、设备运抵现场_日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供给的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承当由此造成的损失。2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自
21、使用,造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工经过中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提早与乙方代表联络,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员约定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。七、质量与验收1.工程质量1.1工程以施工图纸、做法讲明、设计变更为根据,以(天津市建筑装饰工程质量检验评定标准)为质量评定标准。1.2乙方应认真根据约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应根据甲方的要求返工、修改,并承当由于本身原因导致返工、修改的费用。2.完工
22、验收与保修2.1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为完工验收已被确认。2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位:_.2.3双方约定的保修项目内容期限为:_.(本条2.2和2.3款的内容太多可另加页)八、安全和防火1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法讲明,应符合(中华人民共和国消防法)和有关防火设计规范。2.由于乙方在施工生产经过中违背有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承当由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,
23、不按合同约定履行本人的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承当违约责任。乙方不能按合同工期完工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承当违约责任。甲乙双方承当违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人能够要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定在履行合同经过中发生争议,由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时,双方能够按下述第_种方式解决:1.由_仲裁委员会仲裁;2.向人民法院起诉。十一、其他约定_十二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。十三、组成本合同的文件包括:1.本合同条款及合同附表;2.施工图纸及做法讲明;3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;4.补充规定。十四、其他1.本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。2.乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。业主(盖章):_承包方(盖章):_新版家庭装饰装修施工合同
限制150内