民用建设工程设计合同最新版范本.docx

《民用建设工程设计合同最新版范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《民用建设工程设计合同最新版范本.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、民用建设工程设计合同最新版民用建设工程设计合同范本最新版1合同编号：_工程名称：_工程地点：_设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_发包人托付设计人担当_工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订1、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。其次条本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等_第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数、提交日期有关事项第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数、提交日期有关事项第五条本合同设计费估

2、算为_元人民币付款次序占总设计费（_%）付费额（_元）付费时间（由交付设计文件所确定）第一次付款_%定金本合同签订后_日内其次次付款_%第三次付款_%第四次付款_%第五次付款_%说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任1.发包人责任（1）发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反

3、国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限在_天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限_天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。（2）发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费.（3）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入

4、的工作量，向设计人支付赶工费。（4）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作、生活及交通等便利条件。（5）发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。2.设计人责任（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。（2）设计人采纳的主要技术标准是：_（3）设计合理运用年限为_年。（4）设计

5、人按本合同其次条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费。收费额由双方商定。（6）设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任1.在

6、合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶段全部设计费支付。2.发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天应担当支付金额_%。的逾期违约金。逾期超过_天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第七条第一款规定支付设计费。3.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设

7、计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的，依据损失的程度和设计人责任大小，向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_%。4.由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_%。5.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。民用建设工程设计合同范本最新版2建设单位（甲方）：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_设计单位（乙方）：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，依据_批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同

8、，以便共同遵守。第一条甲方托付乙方担当_工程的.设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。其次条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。2.刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进

9、行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。第三条乙方的义务1.乙方必需在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计

10、文一式_份，施工图设莆募？皇絖_份，甲方如另需增加文件份数和须要模型，另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙

11、方应负责担当。4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费（或按设计阶段中返工的工作量百分比计算）。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际

12、耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付方法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的_%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。第六条嘉奖与违约责任1.在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，应从节约投资额中提取_%嘉奖乙方。2.由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可

13、将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其他约定_本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合

14、如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，可选择：（1）向仲裁机构申请仲裁，（2）干脆向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送_、_、_等单位各留存一份。建设单位（甲方）：_代表人：_年_月_日设计单位（乙方）：_代表人：_年_月_日民用建设工程设计合同范本最新版3合同编号：_（由设计人编填）工程名称：_工程地点：_设计证书等级：_托付方：_设计方：_托付方托付设计方担当_规划设计，工程地点为_，经双

15、方协商一样，签订本合同，并共同履行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、城市规划设计计费指导看法和相关设计收费标准。1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章1.3规划项目批准文件1.4其他：_其次条设计依据2.1托付方给设计方的托付书或设计中标文件2.2托付方提交的基础资料2.3设计方采纳的主要技术标准是：城市规划编制方法城市用地分类与规划建设用地标准（GBJ137-90）村镇规划标准（GB50188-93）城市居住区规划设计规范（GB50180-93）城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）武汉市城市建筑规划管理技

16、术规定武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定其他：_第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3托付方要求及托付书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（依据行业特点填写）名称：_规模：用地_人口_其他_阶段：区域规划总体规划分区规划限制性具体规划修建性具体规划专项规划其他设计内容：_第五条托付方向设计方提交的有关资料、文件刚好间地形图纸_（比例尺_）地形图电子文件（光盘，软盘）其它资料_时间_第六条设计方向托付方交付的设计文件、份数、时间蓝图_套彩图_套

17、说明书或文本_套时间_第七条费用7.1依据本合同第1.1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_万元。7.2双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内，托付方支付设计费总额的_%，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2设计方提交_设计文件后三天内，托付方支付设计费总额的_%，计_万元；之后，托付方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_%，计_万元，设计成果完成后，托付方结清设计费，不留尾款。8.3费用支付方式，经双方协商为：_。第九条双方责任9

18、.1托付方责任9.1.1托付方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好效性负责。托付方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。托付方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；托付方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2托付方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，托付方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前托付

19、方已同意，设计方为托付方所做的各项设计工作，托付方应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，托付方要求终止或解除合同，设计方未起先设计工作的，不退还托付方所付订金，已起先设计工作的，托付方应依据设计方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4托付方必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标记。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5托付方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。

20、逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知托付方。托付方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，托付方均应支付应付的设计费。9.1.6托付方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严峻背离合理设计周期，且托付方应支付赶工费。9.1.7托付方应为设计方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由托付方负责解决。9.1.9担当本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计方责任9.2.1设计方应按国家规定和合同约定

21、的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向托付方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的状况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合同有效年限为_年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。9.2.3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方依据规划行政主管部门的审批看法对设计文件进行调整补充。9.2.5由于设计方缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_。9.2.6合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还托付方已支付的定金。9.2.7设计方交付设计文件后

22、，按规定参与有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。第十条保密双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。第十一条争议解决方式11.1本合同在履行期间，双方发生争议可实行协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第_种方式解决：向武汉仲裁委员会申请仲裁；向_人民法院提起诉讼。第十二条合同生效及其他12.1托付方要求设计方派专人长期驻项目现场进行协作与解决有关

23、问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。12.3托付方托付设计方担当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.4由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份，托付方二份，设计方二份。12.6本合同生效后，按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.8未尽事宜，经双方协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。托付方（盖

24、章）：_设计方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）：_项目经理（签字）：_项目经理（签字）：_居处：_居处：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_签订日期：_年_月_日签订日期：_年_月_日签订地点：_签订地点：_规划行政主管部门备案（盖章）：_备案号：_经办人：_备案日期：_年_月_日民用建设工程设计合同范本最新版4发包方：_公司（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资

25、共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：_项目外环境景观及_景观园林绿化工程；2、工程地点：_；3、工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。其次条工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2、如遇下列

26、状况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。（1）发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者；（3）在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者；（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；（6）因遇人力不行抗

27、拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；（7）发生重大设计变更。第三条工程合同造价1、本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（含税）。2、根据第八条标准按实际工程量进行结算。第四条材料、设备供应、检验1、进口特别材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；2、成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏；3、全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4、已进

28、场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方担当；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7、乙方已预定或已选购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。第五条工程质量和检查验收1、本工程质量要求为优良；2、承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；3、发包方聘用的现场监理工程师为

29、_；4、承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必需经过设计单位和发包方同意并签证后，方可运用。5、隐藏工程由承包方自检后，填写隐藏工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6、工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7、工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程

30、移交给发包方管理。8、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9、工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方担当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条施工设计变更1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2、施工图的重大修变更更，必需经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3、当修

31、改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施；5、在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认；（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符；（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。甲方（签章）：_乙方（签章）：_法人代表（签字）：_法人代表（签字）：_签订地点：_签约时间：_年_月_日