安装工程劳务合同例文.docx

《安装工程劳务合同例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装工程劳务合同例文.docx（51页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安装工程劳务合同安装工程劳务合同1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、诚恳、信用的原则，结合现场的详细状况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一样，达成以下协议条款。一、工程概况工程名称：武汉融园国际酒店项目建设地点：武汉东西湖五环大道建筑面积：约11万平米二、承包方式(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。(二)承包范围：1、给排水安装：依据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。2、电气安装：依据图纸施工，只安装建筑物

2、以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。3、乙方从20xx年2月份起先负责工地临时水电安装及修理，期限为三年，假如超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m，总价约叁佰柒拾万元。三、工程要求(一)质量要求：乙方必需依据设计图纸及变更图纸，根据国家规范和标准组织施工至工程交付验收。(二)管理要求：乙方必需遵守工地的各种管理制度、文明施工。四、付款方式(一)地下室封顶付总工程款4 % 。(二)裙楼封顶付总工程款4 % 。(三)主体封顶付总工程款8 % 。(四)安装过程中每月必需付工程款(依据进度)。(五)工程完工付清

3、全部工程款项(留拾万元一年付清)。(六)甲方必需保证乙方施工人员春节前的工资。五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度协作，甲方有权罚款元/次。2.乙方有意奢侈材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方有权罚款400元/次。3.因甲方缘由造成停工，甲方必需担当乙方所误人工的工资。4.因工地缘由造成延长工期，甲方必需担当乙方的经济损失。六、出现重大平安事故，甲乙双方协作协商解决。七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。九、本协议自双方签字之日起生效

4、，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。甲方(盖章)：_乙方：_代表人(签字)：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日安装工程劳务合同2甲方： 项目部乙方： 工种： 身份证号：为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任，依据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定，经双方友好协商签定本合同。一、工程概况：1、工程项目： 工程2、工程地点：3、工程内容：二、发包方式： 劳务承包三、劳务分包时间：开工时间从 年 月 日到 年 月 日，共计 天。该时间必需按甲方的要求执行，因乙方缘由未能在约定的时间内完工，每延期一天支付违约金 元，累加计算。四、劳务价格及工作内容：(见附表一)工作内容及

5、要求：按图纸和相关规范进行施工。五、劳务价格中包括下列费用：施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨修理费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、平安帽平安带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。六、劳务费结算方法：1、在工程质量合格的状况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后，依据甲乙双方现场收方计量，按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。七、保险：乙方人员的保险由乙方负责按有关规定办理。八、平安生产及平安事故处理1、甲、乙双方必需仔细执行国家劳动平安法和有关法律、法

6、规。2、乙方应严格执行国家及地方相关平安法律法规、工程管理条例及操作规程，对每个班组的每个作业人员必需进行平安教化交底，并在平安交底书上签字，确保无平安事故发生。乙方设 为平安员，对工人进行平安教化、环境爱护教化和职业病防治教化，遵守平安技术交底，防止高处坠落、落物伤人、触电、火灾及机械损害事故。乙方要为工人办理意外损害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤、死亡事故事务的发生。平安帽、平安带及其他工护具自备。施工时，严禁向建筑物四周及电梯井内丢任何物品，施工电梯载物要搁置平稳;严禁酒后上班，严禁拆除工地防护，在施工中若因违章操作或乙方自身缘由造成的伤、亡等平安事故其经济责任由乙

7、方自行负责。甲方一概不担当任何责任和费用，并将视其情节轻重处以 500 元以上罚款。乙方平安事故经济责任人 。3、乙方必需自行担当各工种、各工序的材料堆码、落手清、清洁卫生等工作。乙方施工人员应听从甲方项目部规定的文明施工规章制度，听从现场统一调动、支配，并负责各自施工区域及责任区域内的清洁卫生，必需保证内、外部检查达到“合格”标准，达不到每次罚款 100 元。4、乙方必需遵守施工现场的一切规章制度;遵守公司、项目部治安要求及治安管理制度，搞好内、外关系，若引起纠纷，除自行担当全部的经济损失外，项目部还将视其情节轻重处以 1000 元以上的罚款。5、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力全力施救，

8、同时爱护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，形成平安事故调查报告，分清事故责任后，按以下方法处理：(1)、属于乙方责任，由乙方参照国家和地方政府有关法律、法规自行对伤亡工人或家属进行善后处理，费用乙方担当。(2)、属甲方责任，由甲方参照国家和地方政府有关法律、法规会同乙方进行善后处理，费用甲方担当。(3)、无论事故责任是谁，均由乙方干脆面对出事故的工人及家属，所发生的费用按本合同相关条款执行。6、若乙方人员在施工现场非因工死亡时，由乙方自行妥当处理。7、乙方负责签订劳务合同，并担当甲方劳务分包期间由劳动合同法规定的相关责任和义务。九、工程质量要求：1、乙方必需严格根据建筑安装工

9、程质量检验评定标准、现行的施工验收规范及设计要求进行施工。2、乙方承接的工程验收必需达到质检站一次验收合格，实测点合格率在90%以上。3、乙方对所承接方的工作内容在进行验收前，必需先自检后合格后，再申请由项目质检部检查，最终请业主、监理、质检站、设计等验收检查，在此过程中乙方必需主动协作并担当相应费用。4、如以上检查验收未达到规范质量要求，全部返工材料费、人工费由乙方自己担当。在施工中如乙方违反现场管理规定，不主动协作项目部及业主、监理的合理要求，给项目部造成经济损失或恶劣影响的，项目部有权警告、罚款直至解除劳务承包合同，并由承包方自行担当相应损失。5、乙方在施工过程中严格各工序相关操作规范和

10、项目部的平安、技术交底、施工组织方案进行操作，严禁违章、违规操作。同时接受项目部、业主、建筑师、监理的检查，任何一方提出的质量问题均要求无重要条件整改，对项目造成损失的必需全额赔偿并赐予相应的惩罚。十、双方义务：1、甲方义务(1)、乙方工人进驻甲方施工现场时，甲方应协作乙方对其进行遵纪遵守法律、平安、消防、环境爱护、社会治安及企业内部管理制度等方面的教化工作，并进行监督、检查。(2)、甲方应刚好供应乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术质量、平安、职业健康及现场危急源标识。(3)、甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。2、乙方责任(1)、乙方对施工作业人员必需仔细审查，保证施工作业人员的政治素

11、养、身体素养和技术水平。全部进入施工现场的操作人员，男性必需是18至50周岁、女性必需是18到45周岁，身体健康、无残疾及其他不适应高空和重体力劳动的疾病的人员。否则，由此造成的质量平安事故责任由乙方全部担当。全部施工人员需持有身份证、职业资格证书、务工证、暂住证、就业证、安排生育证明，特别工作人员必需持有特种作业操作证，进场后，甲方严格按乙方投标时的班组花名册进行核对。进场人员的职业资格证书在进场时必需达到50%，一月后必需达到70%，如检查必需达到上述要求、施工人员和花名册人员须要严格保持一样。(2)、乙方施工班组进场施工后，由于工作进度、工程质量出现问题或因价格纠纷使工程无法进行时，经双

12、方协调不成，甲方在劳务价格不变的前提下，可干脆调换劳务班组。凡给甲方带来较坏影响的劳务队伍，取消该队伍在公司范围内的劳务投标资格。当施工现场劳务合同发生争议时，经现场协商不成，可由甲方人力资源部组织调解。乙方完成本合同约定工作后结付人工费余款。(3)、乙方人员必需按操作规程、验收标准、施工图纸及有关说明施工，在施工中必需对成品、半成品进行爱护，爱惜运用甲方供应的机械设备及其它工具。如发生损坏、丢失，应按质、按价赔偿。十一、原材料限制： 实行现场材料领取制度，材料损耗按09清单定额计算，材损超过09清单定额的从劳务费中扣除。对安排合理，节约用施工料无奢侈的优秀班组，完工结算时由班组申请，项目部及

13、公司主管部门审批，视工程规模大小赐予奖金500元10000元。十二、其它：1、乙方不得以任何理由另行提出附加条件，否则，视乙方违约，甲方有权终止合同。2、双方应严格履行投标承诺书及本合同条款，未尽事宜甲、乙双方协商解决。3、乙方不得转包或分包，否则项目部视为违约，甲方有权终止合同。4、合同一式二份，即：甲、乙双方各执一份。十三、各专业工班按工程进度付款付款执行表;甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日安装工程劳务合同3工程名称：甲方（用工单位）：项目经理：乙方（劳务队伍）：证书编号：签订日期：淮南市建筑管理处制依据中华人民共和国经济合同法，建筑安装

14、工程承包合同条例及淮南市建筑劳务队伍资质管理暂行方法的规定，甲方（用工单位）现有建筑工程部分项目交由乙方（劳务队伍）施工，经双方协商签订本合同。工程概况：工程名称：工程地址：结构：层数：建筑面积：造价：开工日期：竣工日期：施工内容：承包方式：承包价格：结算方法：六，工期要求：质量标准：八，施工人数（总数）人；其中：瓦工人；木工人；钢筋工人；壮工人；其他人。其它事项：甲方责任：根据谁用工谁负责原则，必需运用具有劳务施工资质的有证队伍，并督促办理工匠培训工作。供应良好的工作，生活环境及平安防护措施；供应施工机具。（常用手工工具由乙方自备）负责现场劳务人员的日常管理，加强对劳务人员平安生产及文明施工

15、的教化。乙方责任：必需严格遵守国家法律，法规和政策规定，自觉遵守甲方各规章制度，听从甲方管理。劳务施工人员需经过建筑工匠执业技能岗位培训，持有建筑工匠执业资格证书。（壮士需进行平安生产教化）按图施工，工程质量应符合国家现场施工规范和技术标准的要求。坚固树立平安生产意识，质量意识及文明施工意识，爱惜施工机具及平安防护设施。其他未尽事宜，以双方协商并签署补充合同为准。本合同一式四份，经双方签章后，须报甲方单位备案，市建管处审批。甲方代表：（签章）乙方代表：（签章）市建管处（审批）xx年x月x日安装工程劳务合同4发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将消防工程承包给乙方施工安装。根据中

16、华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例，结合土木工程详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信用的原则，经双方协商一样，达成如下合同条款。一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容，按图纸预埋、安装，直到该项目消防工程竣工验收。四、承包方式：包工、包预埋、包安装调试和协作检测验收。1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方缘由造成工程返工、变更或追加工程量，乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。2、本工程采纳包工的方式，施工所需机械设备和工具由乙方负责，甲方负责机械设备所需的耗材。依据现场状况，安装期间甲方需供应

17、脚手架6套。五、工程期限：依据建设单位工期为准，协作土建、装修工程同步进行。六、工程质量：乙方应仔细施工、确保工程质量，如因乙方不按规范施工或操作失误，造成的工程质量问题，返工费用损失由乙方自行担当，因乙方在施工过程中出现质量问题，甲方提出整改看法，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同和下达惩罚通知单，从工程进度款中扣除。七、设备材料供应：1、乙方进场施工，甲方负责供应乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输，费用由甲方担当。2、施工须要的沟槽、洞口的修补由甲方负责，预埋未到位由乙方负责。3、材料刚好到位，乙方提前一周报表，甲方七天到位，如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。八、用

18、于甲方供应的材料质量问题，所造成的施工质量问题由甲方负责。九、工程款支付：1、工程款支付方式：乙方签订合同后人员进场施工，一周后甲方预付生活费。在预埋期间，按预留形象进度的工程量(甲方审定的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间，按当月工程进度款(甲方审定工程量)的70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%，余下工程款总人工费用10%在竣工验收后，并在消防验收合格之日起两周内支付，余下5000元待工程保修期满一周内付清(保修期1年)。2、乙方在每月28日前报进度给甲方，甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。十、平安生产：乙方进场人员应接受甲方

19、现场平安教化、平安作业交底，严格按平安操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹，酒后上班，高空乱抛乱扔等违章状况。乙方在施工过程中出现的平安责任事故，壹万元以内由乙方自行负责，属重大平安责任事故与甲方协商解决。十一、甲方职责：甲方负责协调现场施工场地，所需材料由甲方负责，并供应仓库一间作存放工具用房。甲方负责供应的图纸不准，造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。甲方负责供应标准有效的施工图蓝图壹套。甲方负责协作乙方在各个工种之间协调，所发生的费用由甲方担当。乙方发觉图纸与现场不符时应刚好报甲方及建设方现场管理人员处理。十二、乙方责任：搞好本工序、下工序、上工序。做好现场平安生产，文明施工、爱

20、惜材料、爱护成品、做到节约材料，合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度，听从指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方，由甲方整理后报建设单位。乙方依据双方确认施工图进行工程施工，调试工作，负责现场施工平安、质量事宜。协作甲方进行隐藏工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用，由甲方负责办理。十三、合同有效期：工程竣工验收结清工程款项后自行失效。十四、未尽事宜双方协商解决。十五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效具有同等法律效力。甲方：乙方：托付代理人：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：日期：日期：安装工程劳务合同5甲方： 乙方：依照中华人民共和国建筑

21、法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;3

22、、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行刚好整改并担当由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查须要协作的系列工作;9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。10、依据该项目实际状况，员工的住宿由甲方统

23、一支配。三、施工工期：1、乙方必需在甲方要求的时间进场，并根据甲方要求开工。必需在甲方制定的施工进度安排规定时间内完成全部承包范围内的工作。2、凡因甲方缘由可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必需按发包方要求加快施工进度或暂停施工并主动妥当地做好相关工作。为此，甲方担当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求：1、执行标准：工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分20xx年版)建筑工程施工质量验收统一标准GBJ503

24、00-20xx建筑施工平安检查标准JGJ59-99建设工程施工现场供用电平安规范GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50212-20xx建筑电气工程施工质量验收规范GB50300-20xx建筑安装工程施工工艺操作规程DB/00P01001-88(四川省地方标准)2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。(2)施工过程中，每道工序在完成后，必需经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应根据施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内

25、因乙方缘由造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方修理通知三天内未派人修理，甲方有权另请他人修理，修理费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。4、乙方人员在施工现场，必需随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。六、工程款的结算及支付方法：1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额比照本工程施工图纸进行计算。如增加、变更、零星用工：甲方若支配乙方人员担当乙方人员担当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方供应的各类水电材料，如因返工

26、、有意识的损坏造成材料奢侈，乙方应按其选购价进行赔偿。3、因乙方自身缘由导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方担当。4、费用的组成：(1)主体预留到三层起先付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。七、文明施工1、施工现场场貌、平安文明施工要求应根据甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清晰

27、。每处施工完成后必需做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格根据甲方编制的施工现场平安文明专项施工方案进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行限制。2、作业人员管理乙方施工人员必需是身体健康者，禁止运用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方供应作业人员身份证复印件。3、乙方必需严格根据甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。八、平安事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额担当;超出5000元由甲

28、乙双方协商担当费用。九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。5、材料的领用：各班组必需由组长指定专人领取。未收捡干净。6、本合同签约地点：甲方： 乙方身份证号码： 身份证号码：电 话： 电 话：签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日安装工程劳务合同6甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、

29、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一： 工程名称：克拉中心二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(2) 排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 全部空

30、调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机

31、械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式(一)甲方工程款支付：1、施工过程中，采纳借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程

32、量的80%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工_元/工日，一般工_元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主

33、材均由甲方选购供应，全部辅料由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务

34、费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清

35、乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按100元/次

36、向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十三、平安文明施工1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成

37、的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十四、其它管理制度1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、

38、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日安装工程劳务合同7发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协

39、商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分

40、，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)

41、。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达

42、到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(

43、每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60

44、的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的.思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预