装饰工程装修合同汇总.docx
《装饰工程装修合同汇总.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《装饰工程装修合同汇总.docx(118页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、装饰工程装修合同装饰工程装修合同1发包方(以下简称甲方):_托付代理人(姓名):_单位:_居处地址:_联系电话:_手机号:_承包方(以下简称乙方):_单位名称:_营业执照号:_注册地址:_法定代表人:_联系电话:_托付代表人:_联系电话:_监理负责人:_联系电话:_依据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。第一条工程项目甲方托付乙方担当以下工程监理任务:工程名称:_工程地址:_其次条监理收费及支付方法(一)本工程监理收费根据国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定监理收费以工程预算额_计算,估算总收费_元,金额大写_待工程
2、结束后进行结算。(二)本合同生效时甲方向乙方预付估算监理费总额的20%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。(三)工程进度过半时,甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50%(不含定金)。(四)工程验收合格后,甲方向乙方按监理概算结清全部工程监理费。第三条双方责任(一)甲方责任1。如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和监理资料,并保证所提交资料质量达到工程监理要求。2。按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。3。本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员协作时,所需费用由甲方担当。(二)乙方责任1。对开工前期的监理工作对施工图设计方案进行会审。对施工单位的施工人员进行资格审核和
3、施工组织方案作出评价。2。原材料、构配件及设备的质量认可,以及工程投资成本限制。3。分项、分部工程的检查和竣工验收。4。工程进度进行限制,审核设计、施工总安排,审核施工进度安排和材料选购安排,并对工程进度进行检查。第四条违约责任(一)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程监理费时,甲方从应付监理费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程监理费的_偿付违约金。(二)由于乙方监理错误给甲方造成严峻经济损失时,乙方有责任在监理上接着实行补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。(三)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另
4、付监理费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部监理费。第五条合同生效、中止与结束(一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的托付代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最终一方签字(或盖章)的日期为准。(二)甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时,应提前两周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一样看法,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同接着有效。(三)因甲方缘由要求中途停止监理工作的,已付定金不退还;当监理工作进行相应监理阶段不足一半时,甲方应支付该阶段监理费的一半;监理工作进行到超过该监
5、理阶段的一半时,甲方应支付该阶段监理费的一半;监理工作进行到超过该监理阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部监理费。同时,按本条第(二)款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。(四)本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部工程监理文件,甲方按本合同规定付清全部监理费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。第六条不行抗力本合同在执行过程中,若发生不行抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。第七条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,实行下列第_种方式解决:1。向消费者委员会申请调解;2。向有管辖权的工商行政管理局经济合同
6、仲裁委员会申请仲裁;3。向有管辖权的人民法院起诉;4。其它解决方式:_第八条未尽事宜与附加条款(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。(二)本合同附加条款如下:第九条合同文本1。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2。本合同签订后工程不得转包。3。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。4。合同履行完后自动终止。5。本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证,以爱护合同双方当事人的合法权益。甲方(公章):_乙方(公章):_托付代理人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日装饰工程装修合同2发包人编号:承包人
7、编号:备案编号:鉴证编号:发包人:承包人:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,结合本装饰装修工程施工详细状况,双方协商达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程地点:1.2工程内容:房屋间数 室 厅;总建筑面积 平方米。1.3承包范围: 1.4承包方式:双方商定实行下列第 种承包方式:(1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;(3)承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日总日历工期(包括法定节假日): 日第2条 合同价款与支付2.1合同价款金
8、额(人民币大写):¥:2.2合同价款采纳方式双方商定本合同价款采纳第 种方式确定。(1)采纳固定价格。固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 (2)采纳可调价格,根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金2.3工程预付款合同生效后,发包人向承包人预付工程款 %即人民币(大写) 预付款扣回的时间、比例:2.4工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式:(2)工程款支付金额和时间: 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包
9、人可停止施工,由发包人担当违约责任。第3条 施工图纸双方商定施工图纸实行下列第 种方式供应:(1)发包人自行供应施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第4条 发包人工作4.1指派 为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如的确须要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部
10、门办理审批手续。4.3向承包人供应施工所需的水源、电源,并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无实力处理也可托付承包人处理,担当相应的费用。第5条 承包人工作5.1指派 为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格根据图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。参与竣工验收,编制工程结算。5.3
11、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5.6保证装饰装修现场的整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条 材料供应6.1装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方
12、担当。6.3凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失由承包人负责。第7条 平安生产和防火7.1发包人供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。7.2发包人供应确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,发包人应担当由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工平安操作规程,根据规定实行必要的平安防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和四周住房及财产的平安。7.4由于承包人在装
13、饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安操作规程,导致发生平安或火灾事故,应担当由此引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准(可选择优良或合格)。8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4发承包双方应刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责选
14、购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条 工程变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应刚好办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必需经发包人批准。第10条 竣工结算10.1工程竣工合格后,承包人应刚好向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正值理由不办理结算,应担当违约责任。第11条 工程保修11.1验收合格后,承包人应当
15、出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条 违约责任12.1由于发包人缘由导致延期开工或中途停工,应担当违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金。12.2由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的 %。12.3承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并担当损失。12.5承包人向发包人举荐运用不符合国
16、家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法担当赔偿责任。12.6未办理验收手续,发包人提前运用或擅自动用,造成损失由发包人负责。12.7因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任:第13条 争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:(一)提交大连仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条 不行抗力14.1双方关于不行抗力的约定:第15条 保险第16条本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保
17、存一份。双方约定合同副本份数:第17条合同备案、鉴证合同备案、鉴证:(现场签字)发包方:法定代表人:身份证号:承包方:法定代表人:身份证号:第18条合同日期装饰工程装修合同3发包方(简称甲方):法定代表人:承包方(简称乙方):法定代表人:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、北京市合同格式条款监督条例、北京市建筑市场管理条例,建设部家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的详细状况,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上达成如下协议,共同遵守。第一条 工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。2、乙方为本市经工商行政管理机关核
18、准登记,并持有市建委颁发的建筑业企业资质证书的企业。3、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。4、住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。5、装饰施工内容:_。6、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。7、总价款:¥_元,大写(人民币):_。其中:材料费:_元,人工费:_元;管理费:_元,设计费:_元;垃圾清运费:_元,税金(3、41):_元;其他费用:_元。双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。8、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。其次条 材料供应的约定:1、甲方供应的材料:甲方负责选购供应的材料、设备,应符合设计要求的
19、合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,应刚好向甲方提出,甲方仍表示运用的,由此造成工程损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料按时抵达现场后,甲乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、甲方选购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料:乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止运用。如已运用,对工程造成的损失由乙方负责。第三条 关于工程质量及验收的约定:1、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 装饰 工程 装修 合同 汇总
限制150内