水电安装承包合同优质.docx

《水电安装承包合同优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装承包合同优质.docx（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水电安装承包合同水电安装承包合同1发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司承包方（简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、诚恳、信用的原则，结合施工现场的详细状况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一样，达成以下协议条款。一工程概况工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸范围内全部室内水电安装工程，双包。结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组二、乙方进场人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，担

2、当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求（一）开工日期： 20xx年 月 日（二）总（日历）工期： 个月（三）详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包平安、包文明施工 。（二）承包范围：1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。2.乙方负责现场全部临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必需派专人值班（不补任何加班费）。4弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,全部水

3、电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 开关面板和灯口安装（三）计价方式：1采纳可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：按四川省20xx建设工程工程量计价定额建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相像或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、方法，则按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的四川建设工程造价信息中对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方根据水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括

4、税金及相关的全部管理费用）。全部材料税务发票由甲方负责。5、签证部分，甲方根据实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、全部材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，全部材料及人工工资由甲方供应。五、工程要求：甲方提前供应完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必需具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理实力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必需依据国家有关规范和标准，根据设计图

5、纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必需合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必需主动协作甲方，照实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品（项），乙方必需无条件地进行刚好整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必需负责对半成品及成品进行切实有效的爱护，其爱护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必需配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除担当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量平安文明施工等方面严峻不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提

6、出整改而未整改者进行相应的经济惩罚，严峻者清退出场。8.保修期为一年。（二）工期要求1、乙方必需按甲方制定的进度安排组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度安排不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误（1）乙方在施工中要主动主动施工，预埋线管不单独支配时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。（2）如因乙方自身缘由延误工期，一切损失由乙方自行担当；（3）如甲方缘由造成的工期延误，一切损失由甲方担当，并工期顺延。（三）成本限制要求1.乙方必需科学管理、合理施工，避开窝工现象发生；努力提高

7、工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必需实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成奢侈和因返工延误的工程损失全部由乙方担当。3.乙方如用到甲方的材料必需经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5. 乙方必需遵守甲方材料的管理制度。（四）平安施工要求1.甲方对乙方进行平安技术交底及平安教化。2.乙方必需遵守执行平安生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3.乙方必需对所属员工进行平安教化，未进行平安技术交底和平安教化不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动爱护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外

8、损害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方缘由造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予担当。水电安装承包合同2甲方： 乙方：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1

9、、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行刚好整改并担当由此产生的一切费用;7、各楼

10、层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查须要协作的系列工作;9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。10、依据该项目实际状况，员工的住宿由甲方统一支配。三、施工工期：1、乙方必需在甲方要求的时间进场，并根据甲方要求开工。必需在甲方制定的施工进度安排规定时间内完成全部承包范围内的工作。2、凡因甲方缘由可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必

11、需按发包方要求加快施工进度或暂停施工并主动妥当地做好相关工作。为此，甲方担当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求：1、执行标准：工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分20xx年版)建筑工程施工质量验收统一标准GBJ50300-20xx建筑施工平安检查标准JGJ59-99建设工程施工现场供用电平安规范GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50212-20xx建筑电气工程施工质量验收规范GB50300-20xx建筑安装工程施工工艺操作规程DB/00P01001-88(四川省地方标准)2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。(2)施工过程中

12、，每道工序在完成后，必需经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应根据施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方缘由造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方修理通知三天内未派人修理，甲方有权另请他人修理，修理费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。4、乙方人员在施工现场，必需随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。六、工程款的结算及支付方法：1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算

13、给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额比照本工程施工图纸进行计算。如增加、变更、零星用工：甲方若支配乙方人员担当乙方人员担当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方供应的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料奢侈，乙方应按其选购价进行赔偿。3、因乙方自身缘由导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方担当。4、费用的组成：(1)主体预留到三层起先付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合

14、同总款97%。本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。七、文明施工1、施工现场场貌、平安文明施工要求应根据甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清晰。每处施工完成后必需做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格根据甲方编制的施工现场平安文明专项施工方案进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行限制。2、作业人员管理乙方施工人员必需是身体健康者，禁止运用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以

15、上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方供应作业人员身份证复印件。3、乙方必需严格根据甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。八、平安事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额担当;超出5000元由甲乙双方协商担当费用。九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。5、材料的领用：各班组必

16、需由组长指定专人领取。未收捡干净。6、本合同签约地点：甲方： 乙方身份证号码： 身份证号码：电 话： 电 话：签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日水电安装承包合同3甲方：(简称甲方)乙方： (简称乙方)甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方， 为了明确双方职责，在同等互利的基础上签订如下协议：一、 工程概况：工程名称：贵阳工程机械市场配件区工程建筑面积：(约41000)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形 式：框剪。二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。三、 工程承包范围：承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附 件1)

17、。四、工程承包费用及结算方式：1、计价方法：(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程 量进行结算，(详细见附件1)。(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量修理金，两年内保 修完毕一次性付清。五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不听从甲方管理，则甲方有 权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。2、乙方不供应相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。

18、4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日水电安装承包合同4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方托付乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一样，签订本合同并共同遵守。第一条 托付事项甲方由于工程进展须要，拟将 的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式托付乙方承包施工。其次条 乙方工作内容1、包材料损耗（损耗按定额执行）。2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含全部二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨

19、水管的安装。）3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接，弱电预埋。（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，全部的计量表材料安装。）4，全部水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。（不包括消防。）第三条 施工工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为 天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2、如遇下列状况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。（1） 甲方不能按合同约定供应开工条件；（2） 工程量改变和设计变更；（3） 非乙方缘由超过4个小时以上 （包括但不

20、限于）停水、停电等状况；（4） 工程款未按时支付；（5） 不行抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。第四条 工程总造价给水工程，电工程。按每建筑面积 元作为结算依据；总价：工程总量 ，合计工程总造价为人民币大写元，小写元。第五条 付款方法依工程建立不同时期为付款的时间节点，分批支付，详细为：1、出正负零，付总造价的 元；2、正负零以上每完成两层，付总造价的 元；3、主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的 元；4、积水排水做完，付总造价的 元；5、穿线安装完毕，付总造价的 元；6、完工验收，支付总造价的 元；

21、7、剩余3%， 元，为修理质保金，保修期满结清。第六条 双方责权（一）甲方：1、供应水源、电源及场内施工道路，供应施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。2、负责办理工程变更手续，刚好通知乙方更改施工。3、组织各层段的隐藏工程验收，刚好提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。4、按合同规定按时支付工程款。5、刚好组织有关材料进场。6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常运用，甲方必需马上组织竣工验收，确保收工，如期交付业主运用。假如甲方在乙方完成天内，还没有组织竣工验收，双方均视作已验收，并支付乙方工程余款，进入工程的保修期内。7、甲方必需按节点支付工程款，如因工程款不按

22、期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并担当每日工程款总额的 5% 的违约金。8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必需按本合同结清余款，假如无法结清，甲方除担当支付余款义务，并当担当每日工程款总额的 5% 的违约金。（二）乙方：1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。2、编制施工方案及施工安排，上交参与施工人员名单及组织架构表，按时参与平安学习及工程例会。3、负责对已完成的产品作产品爱护。假如属乙方自身有意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方有意破坏，乙方可帮助甲方修复，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面对甲方提

23、出申请，否则，后果由乙方负全责。5、按规定搞好文明施工及平安生产，由于乙方有意违章作业，造成平安事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。6、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定惩罚乙方。7、乙方包本工程修改人工 元以内，超过的按签证调整，8、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。第七条 管理方法1、工人必需戴好平安帽进场施工。2、乙方全部进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不赐予放行。3、按规定组织新工人进场时参与平安学习。4、不得擅自请甲方人员消遣、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟元。第八条 质量责任1、乙方必需熟

24、悉图纸，必需严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必需考试上岗。2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。第九条 平安责任1、甲方必需为班组施工人员购买意外险。2、若乙方未购买意外险，造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必需负责工伤人员的一切赔偿；甲方若在事故中为乙方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。第十条 合同生效及其他1、保修期： 保修 壹 年，日期由该楼综合验收之日起计算。2、全部因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。假如双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可

25、通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。甲方： 乙方：甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电安装承包合同5甲 方：乙 方：甲方承包的邦盛现代城13#、14#、15#、18#、19#楼工程的水电安装分项工程以清包工的方式承包给乙方施工。由乙方组织施工人员，方负责管理。为实现工程预期目标，维护甲乙双方的合法权利，顺当地完成施工任务，经双方协定，签订本协议。一 承包方法：1 承包形式：清包工。2 工作范围：工程上的主

26、体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归档、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3 承包价格，按建筑面积每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。三 质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。四 平安上：必需保证施工平安，杜绝任

27、何大小事故。，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方负责，甲方不担当任何责任。五 文明卫生 现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。七 合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换施工队伍和实行其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。八 付款方式 甲方依据施工进度，按完成工程量的80%进行工资发放。

28、余下的工资款在工程竣工验收合格、整个扫尾工作完成后付清九 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，公司存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日水电安装承包合同6甲方：乙方:甲、乙双方经协商一样，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的详细状况，签订本合同，双方共同遵守执行。第一条 工程概况1、工程名称： 商丘市宋城路

29、景观绿化带工程2、工程地点： 宋城路 睢阳大道-星林路其次条 承包范围及内容1、承包范围（1）景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程其次合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；（2）景观电气照明、动力配电范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。（3）本项全部各种井的砌体及安装全部用工。2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸

30、（包括设计变更和有关技术文件）中的水电安装全部施工内容。第三条 质量技术要求1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司知关于本合同施工质量的要求、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准执行。2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方缘由造成第一次验收不合格，必需无条件进行整改,若其次次验收仍旧不合格，则惩罚1000元。同时乙方必需无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任惩罚。3、各管线安装应严格设置限制点，确保横平竖直，位置正确，若出现平整度和

31、垂直度达不到优良验收标准，每到处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必需与其他工种协作的，应配备足够人员跟班协作。如预埋管线在砼内，浇砼现场必需有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。第四条 承包方式包工、包机具、包质量、包平安、包验收、包资料，景观部分土方开挖、回填由乙方负责，须要大型机械由甲方供应。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成的损失费用由乙方负责担当。第五条 合同工

32、期1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为： 50 天。03月15日人员设备进场，2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：（1）甲方未能履行本协议规定之责任。（2）设计方案变更令施工无法正常进行而影响进度。（3）在施工生产过程中，因非乙方缘由连续停水、停电达24小时以上造成停工。（4）人力不行抗拒因素。第六条 单价及合同总价款1、合同综合单价包含各种费用、风险,不含税；合同固定综合单价款为一次性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。2、合同总价本承包工程暂定合同总价为人民币（大写） 肆拾贰 万元整，￥：（小写） 42万元。第

33、七条 乙方责任人合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%，工程如出现原材料问题，乙方不担当责任，施工中如图纸有变，甲方须要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。第八条 甲方责任1、在开工前，向班组供应必需的施工图纸。2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并供应施工用水用电。4、保证刚好供应工程所需的材料和垂直运输机械。5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有权责令其返工或停止施工。6、负责代办班组生产工

34、人意外损害保险，保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。第九条 乙方责任1、自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关平安及施工现场的管理规定，加强平安教化，加强现场管理，仔细落实措施，确保平安及文明施工。2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格根据设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量达到约定的标准。3、如发觉承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应刚好通知甲方。4、科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期，依据施工组织

35、设计总进度安排的要求，每月底前7天提交下月施工安排和物资需用量安排表，经甲方批准后严格实施。5、组织具有相应资格证书及素养良好的娴熟技术工人持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行连接和管理。按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。6、妥当保管、合理运用甲方供应的机具、材料及其他设施，做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、

36、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况，与现场其他单位协调协作。8、负责办理和供应进场人员的有关手续和个人档案资料，并担当其费用。主要有办理手续过程中需甲方帮助的，甲方应予以协作。9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程甲方办理交工验收。10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将赐予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并担当其它相应的法律责任。11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方担当赔偿责任。第十条 平安要求1、乙方应严格遵守建设工程平安生产管理条例等有关规定

37、，实行必要的平安防护措施，仔细执行平安技术交底，确保本乙方人员熟识本工种的平安技术操作规范及有关方面的平安学问，杜绝违章生产、违章作业。2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责安排支配、人员调配、平安教化、技术交底、质量检查与报验，有事外出必需向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发觉违章作业，每次罚款贰佰元(200.00元)，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方担当。3、严禁随意拆除平安设施，施工时遇障碍时必需经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每次罚款伍佰元（500.00元）造成严峻后果者由乙方自己负责；杜绝重大平安事故和违章作业，工人月轻伤事故率不得超过千

38、分之三。4、工伤事故及其他平安事故， 由乙方担当责任，发生平安事故及重大伤亡应按有关规定马上上报有关部门并报告甲方。5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外损害保险，按本合同总金额%水电安装承包合同7工程名称：甲方：乙方：质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料（不包施工辅材和耗材）。2工作范围：工程上的主体预埋、水电安装入户（不包含户内安装）、消防预埋、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3工程造价：按建筑面积每平方米22元。（建筑面积共计

39、：41950平方米，据实决算）。人防区域按建筑面积每平方米加5元。（建筑面积共计：1945平方米，据实决算）。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。二工程进度：按甲方及业主要求，总工期360天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。四平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。，

40、对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方（承包人）负责，甲方不担当任何责任。五文明卫生现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。六合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。七付款方式：每三层为一个结点，主体施工至每个结点后甲方付给乙方人工总工程款30

41、%，主体封顶竣工后甲方付给乙方总工程款40%，二次结构施工结束后甲方付乙方总工程付款20%，全部工程竣工施工结束后，甲方付乙方按总工程款20%，余15%在竣工验收后一次付清。剩余5%为质量保证金（三个月内付清）八此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方：乙方：日期：年 月 日水电安装承包合同8甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

42、一： 工程名称：克拉中心二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(2) 排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 全部空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，

43、造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积

44、结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式(一)甲方工程款支付：1、施工过程中，采纳借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为