燃气安装工程施工合同范本.docx

《燃气安装工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《燃气安装工程施工合同范本.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、燃气安装工程施工合同燃气安装工程施工合同1工程发包方（甲方）：新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司工程承包方（乙方）：甘肃第一安装工程有限公司甲乙双方本着自愿、公允、诚恳守信为宗旨，依据中华人民共和国经济合同法的有关规定和压力管道安装修缮工程承包合同条例等国家行政法律、法规为依据，经甲乙双方协商一样，达成以下协议条款：一、工程项目工程名称：喀什联创投资管理有限责任公司的自然气管道安装工程。1、工程内容：自然气DN160的PE管（聚乙烯）热熔管道安装，全长5095米。2、承包方式：单包工方式进行（含人力、技术）。全部材料及辅材由甲方负责。3、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力

2、管道特种设备、设计图纸进行施工，确保平安运用。二、压力管道安装及验收标准按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。三、工程造价为：壹拾贰万元整，（120000元）不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。四、付款方式：合同签订甲方预付乙方60000元整，经锅检所验收合格后，甲方向乙方支付该工程的工程款60000元。五、工期：20xx年3月6日至20xx年6月25日完成。六、双方责任（一）甲方责任1、甲方负责供应施工所需场地，保证施工现场三通一平及施工队伍按时进场及工作时间，主动协作乙方材料按时到达施工现场。2、甲方按合同规定付款要求履约，

3、甲方由于不行抗力缘由，未能在本合同规定时间支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意。（二）乙方责任：1、乙方在具备条件施工以后，乙方应刚好进场，文明施工，不得损坏甲方设备及设施，保持现场卫生。2、乙方必需在合同规定的工程期完成工作，乙方由于非不行抗拒缘由延误工期，应事先告知甲方，并征得甲方同意。3、乙方在施工现场要有完善的项目管理体系，确保此工程的正常运转。4、乙方要求严格根据建设市政工程施工合同、施工图纸、说明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质量标准进行施工。七、平安责任乙方在施工过程中，应做好职工平安工作，若出现人员平安事故，乙方负全部责任，甲方不担当任何连带

4、责任。八、违约责任双方严格按以上协议执行，若有违约，可通过协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。九、本协议经双方签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商修改。十、本协议一式贰份，双方各执壹份。甲方（章）：乙方：地址：地址：法人代表：法人代表：电话：电话：日期：日期：燃气安装工程施工合同2合同编号：_甲方：_乙方：_第一条：工程概况工程名称：_市_街_气化站及管道供气项目。工程地点：_市_街。工程范围和内容：_气化站：_个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：_元整。（即：￥_元）其次条：工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自_年_月_日至

5、_年_月_日竣工。第三条：材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所供应的安装材料须符合国家标准。第四条：工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_日之内支付工程造价总额的_给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，_日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在_日将其余的_支付给乙方，余下_款项在工程运用后_个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采纳银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条：工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_天，并由

6、甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付运用后，甲方正常运用_天，视甲方验收认可。第六条：保修维护乙方供应本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方供应无偿免费服务；二年后为有偿服务。第七条：组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简洁变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条：甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本协议；三、其保证做好本

7、工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并担当施工引起的水、电费用；四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条：乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已实行全部必要的公司和法律行为（包括获得全部必要的政府批准）授权签订和履行本协议；三、保证在施工过程中，本着平安第一的宗旨，如出现因乙方缘由而发生的危及自身及他人的平安事故和工伤事故，乙方担当一切费用及责任；四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内担当工程质量保修责任；五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条：违约责任一、甲方须按期

8、支付各款项。若超过期限，甲方须支付_的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方缘由未按合同规定的工期交付运用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方缘由致使工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条：保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条：补充与变更本协议可依据各方看法进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条：不行抗力任何一方因有不行抗力致使全部

9、或部分不能履行本协议或拖延履行本协议，应自不行抗力事务发生之日起三日内，将事务状况以书面形式通知另一方，并自事务发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。第十四条：争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条：优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条：其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_