电力安装合同汇编.docx

《电力安装合同汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力安装合同汇编.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、电力安装合同电力安装合同范本1甲方 乙方：装饰公司兹有甲方位于水，电路改造工程由乙方完成。其服务流程：免费上门设计、预算、测量、签定安装合同，上门安装须要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款，签质量服务卡。项 目 预料/米 实测/米 备注 完工后业主签字水路改造/暗明电路改造/暗明PP-R专业水路改造报价表接近区域(郊区较远另加运费，协商而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。PP-R管安装报价：(冷热水全部运用热水管)100米以上 32元/米70米至90米 35元/米40米至69米 37元/米16米至39米 40元

2、/米5米至15米 48元/米5米以下 69元/米纯铜PP-R管安装报价：100米以上 58元/米70米至99米 63元/米40米至69米 69元/米16米至39米 76元/米5米至15米 88元/米5米以下 98元/米稳态覆铝PP-R管安装报价：100米以上 42元/米70米至99米 48元/米40米至69米 56元/米16米至39米 62元/米5米至15米 69元/米5米以下 88元/米电路改造报价：电路改造 明线：15元/米 昆仑牌;暗线：35元/米 天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽，埋PVC硬质管及配件，内穿2.5平方毫米塑铜线，分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根，弱电(电话，电视)

3、单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。备注：1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道，根据实际米数用量计算，非承重墙打孔20/个，承重墙打孔40/个。拆改水表元。2.此价格不包括特别配件和阀门、开槽后抹平。3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门修理须要收材料费和手工费50元。4.服务标准：根据行业标准施工规范严格施工，安装完必需清理现场。5.安装质量承诺：水路安装完打压试验无漏水，如在规定的温度压力运用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。电力安装合同范本2发包方(甲方)： 承包方(乙方)：为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施

4、工进度，使工程顺当如期完成。依照中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。第一条 工程名称：其次条 工程地址：第三条 施工工期：以上工程自 年 月 日起开工，至 年 月 日止，总日历天数 天，完成全部施工任务。若遇不行抗拒的自然灾难;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。第四条 承包方式及施工内容第五条 合同价款该工程共计造价 元(大写金额) 。第六条 付款方法第七条 工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方担当一 切损失。如因甲方缘由造成返工者，则由甲方担当损失。第八条 施工平

5、安施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。第九条 违约责任合同一方不履行合同义务，责任方担当违约责任。第十条 合同生效及终止本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。第十一条 解决纠纷方式本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一样看法者，可向人民法院提出诉讼。第十二条 合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方(签字及盖章)： 乙方(签字及盖章)：法定代表人： 法定代表人：年 月 日电力安装合同范本3立协议单位：发包方：_ (以下简称甲方)承包方：_ (以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承

6、包条例及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方托付，担当 配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。一、 工程名称：_二、 工程地点：_三、 工程项目单位：_四、 工程内容(范围)：_五、 合同总价：_六、 承包方式：七、 支付与结算八、 工程期限：商定工程工期自 _年 月 日开工至 _年 月 日竣工验收。九、 施工打算1. 甲方：(1) 配电间土建完工并阅历收合格，_年 月 日前具备进场条件电源及道路等，满意乙方施工进场的条件。2. 乙方：(1) 编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排，材料设备等进场安排;(2) 组织施工管理人员和材料、施工机械进

7、场。十、 工程质量要求1. 工程质量应符水电部电力建设施工及验收暂行技术规范;2. 工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。十一、 施工与设计变更1. 本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。2. 如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。3. 因设计重大变更等缘由造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。4. 甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，对方应在 5日内予以确认，否则，该书面通知即视为已被确认。十二、 设备材料供应：工程所需的全部设备及材料

8、均由乙方供应。十三、 平安责任1. 乙方应在工程施工过程中，加强现场平安教化，实行必要的平安措施。2. 如因乙方缘由在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用和开支，由乙方担当;甲方有供应帮助抢救之责。3. 如有必要，双方可另行签订平安协议。十四、 工程验收1. 工程竣工验收，以水电部电力建设施工及验收暂行技术规范、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2. 分项验收(包括隐藏工程)，乙方应在48小时前通知甲方参与，除非双方有约定，分项验收应在通知期满时起先。3. 甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收，否则乙方将有权组织竣工验收，其

9、验收结果视为甲方已确认。十五、 质量保修1. 乙方应按国家有关规定对交付甲方运用的工程在质量保修期内担当保修责任。十六、 工程管理1. 本工程甲方委派 为项目经理， 为驻工地代表;乙方委派 为项目经理， 为驻工地代表。2. 双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均为本合同的组成部分。十七、 违约责任1. 甲方的违约责任：(1) 未能根据本合同第九条规定履行责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。(2) 工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。(3) 未能根据本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义

10、务的，按违约金额的每日万分之一偿付违约金。2. 乙方的违约责任：(1) 因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。(2) 工程末能按本合同规定的工期如期完成,造成甲方损失的,除按上述规定偿付逾期违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失.十八、 合同争议的解决方式1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。十九、 本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结清合同价款后终止。二十、 本合同一式 4份，甲乙

11、双方各执 2份。甲方：_法定代表人：或托付代理人：地址：电话：_日期：_年 月 日乙方：_法定代表人：或托付代理人：地址：_电话：日期：_ 年 月 日电力安装合同范本4第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的涵义：1.发包方(简称甲方);协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人，电力安装施工合同。2.甲方驻工地代表(简称甲方代表：甲方在协议条款中指定的代表人。3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有

12、电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。5.社会监理：受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位：甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的

13、电力建设工程质量监督机构。10.工程：协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。11.合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。12.经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。13.费用：甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。14.工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。17.图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸

14、(包括配套说明和有关资料)。18.施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。19.书面形式：依据合同发生的手写、打字、复英印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。20.不行抗力：因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。21.赔偿金：责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损

15、失。22.质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。23.协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次1.合同文件应能互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：(1)协议条款;(2)合同条件;(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;(7)构成合同一部分的其它文件。2.当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决(

16、实行社会监理的，可先由总监理工程师作出说明);双方看法仍不一样的，按第三十条约定的方法解决，合同范本电力安装施工合同。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律1.合同文件运用汉语一般话书写，双方可依据须要商定运用少数民族语言译本，对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。3.施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。4.国内没有相应的标准、

17、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求运用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方担当。第四条图纸1.甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方供应完整的施工图纸，并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。2.甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸，将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款，并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。3.甲方对图纸有特别保密要求的，乙方实行相应的措施保密，

18、由甲方担当费用。4.乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付，费用由乙方担当。5.乙方未如约收到甲方供应的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条其次款约定处理。6.乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求。应刚好通知甲方代表，酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉，甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章双方一般责任第五条甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表根

19、据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：(1)甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。(2)甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内赐予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提

20、出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。(3)甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方担当由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。2.

21、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。3.甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第六条乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：(1)乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人

22、员生命、财产平安的紧急措施，并在实行措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方担当费用。2.乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。电力安装合同范本5发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称： ；2、工程地点： ；3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；4、承包方式： 。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、

23、合同工期及工期延误1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日；3、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定供应（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定供应指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；f不行抗力；g其他非因承包人缘由造成停工累计超过 小时。4、承包人在

24、以上状况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改看法，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、根据钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修

25、金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工打算1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供应基准测量点，免费供应施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格根据施工图纸中的材料进行选购和加工，并供应主要钢材，彩板的质量保证书；七、平安施工与检查1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要

26、的平安防护措施，消退事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，；发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用；3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其

27、间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的，视为验收合格；3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身实惠服务。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表 ，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题

28、的协商、及决策看法的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应刚好协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同共 页发包人：

29、 承包人：居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：电力安装合同范本6发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道608号红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、

30、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满意供电需求，不含土建部分)。5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)： ( )包干。二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。3、400KVA箱变一台，必需在 年 月 日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。4、乙方必需在 年 月 日完成原门前高压线路搬迁等工作，协作甲方撤除原建筑物并担当因此发生的费用(高压线路搬迁)。三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。(2)供应到电力部门办

31、理相关手续的全部资料和证件。(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。(4)开工前消退障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所担当的全部工程,乙方必需按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方担当。(2)乙方在工程中必需确保工程施工平安文明，对施工中一切平安事故负责并担当因此所发生的一切费用。(3)在甲方供应相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。(4)负责对已完工程在未交付运用前的维护，并清理好现场。(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并担当发生

32、的一切费用。四、工程价款支付：合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币 元为定金，400KVA箱变到工地安装支付人民币 元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。五、争议和违约：1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。六、其它事项：1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方担当，本合同在全部款项结算完毕后自动效。2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。3、本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方(章)：法定代表人：托付代理人：乙方(章)： 法定代表人： 托付代理人：年 月 日