简易工程施工合同范文.docx

《简易工程施工合同范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易工程施工合同范文.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简易工程施工合同简易工程施工合同范本1建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一样，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包方式：包工包料。5、承包造价： 元（大写：）。二、工程期限依据本工程，经甲乙双方协商一样，总工期天。（雨天及人力不行抗拒特别状况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，总工期 天。三、本工程竣工质量为一次性合格

2、工程1、乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，详细金额由双方协商为准。五、其它约定1：甲方担当的平安责任、权利（一）甲方负责制订施工现场的平安生产规章制度和操作规程；（二）甲方有权要求乙方必需严格遵守平安生产法律、法规、标准、平安 生产规章制度和操作规程，娴熟驾驭事故防范措施和事故应急处理预案；（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定赐予惩罚；（四）甲方有权对平安意识差、不听平安生产指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利（一）乙方施工时是平安生产的干脆责任人，必需严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度；（二）

3、乙方负责为全部乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根 据须要为从事高度危急工作的人员购买适当的人身意外损害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方担当全部负责；（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违 章作业，不得冒险作业，不能疲惫作业，并按规定做好防护工作；（四）乙方在施工现场人员必需有配备齐全的平安防护用品，不能满意安 全施工须要时，人员不得进入施工现场。六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：代表人：身份证号：公章年月乙方： 代表人： 身份证号：公章 年日 日 月简易工程施工合同范本2发包方（以下称

4、甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安其次条工程期限一、合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安

5、装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。第五条平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2

6、、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日简易工程施工合同范本3甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，在同等合法、自愿公允及诚恳信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程一事达成一样，签订以下合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：按甲方供应的图纸要求完成图纸范围内的工程施工，详见附件一。4、工程质量要求

7、：乙方应按国家相关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求施工，工程竣工一次验收达到合格标准。5、施工技术要求：二、承包方式本合同为综合单价固定合同，由乙方包工、包料、包质量、包工期、包平安文明施工的包干方式承包施工。乙方确认其对工程所在四周环境、地质状况、交通状况、质量标准、工期等状况均已熟识且已探讨明白，考虑了相关风险因素并计算了相关费用。三、工期要求1、开工日期：暂定年月日（以甲方开工通知确定的时间为准），竣工日期：年月日，总工期：日历天。以上工期包括人员进场、施工打算至验收在内的全部工作所需的时间，除遇不行抗力及设计变更影响工程进度外，工期不予顺延。2、节点工期：详见附件三。乙方不能按节点

8、工期完成工程进度的，应按本合同关于逾期完工的约定担当违约责任。四、合同价款1、合同综合单价为：上述综合单价已含乙方为完成本工程所需支出的全部经济费用，不因施工期间的任何因素、条件改变而调整。2、暂定合同总价为人民币元；工程完工，按双方现场签证确认的工程量结算工程总价。3、如乙方因不行抗力、政府行为或甲方要求停工终止合同，则按双方确认的已完工合格工程量按合同单价结算工程款。4、因设计变更、甲方单方面增加工程量或特别因素（非乙方缘由）引起的工程量增减，先参照本合同约定的综合单价结算该部分工程款，如不属于本合同工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照市场价格合理确定，并签订补充协议明确。五、工程量确

9、认1、甲方派现场管理人员与监理单位一起依据本条约定的工程量计算方法，对工程量进行现场计量，计量结果由甲方管理人员、乙方代表、监理共同签字认可，并经甲方审核后方能作为结算依据。工程量计算方法详见附件四。2、计算结果应在24小时内签字，逾期不能作为结算依据。六、付款方式：甲乙双方商定，工程款支付详细采纳以下第种付款方式：（一）竣工后付款（1）本合同无预付款。（2）工程完工经检验合格后，双方在乙方提交套完整竣工资料后天内办理结算，并在结算完毕后个工作日内支付至结算总价的%，余款作为工程保修金，在保修期届满后天内按本合同约定扣除相关款项后无息付清。（二）按进度付款（1）本合同无预付款。（2）乙方应在每

10、月日上报上月完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表必需根据甲方统一发放格式），监理单位在3个工作日内审核完毕并报甲方，甲方应在天内审定，并于审定后个工作日内支付当期工程款的%（节假日顺延）。（3）工程完工经检验合格后，双方在乙方提交套完整竣工资料后天内办理结算，并在结算办理完毕后个工作日内支付至结算总价的%。（4）余款作为工程保修金，在保修期届满后天内按本合同约定扣除相关款项后无息付清。2、乙方申请付款时须按甲方要求的格式填报付款资料，并供应有效工程发票请款，否则甲方有权拒付；并且，乙方对甲方应付的违约金及合同规定的应扣款项，甲方有权在工程进度款中扣除

11、。七、双方的权利与义务1、甲方权利义务（1）合同生效后天内与乙方做好图纸会审工作。（2）指派作为现场代表进行签证，对现场施工质量、平安、进度进行检查和监督，保证工期顺当进行。（3）如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工程，停工期间甲方按每天每人元的标准补偿乙方施工人员生活费。暂停施工达天的，视为合同终止，双方按合同的约定进行结算。（4）如因施工须要，甲方应向乙方供应室外地下管线设施、水、暖、电及道路平面图等资料，

12、供应水电源接驳点给乙方，维持施工现场周边环境现状在施工期内不发生影响施工的重大改变。（5）按合同约定支付工程款。（6）在施工过程中，甲方在不阻碍乙方正常作业的基础上，可以随时对工程进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求，违反施工操作工艺的施工，或材料不合格的，责令乙方返工或更换，其费用由乙方担当；乙方在接到甲方及监理发出的质量问题通知后，应刚好快速整改完毕，并请监理与甲方人员复查。甲方对工程施工质量有疑问，而要求乙方复测时，乙方应赐予主动协作。（7）组织对工程竣工验收。（8）法律规定的其他权利义务。2、乙方权利义务（1）依据甲方要求，组织有阅历、有素养的施工班组和设备进场，复检甲方供应的

13、限制点，并供应现场施工记录以及资料整理，在工程竣工验收合格后天内向甲方提交套完整竣工资料。（2）刚好组织施工，按工期要求合理配置施工设备，保证施工材料的刚好供应，按期完成施工任务。（3）合同签订后天内提交工程施工组织设计及进度安排给甲方审核。（3）委派为现场管理代表，办理签证，负责施工期间的施工质量、平安等问题。（4）负责施工材料的选购和保管，并报请甲方检验才可用于工程施工，检验费用由乙方担当。（5）严格根据国家施工验收规范进行施工，施工中如发觉设计错误或严峻不合理时，应马上书面通知甲方。（6）按平安施工有关规定，实行严格、科学的平安防护措施，做到文明施工，平安生产，确保施工平安和第三者的平安

14、，如乙方未履行上述义务，造成工程、财产损失和人身损害，由乙方担当全部责任。（7）施工过程中听从甲方的指挥和支配。（8）乙方自负费用解决施工及生活用水、用电问题。（9）运用民工施工的，应刚好支付民工工资，如拖欠民工工资的，甲方有权代付并从应支付给乙方的工程款中扣还，乙方每次并应向甲方赔偿经济损失人民币元。（10）竣工验收后，乙方施工人员必需在天内撤离施工现场。（11）法律规定的其他权利义务。八、施工要求1、乙方施工必需达到合同要求及有关验收规范，严格执行施工规范、平安操作规程，防火平安规定、环境爱护规定；严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查记录等，对于不符合质量技术规范和平安操作的行为，经甲方

15、或监理提出后不做整改的，作为一次不良记录；遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，亲密留意地下管线和四周房屋平安，如发觉险情应立即停止施工，通知甲方做好排险措施并作好施工现场保卫工作。2、为确保在合同工期内完成工程，乙方应依据工程要求细心做好施工组织设计，包括人员、机械支配和日进度安排。九、平安要求1、开工前乙方应做好本工程施工工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。2、乙方在施工过程中，全权负责处理施工现场和周边关系的协调和平安保卫，以及相关职能部门关系协调，并自行负责全部费用。3、乙方对该工程和其施工人员负有不行推卸的平安责任。在施

16、工过程中，乙方的施工人员无论任何缘由与工程周边的第三人及相关职能部门发生冲突，造成自身或第三人人身、财产损失的，甲方均不负担当何法律责任和经济赔偿责任，由此造成的经济赔偿损失和法律纠纷均由乙方自行负责。如由于上述缘由造成工期延误，造成甲方其他干脆或者间接损失的，乙方还应担当全部的损失赔偿责任。4、乙方应严格遵守甲方的平安保卫和其他有关工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。如在施工过程中由于自身的缘由造成人身、财产的损失，乙方自行负责解决，甲方不担当由此引发的任何经济责任和费用。十、工程验收1、甲方依据合同约定、施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验

17、收规范和质量检验标准为验收依据。2、乙方应在隐藏工程隐藏前小时以书面形式通知甲方和监理验收，验收合格后，乙方可进行隐藏和接着施工；验收不合格，乙方应在甲方和监理限定的时间内整改后重新申请验收；乙方单方隐藏施工的，甲方有权要求重新检验，无论验收是否合格，由此引起的全部费用均由乙方担当。3、工程完工，乙方应提前天书面通知甲方和监理验收。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，乙方必需担当全部整改费用直至工程验收合格为止，并应担当逾期竣工的违约责任。十一、工程保修1、根据有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，乙方担当施工合同约定的全部施工承包范围内工程质量保修责任。2、工

18、程保修期：月，自工程竣工验收合格后起算。3、保修期内，出现工程质量问题，乙方应刚好履行保修义务。否则甲方有权自行修理或托付第三方修理，修理费用由乙方担当，并从工程保修金中扣除。十二、违约责任1、乙方不得将本工程转包；非经过甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主见合同暂定总价%的违约金。2、施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或有关施工行为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民币元。3、如因非甲方缘由及非不行抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方应支付人民币元

19、的违约金给甲方。逾期达天的，甲方可解除合同，并有权向乙方主见合同暂定总价%的违约金。4、乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金人民币元。5、乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违约金人民币元。6、甲方未按合同约定刚好支付工程款的，应根据银行同期贷款利率向乙方支付应付未付部分工程款的利息。十三、纠纷解决本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商解决不成的，任一方可向人民法院起诉。十四、其他1、本合同一式份，甲乙双方各执份，具同等法律效力。2、本合同经双方代表签字并加盖公章后成立。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一

20、样的，以补充协议为准。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日简易工程施工合同范文2发包方：（以下简称甲方）_签约时间：承包方：（以下简称乙方）_签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积（工程形式）：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八

21、、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点；按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工；如期完成施工任务；接受发包方的技术指导和质量标准要求；负责发包方供应料物及设备的爱护；教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏；

22、担当施工中的.一切平安事故责任及费用；十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日简易工程施工合同范本4发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，

23、双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进

24、度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护;教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：托付代理

25、人：托付代理人：总包方（甲方）：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_分包方（乙方）：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_依照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包实施方法和市人民政府号文件的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_施工许可证号：_营业执照号：_四、分包工程范围及工程量（附预算书）五、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。六、分包工程人工费用_元。七、乙方投入工种及人数_人。其次条 工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人_计算，下月结算时扣回

26、，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条 工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条 平安生产一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生产设施，乙方经检查合格方可运用，施工中如因违反上述规定而发生

27、伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条 生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量供应。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条 分包工程人工费单价一、单位工

28、程分包，每预算工日为_元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_ 元。二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为_元。达到合格的每预算工日为_元。实行分项人工费包干每平米_元。三、单项分包石、土方工程的每预算工日为_元。四、清工每工日为_元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为_元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）_元。七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价为_元。八、分包工程费用明细表（一七项均可列表）第七条 材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供

29、应的质量要求和材料协作以施工。乙方施工中用料奢侈及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）运用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整齐。第八条 施工机具一、大型工具由甲方负责，保证运用须要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。第九条 现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关安排、进度、材料供应等工作双方应亲密协作，保证施

30、工顺当进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产、爱惜财产的教化，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标记，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条 违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排造成的经

31、济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条 附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（ ）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。二、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送_ 备案。三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的其他条款：1.2.第十二条 合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书；2.二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：_法定代表人：_年_月_日分包单位：_法定代表人：_年_月_日