水电安装施工承包合同汇编.docx

《水电安装施工承包合同汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装施工承包合同汇编.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水电安装施工承包合同水电安装施工承包合同1建设单位：_设计单位：_施工单位：_合同编号：_年_月_日建设单位：(简称甲方)_地址：_施工单位：(简称乙方)_地址：_兹有_工程，经过投标、议标、确定由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2.发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造

2、价管理部门公布的价格调整;(4)甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日2.如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定供应开工条件，(2)工程量改变和设计变更;(3)非乙方缘由得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不行抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款_元，反之每提前一天嘉奖

3、_元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：(1)进场前3天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程

4、竣工验收工作。2.乙方：(1)做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况;(2)做好施工平安防范措施，确保施工平安;(3)负责做好材料、设备的选购和保管工作;(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;(5)参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：工程停建或缓建：1.因政策调整，人力不行抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2.工程停缓

5、建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：其它1.如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2.工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自

6、甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式2份，其中：甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力。开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_甲方盖章：_乙方盖章：_甲方签字：_乙方签字：_年_月_日水电安装施工承包合同2甲方：(发包方)_乙方：(承包方)_风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准

7、。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包工包料。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完

8、成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。其次条：关于材料供应的约定风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设

9、备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的

10、损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范和建筑装饰装修工程质量验收规范并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担

11、当。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%

12、，整体竣工验收合格后支付20%。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。2、本工程保修期_年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米。5、乙方承包内容：(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;(2)全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋;(3)水电施工穿墙、打孔、切割;(

13、4)开关插座面板安装;(5)小五金的安装;(6)后期灯具的安装(水晶灯另计);(7)其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向_人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以

14、书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用

15、。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。4、合同有效期至_年_月_日。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日水电安装施工承包合同3甲方项目负责人：_水电安装施工班负责人：_为了皇甫移民工程平安、质量生产，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必需听从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不听从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。2、乙方必需每周星期一组织工人平安

16、学习，宣扬平安责任，提高工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。3、各班组严格根据生产、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。三、平安生产责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安生产，督促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安生产制度，组织好每日班前、班后的平安检查。四、平安生产制度施工生产现场的状况是困难的，必需亲密留意防止工伤事故的发生，杜绝担心全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必需仔细检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进行操作。2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和

17、游戏，不准酒后操作。3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品旁边严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危急处休息。4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁相互打赌逞强、昌险作业等。5、遇有雷雨时，要离开高压线2m以外，雨雪后施工时，应实行防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁接着高空作业。6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。7、进入现场工人必需正确佩戴平安帽如发觉罚款50元。8、用电焊机要留意防火、防电。9、每天上班前必需对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班。10、如由施工操作不合理，违章作业出现的平安事故由乙

18、方负责。11、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负。五、协议一式两份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方项目负责人：_水电安装施工班负责人：_日期：_水电安装施工承包合同4发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依照合同法有关规定，甲方将位于_的非机动车车棚制作安装工程承包给乙方。本着同等、自愿的原则，经甲乙双方协商一样订立本合同。一、工程基本状况1、工程位置：2、工程名称及量预估（竣工后按实际面积核算）车棚：约平方米。合同总金额约为人民币_元（大写：_），后附预算明细。二、施工期限施工期限为_天，自_年_月_日起至_年_月_日止。三、付款方式自车棚全部竣工验收合格后

19、10日内甲乙双方进行结算。甲乙双方之间签署结算书后，甲方向乙方支付总工程款的。剩下作为质保金，待工程竣工验收合格满一年后，若工程无质量问题，甲方再予支付乙方。四、工程质量和验收1、质量要求：乙方保证为甲方设计、制作非机动车车棚所用材料及施工过程，结果应符合制作安装行业国家规定的标装。2、制作和安装要求：非机动车车棚安装坚固，在风雨等荷载作用下不受任何破坏。五、甲乙双方的权利义务（一）甲方权利义务1、甲方有义务按约定支付工程款。2、甲方有义务协作乙方施工，并供应施工中所需水、电等。3、甲方有权对乙方施工过程进行监督，当乙方施工违法或不符合同约定时，甲方有权提出异议并责令乙方改正。（二）乙方权利义

20、务1、乙方负有平安保障义务。如因乙方在安装期间和在维护期间出现非机动车车棚及相关材料损坏掉落或其他缘由造成甲方或第三方人身伤亡或财物损失等，由乙方负责赔偿。2、非机动车车棚保修期为一年，乙方在保修期内有义务定期对非机动车车棚进行检查和维护，确保车棚安装稳固、正常运用。相关的检查和维护、修理费用由乙方担当。3、乙方在施工中有权恳求甲方作好协调工作。4、乙方支配的施工及修理人员若发生工伤事故，相关的法律责任由乙方自行担当。六、违约责任1、甲乙双方都不得单方擅自终止合同，否则擅自提出终止合同的一方应按合同总额的5%向对方支付违约金，并且对方有权要求接着履行合同。2、乙方若逾期未完成施工或交付的工程不

21、符合合同约定，应当按合同总金额的5%向甲方支付违约金，并负责无条件接着施工或返工直至符合合同约定。在接着施工或返工期间，乙方还应按合同总金额的日万分之五向甲方持续支付违约金。3、若乙方不按本合同履行维护责任，因此而造成的一切损失由乙方负责赔偿，且甲方有权没收质保金。4、若甲方拖延向乙方支付工程款，甲方应按合同总金额的日万分之五向乙方支付违约金。七、争议解决方式本合同在履行中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不能达成一样的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。八、其他约定本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以便相互监督履行。甲方：_法定代表人：_乙方：_法定代表人：_年_月_日水电安装施

22、工承包合同5发包单位：_(甲方)承包人：_ (乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本合同。第一条、工程概况：工程名称：_工程水电安装(以下简称：本工程)工程内容：强电、弱电：按施工图完成全部施工程任务，室内全部施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。给水、消防：按施工图完成全部给水、消防工程任务。雨水：按施工图完成全部雨水工程任

23、务。污水：按施工图完成全部污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。施工现场条件：以现场实际状况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。其次条、工程承包方式、承包范围及承包内容：承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、平安文明施工、工期、验收合格。承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等全部一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。承包的主要内容：见第一条其次款。甲方干脆分包的其他专业工程，乙方需全力协作，帮助完成。第三条、合同工期：

24、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为_日历天;开工日期为：_年_月_日，竣工日期为：_年_月_日。乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。第四条、质量标准：适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准GBJ_; 建筑电气工程施工质量验收规范GB_; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB_; 采暖与卫生施工验收规范(GBJ_); 电气安装工程施工及验收规范(GBJ_) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ_);甲方制定的工

25、程质量验收实施细则。工程质量必需达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，担当全部的违约责任。工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部依据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)第五条、文明

26、工地、平安标化标准：遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，支配一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。在施工中应做到细心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应由乙方担当全部责任。第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式：承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积_元/(含协作费、税金)包干，承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件一)工程量的计算：结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;

27、零星工程的工程量以“工日”为计算单位;工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本项目合同价的15%;墙体预埋部分占本项目合同价的15%;安装部分占本项目合同价的40%;调试验收部分占本项目合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。依据工程实际状况须要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在20_元内不与增减。第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：为保证本工程质量、工期、平安文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳_万元履约保证金，在合同

28、签订后7天内全部交納。保证金返还：1、_以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;假如甲方支配_以下分期施工，则一期_以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。工程款的支付严格根据第六条第三项执行。在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后起先办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在

29、保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内，甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当。第八条、甲、乙的权利和义务：乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好;参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。 在施工中由于乙方本身缘由造成的

30、停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐藏工程由乙方自行检查验收，并做好记录;重大或困难隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方担当。对

31、乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不听从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度，听从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的全部后果均有乙方担当，并对当事人处以_万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。乙方全部水电预留必需一次性到位，如有出现后凿的(设计变更除外)，每惩罚款_元。乙方必需根据设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必需资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可方可运用。乙方必需保证管理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人

32、员的劳保用品由乙方负担。(十一)乙方全体员工必需树立产品爱护意识(包括工地其他单位产品)，对产品必需实行相应爱护措施，在工程竣工验收前，乙方担当产品爱护责任。(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。(十三)乙方负责本工程全部竣工资料刚好完成。第九条、施工管理规范建筑机械运用平安技术规程(JGJ_)。建筑施工平安检查标准(JGJ_)。建筑施工高处作业平安技术规范(JGJ_)。_市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。第十条、合同生效：1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。3、本合同为尽事

33、宜，双方协商解决。4、本合同订立时间：_年_月_日。5、签订地点：_甲方：_乙方：_居处：_居处：_法定代表人：_(签字)法定代表人：_(签字)电话：_电话：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_签约日期：_签约日期：_水电安装施工承包合同6甲方：乙方:甲、乙双方经协商一样，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的详细状况，签订本合同，双方共同遵守执行。第一条 工程概况1、工程名称： 商丘市宋城路景观绿化带工程2、

34、工程地点： 宋城路 睢阳大道-星林路其次条 承包范围及内容1、承包范围（1）景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程其次合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；（2）景观电气照明、动力配电范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。（3）本项全部各种井的砌体及安装全部用工。2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸（包括设计变更和有

35、关技术文件）中的水电安装全部施工内容。第三条 质量技术要求1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司知关于本合同施工质量的要求、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准执行。2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方缘由造成第一次验收不合格，必需无条件进行整改,若其次次验收仍旧不合格，则惩罚1000元。同时乙方必需无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任惩罚。3、各管线安装应严格设置限制点，确保横平竖直，位置正确，若出现平整度和垂直度达不到优良验

36、收标准，每到处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必需与其他工种协作的，应配备足够人员跟班协作。如预埋管线在砼内，浇砼现场必需有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。第四条 承包方式包工、包机具、包质量、包平安、包验收、包资料，景观部分土方开挖、回填由乙方负责，须要大型机械由甲方供应。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成的损失费用由乙方负责担当。第五条 合同工期1、从20xx年

37、03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为： 50 天。03月15日人员设备进场，2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：（1）甲方未能履行本协议规定之责任。（2）设计方案变更令施工无法正常进行而影响进度。（3）在施工生产过程中，因非乙方缘由连续停水、停电达24小时以上造成停工。（4）人力不行抗拒因素。第六条 单价及合同总价款1、合同综合单价包含各种费用、风险,不含税；合同固定综合单价款为一次性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。2、合同总价本承包工程暂定合同总价为人民币（大写） 肆拾贰 万元整，￥：（小写） 42万元。第七条 乙方责任人合

38、同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%，工程如出现原材料问题，乙方不担当责任，施工中如图纸有变，甲方须要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。第八条 甲方责任1、在开工前，向班组供应必需的施工图纸。2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并供应施工用水用电。4、保证刚好供应工程所需的材料和垂直运输机械。5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有权责令其返工或停止施工。6、负责代办班组生产工人意外损害保险，保

39、险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。第九条 乙方责任1、自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关平安及施工现场的管理规定，加强平安教化，加强现场管理，仔细落实措施，确保平安及文明施工。2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格根据设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量达到约定的标准。3、如发觉承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应刚好通知甲方。4、科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期，依据施工组织设计总进度安排的要

40、求，每月底前7天提交下月施工安排和物资需用量安排表，经甲方批准后严格实施。5、组织具有相应资格证书及素养良好的娴熟技术工人持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行连接和管理。按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。6、妥当保管、合理运用甲方供应的机具、材料及其他设施，做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况

41、，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况，与现场其他单位协调协作。8、负责办理和供应进场人员的有关手续和个人档案资料，并担当其费用。主要有办理手续过程中需甲方帮助的，甲方应予以协作。9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程甲方办理交工验收。10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将赐予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并担当其它相应的法律责任。11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方担当赔偿责任。第十条 平安要求1、乙方应严格遵守建设工程平安生产管理条例等有关规定，实行必要的平安防护措施，仔细执行平安技术交底，确保本乙方人员熟识本工种的平安技术操作规范及有关方面的平安学问，杜绝违章生产、