水电站施工承包合同精选.docx

《水电站施工承包合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电站施工承包合同精选.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水电站施工承包合同水电站施工承包合同1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条工程概况工程名称：太原师范学院学生公寓楼工程地点：榆次高校城其次条工程承包范围B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。第三条工程工期1.安排开工时间：20x年9月17日，安排完工日期：20xx年7月31日，总日历天数324天。2.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。第四条工程质量标准所承包

2、工程范围内的工程质量必需符合国家现行施工验收规范合格标准的规定。第五条标准规范本合同适应标准规范：现行施工规范。第六条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、主要材料安排表，月工程进度报量，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、工程质量限制、监督、检查和验收，并向乙方供应相关技术指导和技术资料。2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应的材料及周转材料。5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。6.统筹支配、

3、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。7.给乙方办理现场施工人员出入证件。第七条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织、科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、施工爱护等方面的管理

4、;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效有证。4.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁乙方运用的机具、周转材料及其他设施;6.为其施工人员配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其他相关防护用品);7.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。第八条环境

5、爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方的要求，违章操作所发生的平安事故，由乙方负全部责任。3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文

6、明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采纳一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第九条材料、设备供应和管理1.甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拨制，依据工程安排的须要提前一周向乙方供应所需材料。2.乙方应妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。超出部分，由乙方按领用时的价格进行赔偿。第十

7、条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：承包方式为清包工;承包价格为：按建筑面积计算32元/m2.2.承包价格所包含的内容：B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;全部机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);承包工程范围内的协作测量放线和材料试验的协作用工。第十一条结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包

8、费，3日内按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月工程进度支付，支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%，余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清，剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。第十二条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果

9、表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期和影响竣工运用。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，甲方应相应供应乙方所需施工修理材料。2.乙方应协作甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另行协商)。第十三条工程保修1.保修范围、期限：二年。2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其它费用由乙方担当。第十四条争议1.甲、乙双方在履行合同十发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合

10、同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好一完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。第十五条变更1.若有变更，依据现行山西省建筑安装定额和人工费调解的相关文件核算，其管理费按人工费的30%结算。2.发生甲方用工的人工费，甲方双方协商解决。第十六条不行抗力1.不行抗力的标准，执行甲方于业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后，乙方应马上通知

11、甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相应顺延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第十七条合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或援建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务酬劳。第十八条合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程

12、作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十九条合同份数本合同一试两份，甲方一份;乙方一份。其次十条补充条款其次十一条合同生效本合同双方约定签字后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日水电站施工承包合同2甲方（发包人）：乙方（承包人）：因工程建设须要，乙方承包 水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设劳务承包事项协商一样，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工地地点：

13、二、承包内容：承包范围：基础工程、结构主体工程、装饰工程、附属工程的预埋、安装，进出材料装卸等。电气工程、给排水工程、消防工程所包含的图纸内容。基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、室内空调管、厨房、厕所、排气管、热水管等）。装饰工程：各种电箱盒的预埋安装，各种线路安装，洁具安装等！本项目工程的外墙落水管、空调落水及全部管道的安装，各种临时的安装等。附属工程：临时宿舍内的水电安装、下水管道的安装。消防工程：各种管道的预埋、安装及图纸上所涉及到的通风、中心空调的预埋线管、预留洞口的布置。三、结算单价及付款方式1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包平安文明施

14、工）。2、承包工程的计价方式：暂按施工图预算价。3、承包单价：按实际施工内容和甲方让利结算。其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。4、合同价款：本工程进场支付甲方 作为现场施工质量平安保证金。详细收取金额以收条为准。另甲方收取乙方总决算价的3%作为合作费（不包含配套费，配套费另行支付）。乙方供应总工程款70%的发票。5、付款方式：依据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式延迟三至七天按水电完成内容比例付款。中途不付款，每月施工人员生活费由乙方自行解决。四、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化，做好日常监管工作。支付工程款时，

15、乙方必需供应职工花名册和工资发放表，经现场施工员、质量员、现场负责人、工程负责人签字后有公司财务来现场发放。2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。3、对乙方施工人员平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定刚好做好验收工作。4、根据合同约定刚好发放工程款。5、解决乙方施工人员的住宿等问题，并刚好对其进行卫生等方面的指导、监管。6、如乙方提出申请，甲方可向乙方供应施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。五、乙方责任（一）质量责任1、工程质量等级要求：一次性验收合格。2、坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要

16、求细心组织施工，确保工程达到约定的要求。3、乙方应依据施工不同阶段及工程施工特点，刚好对施工操作人员进行工程质量技术交底，提高质量意识教化，实行自检、交接检、专职检，严格根据操作规程及规范施工，确保施工符合验收标准。4、在施工中乙方必需按甲方的验收程序进行验收，上道工程完成后经自检合格，由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收，符合标准后，由甲方出具质量验收证明手续，乙方才能下工施工。下工施工的质量不得低于样板的质量标准。5、乙方每个分项工程施工前必需按规范要求先施工样板，（不能做的除外），经甲方验收认可后由甲乙双方封样，乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。（二）工期责任：

17、1、乙方必需根据甲方的工期安排，仔细编制施工作业安排，支配足够的劳动力，每月、每周按时完成甲方下达的月安排、周安排、确保工期，确保甲方的关键工序，关键工作，和突出性的检查、验收提出的工作。如乙方经过努力在不增加材料成本的前提下而使工期提前的，适当赐予嘉奖。2、在下列状况下，工期可顺延（经签证），不行抗力的自然灾难，叁个工作日以上的停电，停水、待料。（三）平安生产、施工责任：1、本工程平安文明施工目标为：市级文明示范工地。2、乙方应加强对员工的平安技术规范、平安生产制度、平安防范意识等方面的教化，并仔细执行，严格落实，确保施工平安。3、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、公

18、安等有关部门及甲方平安员对施工现场的管理规定，做到平安生产，文明施工。4、乙方在现场各班组长，每天上班前都必需有针对性对各自施工班组人员进行平安技术交底，并有书面记录。发觉平安隐患马上停止施工并刚好报告甲方平安员。以便适时消退险情或马上实行防范措施，确保职工生产平安。5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产平安防护设施，一经发觉马上赐予严厉惩罚，对造成危害的责任人追究其责任并担当由此造成的一切经济损失。6、严禁带家属，小孩及外来人员进入施工现场，严禁将外来人员支配住宿，如发生以上状况每人每次罚款200元，由此而发生的一切后果由乙方担当。7、乙方必需严格根据甲方要求，做到日做日清，工完场清，工完料

19、净，不乱扔建筑垃圾及生活垃圾，如发觉工完料不净每次罚款200元，乱扔建筑垃圾每次罚款100元，周转物资和运用工具必需按现场平面布置图要求堆放整齐，严禁乱扔乱放，乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必需在规定的时间内实施整改，整改不到位重新罚款。8、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区，卫生及良好秩序，执行甲方的相关规定。9、禁止打架，骂人等不文明现象。假如发生上述行为，每人每次罚款200元500元，造成后果的乙方必需担当一切责任。10、施工班组全部人员必需无条件听从项目部管理，施工中严格根据平安施工规范要求施工，如因乙方施工不遵循平安规范要求或野蛮施工，造成平安事故，所产生的一切经

20、济费用和法律责任均由乙方担当，如乙方躲避，则全部费用在乙方工程款内扣除，所交保证金扣除一半。（四）其它责任：1、乙方必需根据当地政府有关规定支付职工工资，禁止拖欠。甲方有权检查，监督乙方的职工工资发放状况，乙方不得对甲方隐满真实状况，如有隐满时甲方可拒付费用。如发生乙方的班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响，甚至影响到招投时，甲方将对乙方实行最严厉的罚款措施（1到5万元）2、乙方任何人不得以任何理由顶撞，辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员，更不得拒绝相关人员的监督与管理。3、乙方必需遵守甲方各级代表，现场施工员，质量员、平安员、现场负责人，按合同所授

21、予的权限而发出的工程管理指令。五、甲方代表人1、本工程的甲方代表人为负责现场的质量、平安、进度及全面管理工作。2、甲方代表的职权：A、对工程平安、质量、进度的检查，监督管理、嘉奖惩罚权力。B、对工地上各施工班组工程款支付的审核确定权。C、行使为确保工程质量、进度、平安生产、文明施工、成本限制达到符合要求实行必要措施的权力；D、在不违合同和规范要求前提下，批准本合同要求乙方提报各种材料安排、方案并监督实施的权力。E、有将自己部分职权托付下属管理人员行使监督考核其工作的权力。F、有推翻其下属作出的违反规范要求或合同约定内容的指令和确定的权力。G、组织召开工程管理例会，制订针对本项目的各项规章制度，

22、刚好处理工程管理中的各种问题的权力。六、乙方代表人1、乙方代表：为本工程劳务分包责任人，负责履行本合同中乙方所担当的权利和义务。并派现场负责人 施工员 资料员 。现场负责人、施工员、资料员必需持证上岗。2、乙方更换乙方班组负责人须征得甲方代表的书面同意，否则不得更换。当甲方代表认为乙方代表或乙方班组长不能按合同接着履行职责时，有随时要求乙方更换班组长或乙方代表的权力，乙方必需在接到书面通知72小时内予以更换。3、有对乙方职工行使充分管理的权力；有全力协作甲方现场管理人员对平安、质量、文明施工进行管理的义务。七、违约责任当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任：1、甲方未按约定核实乙方完成工程量

23、、或未按约定支付劳务作业工程款、或未按约定支付劳务作业工程尾款时，按同期建设银行贷款利息向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息，除此以外不担当其他违约责任。2、甲方未履行本合同第三条1，2，3，4条款之约定义务时，造成工期延误的，乙方不担当违约责任，拖延的工期顺延。当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：1、因乙方缘由不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期安排的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金。2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必需返工至合格，返工的工料损失由乙方担当，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方担当。3、乙方不履行本合

24、同第四条第三款1，2，3，4，5条款之约定义务时，甲方有权依据详细状况对乙方作出（50元/款次）以上的罚款，造成后果的由乙方担当一切损失，并应赔偿甲方信誉损失10000100000元/款次。4、乙方如管理不善，材料损耗超出合同约定（或定额）标准，超出损耗标准的材料及相关费用由乙方担当，同时乙方要向甲方支付损耗金额两倍的违约金。5、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不实行得力措施进行整改，甲方有权派人员突击抢工，所发生的一切费用由甲方担当，同类情形发生三次时甲方有权解除本合同，乙方必需在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同

25、本合同有关付款条款执行。6、如乙方进场人员违反合同质量约定，三次整改仍达不到合同要求的，甲方有权解除本合同，并只按乙方已完成工程量的60%结算分包价款。乙方必需在合同解除后48小时内无条件撤出甲方工地，付款方式仍同本合同有前述关付款条款执行。7、施工期间，由于乙方缘由自动退场的，甲方只支付乙方已完工程量结算款60%的分包工程款。8、一旦发觉有乙方进场人员偷盗甲方财物，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严峻者报公安部门处理。9、由于乙方缘由，造成甲方工程管理目标不能实现（如优质结构、文明工地、太湖杯）时，结算单价降低5%至10%，同时乙方必需担当由此给甲方带来的损失（如为创优而增加的施工

26、措施费用及其它）。10、为确保工程质量，双方约定乙方不得将工程转包，如乙方有转包状况，乙方必需向甲方支付不低于工程价款50%违约金。11、乙方所拖欠的民工工资及其它债务均与甲方无关，如因此发生纠纷（或投诉）对甲方信誉或经济造成损失时，其损失应由乙方全部担当，并按纠纷（或投诉）次数每次赔偿甲方的信誉损失10005000元，产生严峻后果（指连带甲方被行政部门惩罚）时，乙方赔偿甲方10000元/次。乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同合约定的付款要求。八、其它约定1、甲方供应乙方临时宿舍、床铺、食堂等生活设施，乙方如有损坏必需按购买价赔偿，职工生活用品自理。统一发放运用的平安帽、工作服等劳保用品，其

27、费用在乙方劳务承包款中扣除。2、甲方刚好与当地派出所联系，为乙方办理户口暂住证，费用由乙方担当。3、乙方代表，乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他管理人员请假，特别状况应向项目部电话请假，并按时回岗，不经批准或不提出书面申请就离岗，一交次罚款200元。4、乙方代表的通信工具必需确保24小时畅通，否则每发觉一次罚款200元，造成后果的由乙方担当责任及经济损失。5、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，非常清晰合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改（或单方面修改）无效。九、有关事宜1、

28、本合同未尽事宜，如有必要可依据状况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同签订时，乙方的签字（责任人）人必需出示身份证并将复印件贴于合同背面。3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完合同自行解除。甲方（章）：乙方（章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：甲方法人代表或授权人（签名）：乙方法人或授权人（签名）：地址： 地址：电话： 电话：年 月 日年 月 日水电站施工承包合同3发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)乙方向甲方承包工程水、电安装施工。为在施工中双方无发生异议。依照建筑工程承包合同条例等有关规定。遵循同等、自愿、公允、诚

29、信的原则。明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方对本工程的有关事项协商一样，特定立以下合同条例，以资共同信守履行。一、工程概况：工程名称：工程地点：结构质式：框架结构二、承包方式：甲方将楼，水、电安装工程以包工包料的形式承包给乙方安装施工。三、承包内容与范围承包范围：楼按设计图纸及投标清单要求的全部水电项目配套设施。承包内容：按设计图纸要求及更改文件与投标清单要求的项目均归乙方的承包内容。四、工程质量要求：按水、电安装工程施工验收规范、规程操作标准进行施工。经有关部门验收达到合格以上标准。乙方必需严格按施工设计图纸和更改文件要求施工，若不按设计图纸要求及甲方标书定立的各种材料品牌、型

30、号规格的材料施工造成返工重做，其所造成的工料费损失由乙方担当。且所用材料必需有合格产品证书及检验报告。质保资料和内业资料应齐全。乙方施工前后要做到完工场清，刚好协作甲方做好预埋安装。甲方施工后乙方派人打凿造成修补的工料费由乙方担当，甲方有权从乙方的工料承包款中扣除。且乙方无偿修复，清理公共卫生。五、施工工期：本工程总施工工期为日历天，乙方必需按甲方施工进度时间内的要求随土建提前20天内完成。六、承包价格：以甲方供应的水、电安装设计施工图纸为依据，参照更改文件要求及投标工程量清单为标准。按甲方的投标价扣除给甲方，作为上缴(管理费、税收、及其它费用)等，余下的款项乙方自负盈亏。除条款约定要求扣除外

31、乙方应担当：(材料由甲方供应，价款从总价中扣减。)A、运用材料检测费；B、水、电内业资料费元平方米；C、施工中的意外损害保险费。七、付款方法：本工程按进度付款：每月付款一次，乙方在每月底25日前上报本月完成的工程量送施工员审核，经甲方确认后在下月6日前付上月进度款80，工程竣工验收合格后，将验收手续交给甲方后5日内付总价95余下5待水电保修期满后一次性付清。八、平安责任：乙方必需严格按水、电安装施工规范及平安操作规程进行施工。遵守各项平安规章制度。平安操作费用包括在本项目的承包单价之内，乙方在施工中的工人所造成的担心全事故责任及经济损失费用乙方自己担当。乙方并且担当因其它的缘由在施工中给他人造

32、成担心全事故责任及任何经济损失。九、双方职责：甲方：供应工程施工图纸、设计更改文件及工程量清单等有关文件：供应现场施工技术管理及指导。乙方：工人食宿乙方自己负责。负责一切施工配备全部机具。自带平安防护用品。因工期须要夜间加班的任何费用。负责办理水、电安装工程的竣工验收手续，费用由乙方担当。手续应提前10天交付给甲方以备竣工验收。若不能按期完成，除罚款外，甲方有权将部份项目另派他人施工，施工的工料费用由乙方担当。十、违约责任：乙方的施工质量达不到合格要求时，应无条件返工到合格，由此造成的工料费用由乙方担当。若乙方施工人员不足，造成工期的延误，每天罚款人民币，必要时甲方有权终止合同，造成损失由乙方担当。若甲方时常付款，工程延期乙方不负责任。十一、本合同未尽事项，甲、乙双方共同协商解决。十二、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。款项结清后自行失效。十三、签约地点：甲方：乙方：年 月 日年 月 日