法律顾问年终工作总结优质.docx

《法律顾问年终工作总结优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《法律顾问年终工作总结优质.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、法律顾问年终工作总结法律顾问年终工作总结1我们作为贵公司的常年法律顾问，在过去的一年时间里，在贵公司领导的重视以及公司法制及有关部门的支持协作下，经过我们的共同努力，较好地完成了在这期间发生的诉讼案件及非诉讼法律事务。为总结阅历，发扬特长，克服不足，以更好地迎接即将到来的新的法律事务，现将过去一年时间里本人供应的法律顾问工作状况总结如下：一、全力重点作好公司债权案件诉讼及已结案件的执行工作，以最大限度地挽回公司的损失。首先，20xx公司法律顾问会同公司法务部门，对公司存在的债权、债务在20xx全面梳理的工作基础上对全部案件进行了进一步深化。对全部公司应收账款进行分类，实行针对性措施进行催收工作

2、。1、对于证据比较充分拖欠时间比较长的案件的干脆起诉进行诉讼。2、对于有偿还意愿并表示接着偿还的在可控范围内的案件由专人进行负责。3、对于欠款时间长找寻相对人有难度的交给公司新设立的清欠办进行处理。4、其次，依法出具律师函、催款函及法律看法书，要求客户履行约定义务。5、由公司领导层对负责催收工作的专人进行督导。二、进一步深化公司各个方面，帮助规范公司管理，建立健全公司制度，合法有序生产经营，接着出谋划策。公司的经营、管理，特殊是总公司的经营、管理活动，依法对其进行规范，使其科学、有序进行是特别必要的。我公司是一个大公司，且日益发展壮大，为此，对我公司的经营、管理进行规范就显得非常重要而必要。因

3、此，我们主动、主动同公司法律事务部联系，刚好调整、修改公司的有关规章制度，并进行细化，使公司、员工的行为尽量做到规范化。同时，针对个案或公司管理的某方面，进行重点调整和修改，比如，在债权、债务制度管理方面，我们与法务部依法向公司提交了20xx年制定的北京市新发京建债权、债务管理方法，规范了新订立合同的管理制度及债权、债务预警机制，细致的工作内容和工作流程，完善了法务部债权、债务催要中的职责；新发京建合同经办人在债权、债务催要中职责；新发京建会计部门在债权、债务催要中职责；新发京建债权、债务催收中总经理职责等。帮助公司人力资源制度改革顺当进行。在过去的一年里我公司进行人力资源制度的改革，公司法律

4、顾问及法务部充分利用自身法律法规熟识的优势主动参加其中，建言、建策为公司人力资源改革的胜利进行作出了自己贡献，也得到了公司同仁的好评。公司法律顾问和法务部制定了合同会签管理方法，对公司制度建设作出了贡献。公司法律顾问接着深化公司各方面工作，每周参与公司例会对公司运营状况及公司各个职能部门有了更深层次的了解和沟通。进一步深化公司管理，公司法律顾问与各个职能部门及沈阳分公司、任丘分公司、武汉分公司的领导建立了良好的工作关系并且在今年进一步加深。干脆致电各分公司领导处理公司涉法问题，省去中间环节，刚好、快速的解决有出现的问题，为各个分公司业务正常进行保驾护航。法律顾问及法务部全力帮助公司各种工作，尽

5、职尽责，协作做好危机处理工作、供应合理建议，避开公司遭遇损失。在公司业务扩张、快速发展阶段，公司投资香河工业园区工作中的建议通过细致考察、细心计算成本，询问协商工作流程，对对接环节等工作中发觉问题，刚好提出建议，为公司发展保驾护航，避开失误。三、举办讲座，对公司员工进行业务学问的培训。在过去的一年中，公司法律顾问及法务部举办了预防职工职务犯罪、合同签订管理法律培训讲座，提高了广阔职工对职务犯罪的相识，对员工自身素养的提高起到了重要作用。以上是我们一年以来的顾问工作总结，回顾过去的一年，我们欣喜看到，公司的业务飞速发展，公司的运行有序规范，诉讼事务明显削减。这在客观上，与我们顾问律师及法务部的努

6、力工作是分不开的。以上是我公司在法律、授权经营方面所做的主要工作，依据当前存在的问题和不足，我们明年的工作重点是：（1）紧紧围绕债务清欠这个工作重点加大诉讼案件处理的力度。对本处参加诉讼的案件，一是主动做好取证、上诉、申诉工作，加强对公、检、法等部门的公关，争取早日结案，尽量避开讼事缠身。（2）依据授权范围，加强对下级公司诉讼案件的指导和救济。凡公司上诉到省高院的案件，我们将主动供应救济，进行案情分析、取证、公关等工作。（3）适当时机，举方法律学问培训，以增加基层公司的法律意识和依法维护自身权益的实力。以上是我担当贵公司法律顾问一年时间以来的总结，回顾过去的一年时间，尽管有一个案件加工款因特别

7、缘由得不到收回，但我仍旧欣喜地看到，公司的各项业务蒸蒸日上，公司的管理运行有序规范，我作为法律顾问对自己能够在其中出了一份力气感到由衷的兴奋。对于我在工作中的不足之处，借此机会向公司领导和同志们深表歉意，并真诚希望在将来的一年内，能够接着通力合作，本人肯定会不遗余力地参加公司的经营与管理，为公司的科学决策供应法律依据，为提高公司员工的法律意识和法制观念，擅长运用法律这一武器爱护自己而想方设法，与贵公司法制部门一起把公司的法律事务工作做得更好，的确维护公司的合法权益，进一步增加公司的市场竞争实力，使贵公司在今后一年的时间里取得更好的社会效益和经济效益。法律顾问年终工作总结2我在x年度我通过了司法

8、考试，来到了咱们x律师事务所这个新家，起先实习。回想起来，实习期还真快，我在x律师事务所里实习期收获颇丰，回想起所里与同志们一起工作、生活的经验，我感到很快乐，每当我想起谭律师要从咱们x律师事务所回县司法局上班了，我们所里为他开欢送会那天，所里的每个人都给他祝愿，都畅所欲言地与他沟通，我们所里通过这次欢送会，让我充分体验到x所如家一般地暖和。去年还是夏日炎炎，我所的实习律师一同去省里参与了实习律师学习，在学习期间，我们相互激励，相互帮助，就连吃饭时，我们还相互帮着盛一碗饭，舀一碗汤，或互看一下行李，或在学习之余一起漫步，或一起到书店买书看书，在去省里学习的这段时间，所里的内勤小谷也在省城参与司

9、法考试培训班的学习，我们所里的大哥们还专程到她学习的地方去看她，去激励她，从这些生活中细枝末节看，体现了我们x律师务所是特别暖和的，这段学习生活回忆起来也特别快乐。在省里实习律师培训结束后，我们庄重宣誓：“我志愿加入律师队伍，成为中华人民共和国执业律师。我将忠于宪法、忠于法律，严格遵守律师法，切实履行律师义务，为捍卫宪法、法律的尊严，而努力奋斗！”律师宣誓的那天，我在回家的路上，我还倍感兴奋。我感觉从走进x律师事务所的那天就始终特别快乐，特别兴奋。除了给谭律师开欢送会，除了有实习律师宣誓外的人生经验外，在20xx年度里，我们在县司法局局领导的关怀下，还学习了科学发展观，还写了自查自纠的工作报告

10、，提高了政治理论水平。过去的一年，在我们x律师事务所，还有很多让我难以遗忘的事。从我走进咱们湖南x律师事务所实习以来，在指导老师和所里其他律师的指导下，我参加了一些案件的调查取证、写文书、分析案情、解答谘询工作。而且，还与指导老师一起办理了几件民事案件，另外，行政案件与刑事案各办理一件。回想起那刑事案件，记忆深刻，那件刑事案件是一起为未成年人无偿辩护的案件，这是陈主任为了煅练我，要我对这起案子调取控诉笔录、会见当事人、写辩护词，在法庭上以第一辩护人的身份发言，因我细心打算，该案说理充分，有感染力，辩护效果还可以。在我实习期间，我还参加了一些非诉讼业务。实习期所涉及民事案件较多，比如与朱律师一起

11、给电力公司办理的涉电损害案件和处理了几件保险案件，这些保险案件的争议不大，法律关系简洁，是调解结案的。在我参加的全部案件中，最顺手的一件，我们只写了一封律师函解决了数万元的纠纷，当对方当事人收到律师函后，被我们的观念所折服，主动解决了相关问题，从而以和平的方式解决了冲突与纠纷。最麻烦的案子，是石远树与桑植宏源煤矿的合同纠纷案，这一个案件因证据形式要件有些欠缺，再加上法写官认为法律关系困难，所以在一审时，前后就开了四次庭，后因对方上诉，在二审又开了一次庭。仅这一个案件，就让我明白了律师工作并不轻松，是特别操劳劳累的职业。我通实习期间的熬炼，长了很多见识，也明白了很多道理，明白法律职业的实践性是特

12、殊强的，通过实习，让我相识到法律人肯定要信任法律，不要信任法律之外的人情、金钱、权力。时间真快，一年的时习期间已经满期，在这一年的实习过程中，体验了法律服务工作的酸甜苦辣，也明白了律师业竞争激烈，律师工作并不是轻松休闲的职业，所以我必需加强法律学问学习，仔细办好每一件案子，以求在法律服务市场中有一席之地。当然，作为一名律师，我更要有法律人应有的志向主义精神努力工作，将实现社会公允正义当成首要目标，我决心用实际行动兑现律师的誓言，那怕道路多么曲折，但愿我的幻想成真，愿我前途一片光明。法律顾问年终工作总结3一、全力防范虚假赔案，以最大限度地挽回公司的损失。去年余杭支公司有位离职员工方忠良，利用职务

13、之便，与修理厂勾结，采纳汽车套牌、虚假的发票、制造假事故等非法手段，而且通过诉讼来达到其赚取或骗取保险金的目的。在我们与分公司客户服务部和杭州营业部的协作下，不仅粉碎了其企图，而且争取到杭州市中级人民法院把案件移送检察院立案侦查。其中两起典型案例，涉案金额就达到14万余元。通过我们的努力，防止了公司损失的发生。这两起案件的详细状况是这样的：一起是用他人名义买得二手车然后套用河南电力公司的号牌，制造单方保险事故，谎称车辆是方忠良母亲顾美珍全部，以原告顾美珍的名义，由方忠良作为代理人向余杭区人民法院提起赔偿诉讼。诉讼标的8万余元。案件发生后，通过永安河南公司协查得知，河南省电力局的车辆不曾到过浙江

14、，而且事故发生时，该车辆停在电力局大院没有运用。挂真实车牌的车主河南电力局出具了全部权证明，这干脆否定了方忠良向法院提交的其母亲是车辆全部权人的事实。我们去过公安、法院，还多次向保监局反应状况，经过努力，方忠良向法院撤回了诉讼，放弃了车辆的理赔。几个月后，方忠良又以他母亲的名义就另一辆宝来汽车向拱墅区人民法院提起诉讼。该车辆也是在夜深人静的时候发生的单方事故，交警事故认定书是在事故发生10来天之后补开的。方忠良用一张假的汽车修理发票向法院主见保险赔偿近6万元。该案我公司定损员定损3万余元，一审由杭州营业部法务人员参加了诉讼。一审法院按全部支持了顾美珍的诉讼恳求。本案二审由本法律顾问担当诉讼代理

15、人。起先中院法官认为，既然事故是真实的，保险公司不予理赔是没有道理的。在与中级人民法院的法官多次沟通后，我提出了有力伪造假的发票证据，并且把河南电力局的案件作了书面报告，要求中院把案件移送检察院立案侦查。经过两次庭审，中级人民法院撤销了一审判决，驳回了顾美珍的全部诉讼恳求，并根据本代理人的恳求，将案件进行了移送。目前案件仍在侦查中。仅上述两起事故，经过我们法律顾问的努力，就为公司挽回了经济损失14万余元。二、主动参加理赔案件处理，尽力使公司在诉讼中处于有利地位由于分公司许多机构都由法务岗参加诉讼工作，因此真正托付法律顾问应诉的案件不是许多。一年来共托付案件十余起。但是这些案件，基本上都取得了良

16、好的效果。以下是一些案例说明。杭州滨江区的章毛案，章毛开车撞死了人，理赔案件在交强险结案后，受害人亲属反悔，以城镇标准为诉讼恳求，把侵害人和我公司一起告上了滨江区人民法院。起先主审法官认为这个案子中，保险公司应当根据城镇标准理赔，在三次庭审后，经过我们的不懈努力，最终判决保险公司不再担当保险责任。湖州茂兴化纤有限公司雷击案，原告茂兴化纤有限公司要求我公司担当保险赔偿责任，而本案在理赔过程中对于保险责任是没有争议的，只是赔偿金额存在异议。接到托付后，我们分别向浙江省气象局和湖州气象局取证，得到证据表明，原告主见的时间没有发生雷雨天气。于是我们根据拒赔处理，后来在法官的主持下，该案以明显有利于我们

17、保险公司的调解方案进行了调解。绍兴凯利达纺织品有限公司保险合同纠纷案，原告绍兴凯利达纺织品有限公司的驾驶员肇事后逃逸，但是我公司在承保时未妥当尽到保险免责条款的说明义务，一审根据近40万判决我公司担当赔偿责任，二审经过努力，以23万元赔偿金额的方案进行了调解。法律顾问年终工作总结4在过去的一年里，在公司领导的科学决策和大力支持以及公司全体工作人员的广泛、努力协作下，经过我的不懈努力，公司的法律事务工作取得了较好的成效。旧的一年过去了，新的一年飘然而至，为总结工作，继往开来，以更好开展、完成新一年的工作，现将过去一年以来法律顾问工作状况总结一、努力做好公司所涉案件的审理工作，以最大限度的降低公司

18、的损失xx年，公司共发生各类诉讼案件19起，其中劳动仲裁1起、强制执行1起、反诉1起，详细状况1、河南某某机械设备制造公司诉我公司、某某公司买卖合同纠纷案，此案已经审结，原被告调解解决；2、唐某、丁某某诉我公司、李某某合伙协议纠纷案，此案已经过云南省某州中级人民法院一审审结，驳回原告的诉讼恳求；现唐某、丁某某向云南省高级人民法院提起上诉，二审上诉正在审理阶段；3、吕某某诉我公司、肖某某、王某某买卖合同纠纷案，此案正在人民法院一审审理阶段；4、河南某某建设公司诉我公司工程合同纠纷案，此案涉及两个工程纠纷，分别为两个诉讼案件，该两起案件已审结，均为驳回原告的诉讼恳求；5、我公司诉河南某某学校工程合

19、同纠纷案，此案正在审理阶段；6、河南某某桥梁建设公司上诉我公司建设工程分包合同纠纷案，二审于xx年11月17作动身回重审的.裁定，现正在审理阶段；7、刘某某劳动关系仲裁案，此案安阳市劳动仲裁委员会已作出仲裁裁定（裁定驳回），现某某又以健康权损害纠纷起诉到安阳市文峰区人民法院，诉讼案件正在审理阶段；8、徐某某诉我公司、罗某某买卖合同纠纷案，此案在xx年11月21日经安阳市人民法院作出一审判决，由罗某某担当支付欠款责任，我公司担当担保连带责任。9、我公司诉某某学校返还工程质保金案，此案已经过许昌市中级人民法院二审审结，支持我方的诉请，且已向禹州市人民法院申请强制执行，现正在执行阶段；10、李某某诉

20、我公司借款纠纷案，此案已经过人民法院审结；11、王某某诉我公司借款纠纷案，此案法院一审审理阶段；12、宋某某诉我公司建设工程合同纠纷案（诉请工人工资、误工费），我公司已于xx年11月7日提起反诉恳求，此案正在审理阶段；13、我公司诉某某学校建设工程合同纠纷案（诉请工程款、材料款），此案正在许市中级人民法院一审审理阶段；14、河南某某建筑材料有限公司诉我公司买卖合同纠纷一案，双方调解结案，河南某某建筑材料公司提出撤诉；15、河南某某有限公司诉我公司施工合同纠纷一案，三方签订调解协议，河南某某公司提出撤诉。在新的一年里，我将主动主动的参加上述正在审理阶段的案件的审理工作，争取公司最大的利益；对于已

21、经审结，正在执行的案件，应主动和法院及承方法官联系、沟通，督促法院加大执行工作力度并全力协作法院的执行工作，查询被执行人财产状况，以便于更快执行，早日挽回公司的该项损失。二、对于未形成诉讼的工程纠纷，主动参加、谨慎处理，本着友好、解决问题、削减公司诉讼量和降低公司损失的心态与原则，进行工程纠纷的处理。20xx年，我所参加解决的未形成诉讼的工程纠纷共5起，状况1、某某工程所涉及的拖欠工人工资问题，此事经过公司领导于工程发包人的多次协商，达成协议，圆满解决此事；2、某某工程所涉及的工人工资问题，此事在xx年初已得到初步解决，因该工程涉及到某劳务公司，所以在以后的时间里要对该工程加强关注，把风险和纠

22、纷遏制在萌芽状态；3、某某工程涉及的拖欠工人工资问题，经我和工程部领导与其他方多次协商，最终在20xx年5月30日得到圆满解决；4、某某工程所涉及的劳资问题，xx年初经工程部到项目现场处理，已得到圆满解决；5、某某工程所涉及的工程问题，该工程问题经过我和工程部领导与发包方的多次会议协商，问题已得到解决，现工程基本完工。三、主动、细致、全面对公司涉及的建设工程合同和其他法律文书进行起草、审核，有效的降低了法律风险，20xx年所签订的建设工程合同未引发一起法律诉讼纠纷。截止到20xx年12月份，该年度共审核建筑工程合同140份，起草各类法律文书30余份，其中包括律师函、催告函、工程调解协议、合作协

23、议、注销分公司协议及法律看法书等法律文书。比如#等等；这些方面的工作都在肯定程度上削减了公司的损失，并且防范了纠纷的深化，把冲突解决在萌芽状态是这些工作的真实体现。另外，主动参加多起商务谈判，特殊是建设工程施工合同的现场谈判，并结合实际和管理提出相应的法律看法和建议，为商务谈判供应有力的支撑。在合同审核过程中仔细负责，从合同的方方面面周全地考虑，逐条地审查，提出相关有效而又操作性强的法律看法和建议。尽管有时工作量很大，但也不得有一点马虎，审不完的合同，有时加班或带回家去审查；目的只有一个，就是尽量把好合同关，为企业最大限度地消退风险和挽回可能发生的损失。四、进一步深化公司各个方面，帮助规范公司

24、管理，建立健全公司制度，合法有序生产经营，接着出谋划策。公司的经营、管理，特殊是总公司的经营、管理活动，依法对其进行规范，使其科学、有序进行是特别必要的。我公司是一个大公司，且日益发展壮大，为此，对我公司的经营、管理进行规范就显得非常重要而必要。因此，我仔细学习公司规章制度，在学习过程中，依据实际状况对公司制度提出修改看法；并应公司领导支配主动、主动同公司其他部门联系，刚好调整、修改公司的有关规章制度，进行细化，使公司、员工的行为尽量做到规范化。同时，针对个案或公司管理的某方面，进行重点调整和修改，比如，在公司公章和合同章运用方面，工程合同审查用章方面，我与工程部、办公室共同探讨，形成了工程合

25、同审核流程及用章审批的方案，进一步规范了公司管理制度，使公司事务办理程序化，可更好的预防法律风险的产生。公司法律顾问接着深化公司各方面工作，每周参与公司例会对公司运营状况及公司各个职能部门有了更深层次的了解和沟通。进一步深化公司管理，公司法律顾问与各个职能部门及分公司的领导建立了良好的工作关系并且在今年进一步加深。干脆致电或发送电子邮件给各分公司领导处理公司涉法问题，省去中间环节，刚好、快速的解决有出现的问题，为各个分公司业务正常进行保驾护航。法律顾问全力帮助公司各种工作，尽职尽责，协作做好危机处理工作、供应合理建议，避开公司遭遇损失。五、通过分析以往，特殊是这一年来公司产生的工程纠纷和诉讼案

26、件，在我处理过程中初步总结出纠纷和诉讼产生的缘由，即在工程合同管理方面和工程施工过程中易发生法律风险的问题，现针对以下主要性问题进行总结概述。为杜绝风险，遏制“黑白合同”。在实践中，许多发包方为了少缴规费，或出于压级、压价、压缩工期以及将工程肢解发包的不正值须要，往往强迫施工企业签订“黑白合同”。由于以上行为在实践中均为我国建设行政主管部门所禁止，因此写入招标文件或施工合同，将无法办理招标文件备案和施工合同备案手续。如此一来，发包方为规避法律的规定，在签订一份“规规则矩”的备案合同（白合同）外，还会在私下和建设工程承包人重新签订一份不经备案的合同（黑合同），在该合同内体现其真实要求，如要求承包

27、人垫资施工、降低工程价款，或者赐予发包人其他实惠等。在工程完工后，双方往往会因建设工程“黑白合同”的履行发生纠纷。依据最高人民法院审理建设工程合同纠纷适用法律若干问题的司法说明其次十一条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合与经过备案的中标合同实质性内容不一样的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。在法律规定情形下，“黑白合同”会产生以下三方面后果：“黑合同”签订在中标之前，属于中标无效，“黑白合同”均无效。该情形属于串通投标，会触犯刑法。“黑合同”签订在中标之后，“黑合同”对“白合同”的实质性内容进行了变更的，变更的内容无效。合同的实质性内容。为质量、工期和价款。我个人观

28、点：除质量、工期和价款条款外，工程项目、工程量、平安生产、价款支付方式、违约责任、争议解决方式也应为合同的实质性内容。2、在建设工程分包、转包过程中存在的风险问题。住房城乡建设部关于印发建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理方法（试行）的通知，该通知于xx年10月1日生效执行。、违法分包的情形。 分包工程发包人将专业施工工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。、转包的情形。承包方将其承包的全部工程转给他人承包的；承包方将其承包的全部工程肢解后以分包名义转给他人承包的；

29、承包方将主体结构工程转给他人承包的；分包单位将其承包的工程再行分包的。违法分包或转包都属于法律禁止的范围，签订的合同无效。了解了不合法的分包和转包的情形，就不难对合法的分包和转包的情形作出界定了。、专业工程分包：是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。专业工程分包除合同有约定外，必需经发包人认可。专业分包工程承包人必需自行完成所承包的工程。基础和主体不得分包。、劳务作业分包：是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。留意：劳务承包人要具备个条件：应为企业组织；应具备相应法定资质。依据建筑业劳务分包企

30、业资质标准的规定，劳务企业分为木工、抹灰、砌筑等13个类别，木工、砌筑等作业分包企业资质分为一级、二级，抹灰、石制作等不分等级。依据最高人民法院审理建设工程合同纠纷适用法律若干问题的司法说明第七条规定：具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由恳求确认无效的，不予支持。3、在合同的审核过程中更要注意合同有效性的审核。、合同无效的情形。、合同主体不合法导致的无效。详细为：a、不具有从事建筑活动主体资格的个人，合伙组织或企业借用具备从事建筑活动资格建筑企业的名义的；b、资质等级低的建筑施工企业借用资质较高的建筑施工企业的名义的；c、不具有

31、总承包资质的建筑企业借用具有总承包资格的建筑企业名义承揽工程的。、合同内容不合法导致的无效。详细为：a、招投标法规定必需招标的项目未招标或中标无效的；b、总承包人未经建设单位同意，将承包工程中的部分工程分包的；总承包人将工程分包给不具备相应资质条件的分包人的；总承包人将基础或主体结构工程分包给其他分包人的（无论分包人是否具备相应资质条件，也无论建设单位是否同意）；分包人将其承包的工程再分包的（违法分包）；c、总承包人将其承包的工程转包或肢解后以分包的名义转包的（转包）。、施工合同被确认无效后，合同约定的条款对承发包双方当事人便不再具有约束力，当事人不再担当和享有原合同规定的权利和义务，当事人因

32、履行该合同本可取得的利益不再受法律爱护。法律后果、合同订立后尚未履行前被确认无效的处理。合同不能接着履行，按缔约过失处理，有过错一方赔偿另一方损失，双方均有过错，依照过错担当相应责任，已获财产一方应当返还给另一方。、工程已开工但尚未完工时被确认无效的处理。a、合同应终止履行；b、复原原状或折价补偿；c、赔偿损失。、合同已经履行完毕后被确认无效的处理。按最高院冯小光法官观点，在本情形下，不区分过错，只要工程质量合格或符合合同约定，承包人就可以参照合同约定恳求支付包括利润在内的工程价款，参照的实质性含义可以理解为“根据”。值得留意的是，在上述三种状况下，承包人可以参照合同约定恳求支付工程价款的情形

33、，应以工程经竣工验收合格为前提，对于阅历收不合格的工程，依据新司法说明第3条的规定，承包人关于支付工程价款的恳求将得不到支持。、合同被确认无效后，假如该合同属于损害国家、集体或者第三人利益的应对非法所得收缴。依据司法说明第4条的规定，在承包人非法转包、违法分包或没有资质的实际施工人借用资质与他人签订施工合同的状况下，因其行为存在恶意串通、损害他人利益的情形，对其已取得的非法所得（如合同中约定的利润、管理费等）应依据民法通则第134条的规定依法予以收缴。4、工程量变更宜产生法律纠纷。施工企业在实际的施工过程中，往往由于管理上的缘由或者自信发包方不会赖账等缘由，没有对变更的工程量进行签证，最终在结

34、算工程款时引发双方看法的不一样时，没有证据支持自己要求付款的恳求；另外，如施工方未能供应签证文件证明工程量发生的，可以根据双方在工程施工过程中往来的其他证据文件确认实际发生的工程量；如若施工方上述证据材料都没有时，在这种状况下，就是上升到诉讼程序也很难得到支持。承包人根据变更通知及有关要求进行变更施工。假如因此而导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人担当，延误的工期相应顺延。合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。承包人在工程变更确定后可向发包人提出变更工程价款的报告，但是，因承包人自身缘由导致的工程变更，承包人无权要求追加合同款。在施工合同履行过程中

35、发生工程变更主要是以工程签证的形式来体现，所谓“工程签证”是指在施工过程中，由于发生了工程变更而通过约定的程序对其支付各种费用、顺延工期、损失赔偿等事项达成意思表示一样的协议，从其性质上来看，应视为是原工程承包合同的补充协议，是工程款结算时的有效凭据。工程签证可分为两类：一类是定性的确认，即仅对变更的事实予以确认的签证；另一类则是既定性又定量，不仅对变更的事实予以确定，而且对变更的事实所须要的费用和延误的时间予以确认的签证。从法律层面而言，工程变更签证，是一个经过要约与承诺的而对原施工承包合同的变更或补充的过程。法律规定，承包人是不得对原设计进行变更，只有发包人可以进行设计变更，而发包人进行工

36、程变更往往是向承包人发出变更通知单方式进行的，而承包人就该工程变更所涉及的工程价款往往以工程签证的形式要求发包人确认。这一切往往均与送达的概念连在一起。司法送达是指人民法院根据法律程序向受送达人送交有关的文件的行为。法律规定的司法送达方式包括：干脆、邮寄、托付、留置、转交、公告六种送达方式。承发包双方在履行施工承包合同中，应用比较多的送达方式主要是干脆送达、邮寄送达。当事人在用干脆送达的方式时，应留意送达人不仅要取得曾经送过的证据，而且要取得曾经过对方收到过的证据。在应用邮寄送达中，严格说，必需采纳挂号邮寄，最好采纳双挂号。在采纳挂号邮寄中必需写明邮寄的内容。对特殊重要、特殊敏感的文件可采纳公

37、证加挂号的方法进行邮寄送达。假如遇到拒绝签收的行为，可采纳“电信发传真”、“快递送来回”、“挂号办公证”等方式。假如的确送达了，但相对人就是有意不作明确表示，这种状况在施工实际中常常会遇到。为此、要充分利用默示条款。为了避开对方不作明确的表示，可以在施工合同中约定不作为默示。而这种约定必需明确两点，一是期限，二是超过期限的默示所代表的意思表示。所以，施工承包合同双方当事人，首先应当对施工承包合同通用条款中的默示条款有一个分类，对于施工方来说即“发包方默示”。依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明第十六条其次规定：“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生改变，

38、当事人对该部分工程价款不能协商一样的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方式或者计价标准结算工程价款。”第十九条规定：“当事人对工程量有争议的，根据施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能供应签证文件证明工程量发生的，可以根据当事人供应的其他证据确认实际发生的工程量。”依据建设工程价款结算方法第九条规定：“承包人应当在合同规定的调整状况发生后14天内，将调整缘由、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改看法，视为已经同意该项调整。当合同

39、规定的调整合同价款的调整状况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以依据有关资料，确定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。”五、建设工程劳务宜引发的法律问题。建设工程施工方在施工中因劳务所产生的纠纷是很普遍的现象，比如拖欠工人工资，特殊是发生平安事故时产生的赔偿等一系列的问题。对于这些法律问题的防范，主要在管理的规范性方面。首先，对于没有劳务资质的施工企业，应严格执行劳务分包的法律规定。施工承包单位应当将劳务工程分包给具有相应资质的劳务分包企业，禁止分包给不具有相应资质的单位或者个人，而且，从事规定技术工种的施工作业人员无建设职业技能岗位证书和国家

40、职业资格证书不得在施工现场从事相应的施工作业。依据建筑业企业资质管理规定（建设部第87号令）第五条规定，“建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。”其次，禁止劳务“清包”。当前，建筑企业为了加强施工成本限制，防止施工作业人奢侈建筑材料和建筑租赁器材，出现了一种新型的承包方式，即将建筑材料和劳务，或者机械设备、模板架料捆绑分包给劳务分包企业，这种承包方式在建筑市场称之为劳务“清包”。我国立法并未对劳务“清包”的概念尚予以明确，此处所指的劳务“清包”，是指只包工以外的分包方式。虽然劳务“清包”对施工总包单位的施工管理以及成本限制等较为有利，但是，有的地方部门作出了相应的规定，比如

41、依据湖南省建设厅颁布的“湘建价第88号”文件的规定，施工总包单位不得将施工起重机械设备和自升式模板、脚手架等架设设施的安装与拆卸分包给施工作业分包人。也就是说，劳务分包只允许分包劳务施工作业部分，而不允许分包其他承包内容。最终，应完善相应的劳务用工手续。河南省建设厅在xx年下发关于进一步加强劳务分包市场管理工作的有关要求通知，通知中规定：至xx年6月底，全部企业进行劳务分包，必需运用有相应资质的建筑劳务企业，严禁将建筑劳务作业分包给无资质的企业、劳务召集人、带头人或者“包工头”或私招滥雇劳务人员。对施工总承包、专业承包企业干脆雇用农夫工，不签订劳动合同，或只签订劳动合同不办理社会保险，或只与无

42、资质的劳务召集人、带头人或者“包工头”签订劳务合同或分包协议等行为，均视为违法用工和违法分包进行肃穆处理。通过严格执行法律、法规规定的劳务分包制度，规范工程施工管理，在发生平安工伤事故时，作为施工承包单位就可以有效避开担当不利后果。6、针对被挂靠资质企业，如何降低法律风险的产生，本人认为，应从根本点上进行限制，即在签订合同和资金管理方面进行的操作。首先，若有没有相应资质的企业或者个人挂靠有施工承包资质企业的名义进行施工的，作为被挂靠企业，在和发包方签订建设工程施工合同后，应另行和挂靠的企业和个人（特殊是个人）签订协议，以规避法律风险；即可以和挂靠的个人签订劳务分包协议（让挂靠的个人再另外找劳务

43、公司）和建筑材料选购承包、租赁协议（把工程所需材料承包给挂靠的个人进行选购和租赁）。其次，被挂靠企业在和挂靠的个人签订上述两份协议后，不能把协议原件交给挂靠的个人。若所挂靠资质的项目出现法律纠纷时，涉及到劳务工伤赔偿或者挂靠问题时，被挂靠企业可以单独出示上述两份合同的一份就可以（此两份合同不行同时出示）。最终，规范所挂靠工程的资金管理，特殊在和发包方签订工程施工合同时，应在合同中明确约定工程款转入到特地的账户上；另外，对挂靠工程的出资也应用该特地账户。现阶段，省、市建设主管部门开展为期两年的工程检查、治理，这更要加强风险和管理的意识；通过以上方式，可以有效防范被挂靠企业法律风险的产生。六、对公

44、司全体员工进行法律方面的讲座“法律和空气一样，无处不在”，不管是一个国家，还是一个公司或者一个个人，从一般法律意义上来说从诞生到死亡的各各方面都受到法律的规范。举方法律讲座，就是为了我们所生活的法律这张网中，不去触碰这张网的禁区，而可尽最大可能的用这张网来维护自己的权益。xx年为公司举办一期法律讲座，主要讲解侵权责任法所包含的常见侵权行为，以增加公司员工的法律意识，在参与社会活动及生活、工作中提高法律风险的防范实力，个人实力的提高，从而让公司的整体实力得到提升。七、公司法律业务档案的整理20xx年对公司此年度中已经完结的法律诉讼档案进行分类归纳整理，并归入电子档案登记表，以便利对档案的查询、批

45、阅，对档案的规范性管理，是法律顾问最基本的工作之一，企业完善的档案管理制度，也对企业的管理和发展起到基垫的作用。八、存在的问题及不足在这一年的法律顾问工作中，虽然通过努力取得了肯定的成果，但是不足之处和问题还是有的，包括：1、法律顾问工作的法律意识还需提高加强，特殊要增加建筑工程方面的法律学问及问题的处理实力，以更一步地防范法律风险；2、对公司举办的法律讲座过少，下一年安排没季度举办一次法律讲座，并且内容倾向于建筑工程方面；九、对现在工作的思索和对新一年的展望首先，信任是第一位的。法律顾问和公司要建立相互信任的关系，这是干好工作的前提。领导层要赐予法律顾问相应的信任和待遇，法律顾问也要用自己的

46、工作看法、工作实力和诚信去赢得管理层的信任和支持，建立不行分割的信任体。其次，法律顾问需不断地学习与实践，不断总结阅历与教训，不骄不躁，使自己的专业学问和实力不断提升和升华，让企业法律顾问工作得心应手，为企业做出、更大贡献。最终，理清企业的经营战略和需求，把法律顾问工作和公司的经营战略融为一体。因为法律顾问就是为了更好地防范企业在法律方面风险，使企业更稳健、更好地发展。一般状况下，法律风险对企业有害无益，甚至是致命的；那么，这种状况下，我们要坚决歼灭这些风险点。而有些风险防范与企业经营目标或利润严峻冲突，或者说企业追求的利润和前景远远超过风险本身时，风险就是机遇。这时候，我们就要追求这种风险，

47、而不是去防范。总之，法律顾问在工作过程中，要有超前意识和犀利的眼光，该出手时不留情，该放手时得放手。综上，我国现在正大力提倡“依法治国”，企业在法治国情和市场经济条件下，越来越须要法律顾问全面参加企业经营与管理。作为公司的一名法律顾问，虽然取得了一些成果，积累了肯定的实践阅历，但仍需虚心谨慎、仔细负责、更加细致、更加深化、坚持原则而又不失敏捷地做好法律顾问的诉讼业务和非诉讼业务，做好企业法律风险管理，参加公司经营管理活动，当好公司高管的好助手，做好企业普法工作的宣扬员，把好企业经营中的法律方向盘；与企业同甘共苦，荣誉与共，共同走向辉煌！法律顾问年终工作总结520xx年合同科全体职工在公司党政的正确领导下，根据年初职代会、工作会支配部署，团结一心，主动进取，圆满完成了公司下达的各项工作任务。现将今年主要工作总结汇报如下：一、合同管理工作。供应公司严格遵守集团公司合同管理的各项规定，仔细执行对外签订的两百万以上合同的法律前置审查事项送审制度，严格根据集团公司“合同审查管理方法”有关规定，进一步加强合同签订过程的监管，坚决杜绝“倒签”、“事后补签合同”的现象，从而有效防范合同签订过程中的法律风险。20xx年15月，供应公司