消防劳务合同范例.docx

《消防劳务合同范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防劳务合同范例.docx（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、消防劳务合同消防劳务合同1甲方(劳务发包方)：乙方(劳务承包方)：甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程名称：工程内容：二、承包价格1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。详细单价如下：探头单价：70元/只4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管

2、至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。三、付款方式1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后

3、，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。四、材料及施工施工场地1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失.3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及居处。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。五、合同争议1.出现争议甲乙双方先协商。2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。3.本合同一式两份，双方各执一份。甲方代表(签字)：乙方负责人(签字)：

4、联系电话：联系电话：日期：日期：消防劳务合同2发包方： （简称“甲方”）承包方： （简称“乙方”）现经双方友好协商，甲方同意将 消防水、电；地上建筑单体消防水、电；以及室外综合消防管网等消防工程发包给乙方施工，为了明确双方的权利与义务，确保本消防工程项目能按期按质按量顺当完成交付验收运用，特签订以下合同条款，以资双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、发包劳务安装的工程范围及施工内容：包括地上建筑单体楼层、地下车库、水泵房以及室外消防管网，详细分项发包工程内容如下：消防喷淋自动水灭火系统安装、消火栓水灭火系统安装、水泵房内设备及管道安装、火灾自动报警联动限制系统安装、火灾自动

5、报警联动系统安装、室外消防埋地综合循环管网安装；单体楼层及地下车库消防应急照明系统安装等。详细工程量以实际发生的工程量累加核算后为准。三、施工工期：该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套，同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场起先施工。如遇下列特别状况工期则相应顺延，并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。1、由于甲方及总包土建或业主方缘由造成；2、原工程设计施工图纸的设计变更；3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失；4、不行抗力的事务。四、承包方式及工程造价：1、承包方式：包工不包料（即包清工劳务费，甲方供应六回路二级配电箱、压槽机，割管机，开孔机以及本工程全部机械损

6、耗工具）。2、本合同暂定劳务费为人民币：3500000.00元整（叁佰伍拾万元整）3、如需托付乙方进行其他本合同外消防工程施工内容，劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算，并补充施工协议。五、劳务费支付方法及结算方式：1、合同签定后乙方组织人员进场起先施工，甲方依据实际施工已完成工程量状况必需每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。2、待分项工程施工工程量完成至100%时，甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。3、工程在进行消防设施检测时起先完成双方的结算手续，消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方，甲方在本项目经芜湖消防监督管理部

7、门竣工消防验收合格后的30个日历天内，须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费，扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。4、发包劳务费结算总价：按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价；共三部分其中（A）、地下室部分：1.消防喷淋自动水灭火系统安装-按72元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括全部大小管道（DN150-DN25）安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装，管道安装临界点从系统湿式报警阀后的全部管道安装。2.消火栓系统安装-按500元/套累加核算，包括全部大小管道（DN15

8、0-DN65）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装，管道安装临界点从室外第一个阀门起先计算到室内消防箱内消火栓阀。3.水泵房内全部消防设备按45000元一次性包干（包括水泵限制箱安装，但不含设备到限制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内）4.思想汇报专题地下车库消防应急照明回路系统安装-按单体地库全部消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试（注：预埋管必需具备穿线运用条件。5.火灾自动报警联动系统安装-按62元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安

9、装饰数，包括管内穿线、报警设备编码、安装（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），全部预埋管必需具备穿线运用条件。备注.本消防设施系统工程全部管道及设备等在与其他班组交叉施工安装完成后，如再被造成二次人为污染或损坏，乙方概不负责清理修理（B）、地上单体楼层部分：1.消防喷淋自动水灭火系统安装-按72元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括全部大小管道（DN150-DN25）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。2.消火栓系统安装-按515元/套累加核算，包括全部大小管道（DN150-DN65）安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封

10、堵，支吊架制作刷漆、阀门，砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等，管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门起先计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面试验栓。3.室外消防栓、水泵接合器等安装-按500元/套累加核算，但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装-按6000元/台（包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装，出水管安装刷漆等，但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础）4.火灾自动报警联动系统安装-按62元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装饰数，包括管内穿线、报警设备编码、安装，砖砌体二次开槽配管及复原（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架

11、放线），全部预埋管必需具备穿线运用条件。5.楼层单元消防应急照明系统安装-按单体建筑全部消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试，砖砌体二次开槽配管及复原。备注：本消防设施系统工程全部管道及设备等在与其他班组（特殊是油工班组）交叉施工完成后，如再被造成二次人为污染或损坏，乙方概不负责清理修理。（C）室外埋地部分1.室外埋地消防水偱环管网安装-热镀锌钢DN150及以下沟槽连接按30元/米累加计算。热镀锌钢管DN150焊接法兰连接按60元/米计算。（详细以实际施工发生工程量按上述单价累计核算为准，包括过公路

12、套管制作安装、阀门、防腐、管沟砂垫层，但不含全部管道埋地沟槽土方挖、填及砖砌阀门井）备注：本消防设施系统工程全部管道及设备等在与其他班组（特殊是外环境班组）交叉施工完成后，如再被造成二次人为或机械损坏，乙方概不负责修理六、双方责任：甲方：1、必需按安排刚好选购供应施工安装所需的相关设备和材料；供应施工用水、用电，生活、住宿便利条件。供应其分包范围内的消防施工图纸两份，按设计图纸解决与土建及建设和监理等各方的协调事宜。2、委派现场专业代表对工程进度、质量进行监督，确定具体的施工进度安排节点，合理支配制定应急施工措施，检查隐藏工程，施工中由于现场因素的须要进行设计变更的，刚好办理相关手续并与乙方进

13、行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜。3、对乙方的现场施工进行协作及三级平安教化。帮助解决影响工程施工、生产机器平安等方面现场检查、督促。供应的加工机器和安装机器应满意建筑工程施工规范平安管理的有关规定。4、必需按合同约定的时间和数额刚好足额支付劳务费给乙方；并对非本合同内的工程量其必需要托付乙方施工安装的，劳务费由双方协商后予以确认签证，形成补充协议作为本合同附件在本工程合同劳务费最终结算时一并支付。5、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的奢侈进行教化督促6、甲方必需对其自身及发包工程施工现场的乙方全部雇员办理工伤意外保险。乙

14、方：1、本着“仔细、负责”的工作看法和“节约、规范”的施工方法，协作甲方现场代表的施工管理、监督、协调，做好各项施工打算工作、平安、文明施工等。2、合同签订后即起先进场施工，按图纸设计要求并参照现行国家有关消防安装工程的质量规范规定施工，听从协作甲方施工专业管理人员的工作支配确保工程质量和进度。3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行消防验收规范要求的，应刚好无偿修理或返工；对甲方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方现场代表复查。4、因工程仅对须要支配加班施工的，与甲方进行协商。施工中遇到必需损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，先通知甲方代表，经甲方探讨同意后方可施工

15、。5、承包人必需教化并约束员工严格遵守施工现场平安管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定组织施工，对违章操作、不听从指挥、违反劳动纪律和规章制度者，赐予订正教化、责令整改、惩罚，直至辞退出施工现场。6、对承包人在施工中的平安隐患，在发包人多次发出指令要求整改，而承包人拒不执行的状况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人自行担当。七、工程质量标准及保修期限：1、该工程消防设施系统的安装质量，必需符合现行消防设计及施工验收规范的规定要求。确保各个系统的运用功能稳定、牢靠、满意设计及验收规范要求。2、本工程自消防检测单位消

16、防设施、电气平安防火技术检测合格之日起，乙方对该工程全部合同内施工内容施工质量保修一年。3、保修期内，属安装施工质量问题的，由乙方负责检修并担当修理劳务费用；属安装施工材料问题的，由甲方负责可委派乙方修理并担当相应修理劳务费用，因不行抗力因素造成的设备和系统损坏的，乙方供应有偿修理服务，费用由甲方担当。八、违约责任：甲方未能按本合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按劳动合同法有关规定赔偿乙方因此而发生的损失；若乙方不能按合同规定日期交付运用，按本合同有关规定赔偿甲方损失。九、其他：（1）、乙方必需爱惜甲方所供应的施工机具，在确保工程质量前提下节约运用材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损

17、坏由乙方负责修复。（2）、乙方必需确保工程进度，若乙方耽搁工期给甲方造成损失由乙方负责。（3）、若甲方发觉乙方不按图纸及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议。（4）、甲方的全部设备、构件、工具、材料等，乙方只能运用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发觉乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之劳务费及开除相关人员。（5）、若本工程在施工中途，非乙方缘由造成施工停工一个月或不能接着施工，甲方必需把乙方已完成的全部工程量按合同条约结清全部施工劳务费。（6）、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效，在本消防工程质保期完并结清安装劳务费后自行失

18、效；合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商，商定协议作为本合同附件与本合同同样具有同等法律效力。双方履行本合同时，如发生纠纷应实行友好协商的方式解决，协商不成可以到当地人民法院起诉。甲方代表（签字）： 联系电话： 日 期：乙方负责人（签字）： 联系电话： 日 期：消防劳务合同3甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法律问题的说明等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，根据高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方同等协商

19、，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室二、工程地点及规模：九峰王家店三、承包内容及范围：1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方担当以上工程全部项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。2、二级配电箱后面的全部配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所须要的全部机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装运用。如需在甲方库房领用，甲方根据市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必需符合平安生产文明施工条例（文明施工所产

20、生的工时由乙方负责），必需符合现行国家有关规定的规范。3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，平安文明施工措施费，劳务保险费。4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权支配其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中干脆扣除。四、承包单价及总价：甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。五、工期总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。六、付款方式：每月工程进度款根据甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承

21、包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至90%，其余工程款在工程质量保修期（2年）完后2个月内付清。七、工程质量保修：乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏状况，乙方负责修理，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接修理通知后，24小时内人员到现场修理，48小时内修理好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员修理，修理费用从乙方工程款中扣除。八、平安文明施工1、仔细贯彻执行国家有关平安文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行武汉市建筑

22、施工现场平安质量标准化达标实施手册。对所承包劳务工程的平安施工、文明施工负全责。2、仔细执行甲方、监理、项目部关于平安文明生产的布置、任务要求，乙方必需接受甲方进行施工技术平安措施监督、检查。3、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。4、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现平安事故，一切责任由乙方自行负责。5、乙方必需严格遵守项目部施工现场各项管理制度和平安制度，对工作人员加强平安教化，严格根据施工平安操作规范规程操作，乙方施工人员因违反

23、平安操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任担当，甲方概不负责。6、建立平安质量事故的惩罚规定，在施工中如发生职工人身平安事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行担当，超出部分由甲乙双方按其责任划定担当赔偿。7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为实力和与本工作无关的人员进入施工现场。8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1000元。10、严禁在无平安防护的外架上施工

24、作业，乙方作业人员发觉平安隐患应刚好报告项目部管理人员，在平安隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事务等重大平安事故，由此引起的相关损失全部由乙方担当。十、平安管理及惩罚细则：（一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置平安工作事项，检查工人平安装备、身体状况及特别状况。（二）、坚持平安检查。班头、班组平安员上班前、工作中、下班时要随时进行平安自检，发觉隐患刚好整改，把平安事故苗头歼灭在萌芽状态。（三）、平安管理惩罚条例：1、进入工地必需带好平安帽，发觉未戴平安帽者每人每次罚款50元次，班组长要负连带责任罚款150元

25、次。2、高空作业要系好平安带，如不系平安带者，发觉一人罚款200元次。3、高空作业，严禁打闹游戏，发觉一人，罚款150元次。4、高空作业，严禁向下抛掷物品，发觉一次罚款150元次，发生平安事故由当事人和班组担当。5、施工机械不准带病作业，如发觉一次罚款机械操作人员300元次。6、施工现场严禁烟火。7、施工用电应由专业电工负责，凡发觉乱搭乱接电的现象，罚款当事人150元次，并将电线全部拆除。8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元次。9、楼层施工中严禁高空丢物，发觉一次罚款当事人100元，班组长200元，并勒令该责任人退场。10、施工现场员工辱骂、威逼、殴打项目部管理人员，对责

26、任人罚款10005000元，班组长罚款10000。0元，并勒令该员工退场。11、员工居住的卧房，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。12、每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款100元，迟到50元。该费用作为开会款待费用，延期缴纳按双倍罚款。十一、现场文明施工惩罚细则：1、严禁在工地乱倒饭菜，每发觉一次罚款10元次。2、不准在工地上随地大小便，特殊是在建筑物内、院角，生活区处每发觉一人一次罚款1001000元。3、有盗行为的，罚款当事人1000元/次，罚款当事分包人5000元/次。4、不准在工地上打架斗殴，发觉一起不论任何缘由，双方班组罚款5000元次，由此所发生的伤残费用，由各自担

27、当，情节严峻者，送公安机关处理。十二、甲乙双方的责任：1、甲方的责任：甲方向乙方供应技术交底、生产进度安排、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方供应住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方供应建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度平安进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。2、乙方的责任：1）、必需根据甲方供应的技术交底内容，进度安排，验收规范及质量标准，细心组织技术力气施工，加强工人平安质量及技术教化，供应施工队伍的业务素养和文明施工程度。2）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，根据甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方

28、要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。3）、乙方必需保证自己班组进场人员的健康、人身平安。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。4）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不担当任何连带责任。5）、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。6）、乙方无条件协作给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的协作补料收尾等工作，

29、乙方不另计费。7）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发觉一次，罚款5001000元/次。8）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济惩罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不担当乙方所造成的一切损失。9）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满意甲方进度、平安、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的60结算，乙方不得有异议。十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务

30、费后，此合同终止。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日消防劳务合同4发包人：x消防工程有限公司 （简称“甲方”）分包人： （简称“乙方”） 身份证：（ ）经双方友好协商，甲方同意将百色市xx县“xx乐里，时代新都”消防安装工程托付给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺当完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：百色市xx县“xx乐里，时代新都”（含地下室部分）2、工程地点：百色市xx县二、劳务安装的范围及内容：喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统三、施工工期：该工程施工

31、工期暂定为 天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列状况工期顺延：1、由于甲方及土建缘由造成；2、原工程的设计变更；3、甲方不按合同条款规定支付费用和由此造成的损失；4、不行抗力的事务四、承包方式及工程造价：1、承包方式：包清工加施工机具；2、劳务分包暂定价为税后人民币： 11万 元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）3、如需托付乙方进行其他消防施工工作内容，费用另性协商。五、劳务费支付方法及结算方式：1、合约签定后甲方即付进场费： 30000 元；2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部门验收合格后的15日内将全部劳务费

32、扣留3%的质保金后一次性付清乙方；4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；其中：喷头安装 50元/个（带管）消防箱安装 250元/个（带环管）水泵房按图纸整套4800元/套（另算）备注：室外连环管另算。六、技术资料及其它1、甲方向乙方供应其分包范围内的消防施工图纸壹份。2、施工中由于现场因素的须要进行的施工变更，乙方应刚好供应相关数据资料及满意消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；七、材料和设备供应：1、该工程所需材料和设备均由甲方自行选购。乙方负责起劳务所需

33、的平安设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。2、乙方进场运用的加工机器和安装机器应有满意建筑工程施工规范平安管理的有关规定，必需运用符合国家相关标准要求的合格产品并在运用的过程中刚好检修和维护。八、双方责任：甲方：1、按安排刚好供应安装所需的有关设备和材料；负责向乙方供应施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。2、托付代表队工程进度、质量进行都督，检查隐藏工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。3、对乙方的现场施工进行协作，帮助解决影响工程施工生产机器地板与和平安等方面进行现场检查、督促。4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方

34、；并对合约外工程量进行签证。5、负责做好施工过程各原始资料记录，标记竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。6、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的奢侈进行惩罚。7、对托付乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证费用在工程结算时一并支付。8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。乙方：1、本着“仔细、负责”的工作看法和“合格、节约、好用”的施工月子协作乙方的施工管理，做好各项施工打算工作；平安、文明施工,付出乙方有关现场管理人员和指导、监督、协调。2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保

35、工作质量。3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。4、因工程仅对须要支配加班施工的，与甲方进行协商。施工中，遇到必需损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。6、承包人自带施工用机械设备必需是国家正规厂家产品。接机械性能良好、平安防护装置灵敏牢靠，符合建筑相关平安管理要求。7、承包人必需教化并约束员工严格遵守施工现场平安管理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章

36、工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者赐予订正、责令整改、惩罚，直至推出现场。8、对承包人在施工中的平安隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的状况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人担当，并赔偿发包人的全部损失。9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并担当其费用；10、承包人应当样安装分包合同条件中关于平安生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格根据平安标准组织施工。乙方对因违反平安事故规定引起的平安事故负责

37、并存的责任；11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的相识平安及自有机械设备等财产办理保险，其费用自理；12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。九、工程质量标准及保修期限：1、该消防系统的安装质量，必需符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的运用功能稳定、牢靠。2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检修并担当费用；不行抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方供应有偿修理服务，机具和设备有甲方自理。十、违约责任：甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方

38、因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付运用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。十一、纠纷处理：双方履行本合同时，如发生纠纷应实行有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，商定协议与本合同同具法律效力。十三、甲方工作：（1） 、对乙方人员进行施工技术交底及三级平安教化。（2） 、在施工地点为乙方供应施工和生活便利条件。（3） 、负责按时共给施工所需全部材料。十四、乙方工作：1、遵守公司的有关规章制度，听从甲方施工管理人员的工作支配。2、按

39、图及国家及当地消防主管部门有关标准规范进行施工，如有更改必需经甲方管理人员签字。3、遵照建筑工程平安操作规程所规定的条列。全部施工人员，均要经三级平安教化方可上岗。电工.焊工等特别工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。4、乙方应爱护施工场地整齐，当天施工留下的垃圾当天清理干净。5、乙方施工的工程质量必需达到合格以上，以当地有关消防主管部门验收为准。6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避开将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。十五、其它（1）、乙方必需爱惜甲方所供应的施工

40、机具，在确保工程质量前提下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。（2）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。（3）、乙方必需确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。（4）、若甲方发觉乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费十六、甲方的全部设备、构件、工具、材料等，乙方只能运用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发觉乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。十七、甲方的全部设备、构件、工具、进场交付乙方运用，乙方必需签字认可，待工程结

41、束时，全部设备、构件、工具、必需如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后起先生效。甲方：（签章） 乙方：（签章）地址： 身份证号码：托付代理人：（签字） 家庭住址：联系电话： 联系电话：日期： 日期：消防劳务合同5甲方（雇主）：地址：联系电话：乙方（雇员）：身份证号：家庭住址：联系电话：甲、乙双方依据国家劳动保障法律、法规，在同等自愿和协商一样的基础上，签订本合同：一、工作内容1、聘任乙方为甲公司的专职消防队人员，工作地点为_。2、在合同期内，乙方无正值理由应听从甲公司的工作支配。二、合同期限合同期限实行固定期限。合同期限为_年。即从_年

42、_月_日起至_年_月_日止。三、劳务酬劳甲方按月工资方式支付乙方工资，支付日期为每月_日前，月工资_元，奖金按甲方的.规定执行。四、劳动爱护和劳动保险甲乙双方约定，甲方为乙方购买_意外损害保险卡，用于乙方在为甲方供应劳务过程中发生意外损害的补偿。保险期间与本合同期限相同。五、劳动纪律甲方应依法制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范，并在乙方上岗前以书面形式发给，同时督促其实施。乙方应严格遵守劳动纪律，保守本单位的工作隐私，如有违法违纪行为甲方可依法律法规和本单位规章制度，赐予必要行政处理。六、合同解除1、经甲、乙双方协商一样，本合同可以解除。2、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳务合同：

43、（1）被证明不符合聘用条件的。（2）连续旷工超过10个工作日或者1年内累计旷工超过20个工作日的。（3）严峻违反劳动纪律或聘用单位依法制定的规章制度的。（4）严峻失职、假公济私，对聘用单位利益造成重大损害的。（5）被依法追究刑事责任的。（6）有贪污、盗窃、赌博、打架斗殴等行为的。（7）犯有其他严峻错误的。3、有下列情形之一的，甲方可以解除劳务合同，但应当提前_日以书面形式通知乙方：（1）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行支配的工作的。（2）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。（3）考核不合格。（4）劳务合同订立时所依据的客观状况发生重

44、大改变，致使原劳务合同无法履行，经甲、乙双方协商不能就变更劳务合同达成协议的。七、违约责任一方违反劳务合同，给对方造成损失的，应当依据损害后果和责任大小担当违约责任，违约金数额由双方协商确定。八、争议处理若发生劳动争议，可以自争议发生之日起_日内向_劳动争议仲裁委员会提出书面申请。不服仲裁裁决的，自收到裁决书之日起15日内可向当地人民法院提起诉讼。九、其他1、本合同签订后，双方必需严格履行。合同一式_份，甲、乙方各执_份，_份归入个人档案，均具有同等效力。2、本合同没有订明的事项，按有关规定执行或双方协商解决，本合同订明的事项，与新法律、法规有抵触的，按新法律、法规执行。甲方（盖章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签字）：_年_月_日消防劳务合同6发包人(全称) (以下简称甲方)承包人(全称) (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本建设工程施工协商一样，订立本合同。第一条：工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_消防通风