电气安装施工合同范例.docx

《电气安装施工合同范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电气安装施工合同范例.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、电气安装施工合同电气安装施工合同1合同编号：甲 方：乙 方：签订地点：签订日期：建设工程（电气）分项工程施工合同甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国劳动用工合同及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工平安，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。一、工程概况及承包内容和价格:1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程结构： 建筑面积约 M2。（以实际面积为准）1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座

2、、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。动力系统：管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。1.5承包价格：18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。1.6承包方式：包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包平安、包工期、包文明施工1.7付款方式：1、根据工程形象进度进行支付或者借支。2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实供应职

3、工领取工资花名册，由本人领取工资时必需本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发觉承包人挪用人工工资，由乙方自行担当一切责任。二、 合同双方的权利和义务：1、甲方负责主材料供应。2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、平安交底要求施工。在施工中发觉材料质量问题刚好汇报。3、乙方要提前一周提出材料安排，材料安排要精确，甲方依据乙方供应的材料安排供应材料，若实际运用量超出乙方的材料安排，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。5、进场材料与甲方保管人员共同验收（

4、包括型号、规格），发觉材料存在质量问题、型号、规格不符合要求刚好汇报。6、乙方负责进场材料的卸车入库，协作甲方做好进场材料的保管工作。避开丢失与损坏。三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。四、甲方责任：1.对乙方进行技术和平安交底。为乙方在施工现场供应临时库房。2、负责供应施工图纸壹套及相关的设计变更通知。3.按工程进度向乙方拨付工程款。4.监督检查乙方的质量、平安、进度、材料和机具的运用状况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重赐予惩罚。5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的冲突。6、随时检查乙方施工

5、设备的运行、材料保管运用状况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗状况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。五、乙方责任：1、乙方应仔细核查甲方所供应的施工图纸，有义务指出甲供应施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发觉的图纸上的错漏刚好通知甲方，避开造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。2、乙方施工人员进入施工现场，必需听从甲方的平安、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）仔细领悟执行。4、严格遵守甲方

6、工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、平安、文明施工、材料和机具的运用方面的合理惩罚。5、乙方必需树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料奢侈现象，甲方将以实际状况对乙方处以罚款。6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应马上整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严峻者清出现场，乙方必需组织足够且素养高的劳动力进行施工，对素养差的劳动力甲方提出后乙方必需刚好更换。7.乙方必需保证平安文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必需佩戴平安帽。在高处作业时必需正确运用平安带。物料仔细堆放，垃圾刚好清理。对乙

7、方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行惩罚：每人次不戴平安帽罚款100元，物料不仔细堆放罚款100元，确保创建文明工地。8.甲方在施工中发觉平安隐患应刚好向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反平安操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。9.乙方必需执行甲方进度安排，若因乙方缘由不能按期完成，每延期一天罚500元。10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必需向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承

8、认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特别工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元惩罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予担当任何责任。12、确保工作面及施工现场的整齐，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的爱护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参加交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。六、违

9、约责任：1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并担当由此造成的损失或责任。对由于乙方施工缘由验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。2、乙方在施工中队伍素养太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随意向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。3、乙方进入施工现场应打算足够的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它缘由停工，甲方有权随时解除

10、合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应担当由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不听从甲方调动支配、技术、质量、进度、平安文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及奢侈材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必需担当由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。七、施工质量1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内全部工程必需达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；2、乙方必需严格根据施工验收规范、设计图纸及有关要求细心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标

11、准的部分，乙方应按甲方要求刚好返修直到满意质量要求。3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方担当。4、质量检查：乙方完成约定工程应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验供应便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，担当由自身缘由导致的返工、修改费用。甲方代表：（章）乙方代表：（章）年 月 日年 月 日电气安装施工合同2甲方：地址：乙方：地址：一、1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：二、工程承包范围及方式1、承包范围：施工图纸范围内的电气工程(消防、防雷、接地除外

12、)。2、承包方式：包工包料(见附件)三、合同工期：1、开竣工日期：开工日期为竣工日期为2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任，不行抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。四、工程质量：合格五、合同价款：1、合同总价：六、付款方式甲方依据乙方的工程进度向乙方支付工程款1、签订合同之日起;2、工程完工付总工程款的;3、余款年底前结清。七、供货及安装1、本工程必需严格根据国家有关施工安装规范进行施工。2、乙方工程运用的材料、设备必需符合甲方要求，如有变动费用由甲乙双方各自担当。3、本工程材料按附件所列材料品牌。八、保修保修期限：工程竣工验收合格之日起

13、计算，按国家规定的保修条款执行，本工程保修期为九、其它1、如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件应征得乙方同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝。十、合同生效与终止本合同自甲乙双方代表或托付代理人签字，盖章后生效，至办完工程难收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。十一、本合同一式份，其中：甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电气安装施工合同3甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）依

14、据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则， 结合本工程的实际状况，经甲乙双方协商，甲方将 工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。一、工程概况：1.1工程名称：1.2工程地址：1.3工程内容：强电安装二、工程承包范围及方式2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯的电源安装）。2.2承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方供应，乙方负责安装）2.3机具供应：施工机具乙方自理三、合同工期3.1开竣工日期：开工日期为 年 月 日；竣工日期为年 月日。四、工程质量4.1 工程质量标准：合格。4.2

15、必需符合建筑工程施工质量验收统一标准、建筑电气工程施工质量验收规范。五、合同价款5.1合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。六、付款方式乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%（除材料款），乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%（除材料款），剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。七、甲方责任7.1甲方满意施工用电量的需求。7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的协作工作。7.4甲方负责对乙方的平安

16、施工教化。八、乙方责任8.1乙方应依据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应刚好供应和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺当进行。8.2乙方应仔细根据质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方缘由造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并担当相应的违约责任。若因乙方缘由造成严峻质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。8.3 乙方要依据工程进度安排及所需劳动力状况，按合同要求的.人数仔细的组织劳动力按时进场。8.4乙方在施工过程中，

17、必需按施工操作规范及甲方的平安交底要求组织劳动力施工，切实加强平安生产及防护措施的教化。假如乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切平安事故，全部费用及平安事故责任均由乙方自负，甲方概不担当。8.5乙方应坚持文明施工，常常保持操作面及施工现场整齐，做到工完料净、场清。8.6乙方应严格遵守甲方的规章制度，听从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方担当。8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。平安帽、平安带、等平安防护用品自理。九、 违约责任9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当担当赔偿责任。因违反有关法律规定受到惩罚的，最终责任由责任方担当。

18、9.2一方当事人无法接着履行合同的，应当刚好通知另一方，并由责任方担当因合同解除而造成的损失。9.3对工程质量不合格的部位，乙方必需进行彻底返工修理。造成的损失由乙方担当。9.4甲方代表不能刚好给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应担当违约责任，相应顺延工期。9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。十 、 合同纠纷的解决方式10.1甲乙双方进行协商调解十一、合同份数及生效日期本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清

19、工程款后终止。甲方代表：（章）乙方代表：（章）年 月 日年 月 日电气安装施工合同4发包方：承包方：依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建筑工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。第一部分 工程概况及承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫

20、等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，全部与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。其次部分 工期、承包及付款方式1、 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽搁总体工期。因不行抗力及甲乙双方以外的缘由，导致工程停建，施工合同不能接着履行，可解除合同。2、工程质量等级：合格。第三部分 承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采纳甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。第四部分 双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：

21、2、乙方驻施工现场代表姓名：3、甲方工作：委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人帮助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。甲方负责供应电源，保证施工须要。甲方供应与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。4、乙方工作向甲方代表供应进度表安排，并刚好向甲方提交所需材料的量单及附材量单。按工程须要供应和修理一切与工程有关的设施等。负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、平安管理工作，负责平安工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方

22、案。施工期间的一切人身平安事故全由乙方负责，并负责爱护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。施工期间乙方应遵守甲方的平安生产责任制度。第五部分 质量与验收及其他1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。2、安装完毕，并调试合格。3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电气安装施工合同5设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、确定由乙方施工，电气安装施工合同。依据中华人民共和国经济

23、合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2.发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年 月 日竣工日期：年月日2.如遇下列状况，经甲方代

24、表签证后，工程可以顺延。(1) 甲方不能按合同约定供应开工条件，(2) 工程量改变和设计变更;(3) 非乙方缘由得气超过4个小时以上时;停水停电停(4) 工程款未按时支付;(5) 不行抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)

25、按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作 。2.乙方：(1)做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况;(2)做好施工平安防范措施，确保施工平安;(3)负责做好材料、设备的选购和保管工作;(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;(5)参与工程竣工验收工作。第

26、十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：工程停建或缓建：1.因政策调整，人力不行抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2.工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：其它1.如甲方

27、要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2.工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。电气安装施工合同6甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发建设工程施工合同，并结合本工程详细状况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包

28、甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范围1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。其次条：工程承包方式及合同单价2.1工程承包方式：本工程采纳综合单价的承包方式。假如实施中乙方的施工质量、平安、进度等不能令甲方满足，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。2.2合同单价：见后附工程量清单单价，假如甲方发觉乙方在工程量清单单价的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何状况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣

29、、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具运用费、生产工具运用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动爱护费、生活水电费、平安文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或示意发生的全部费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。第三条：工程承包内容乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：母线、限制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明

30、器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化限制仪表等工程施工。第四条：工期和工程进度41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。第五条：项目经理与技术负责人51乙方委派的担当驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李发友 ，技术负责人： 熊宗旭 。52乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特别状况，必需更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的托付变更手续。53施

31、工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。第六条：工程质量61乙方必需按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，细心施工，工程质量必需达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价12%的经济惩罚。62乙方帮助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方协作。63乙方应协作甲方做好贯标工作。应根据甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和G

32、B/T28001：20xx职业健康平安管理体系标准的工作要求，刚好精确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。第七条：协作与协作71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方支配其他施工队伍运用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件听从，并为其他施工队伍供应便利，主动做好协作工作。72为保证工程按安排顺当进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各协作施工队之间的联系和协作。乙方应无条件听从并不向甲方索取任何费用。73

33、若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。75为规范管理，乙方进场后必需把全部进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的全部人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对全部人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农夫工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员干脆代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应当担当的一切责任和费用。第八条：月计价（结算

34、）及拨款81本合同工程每月2030日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。计价（结算）工程数量由甲方项目经理部依据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量限制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合建设工程工程量清单计价规范（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的全部费用都视为已包括在包干单价中，甲方

35、不再另行支付。82乙方在进行当月计价结算前，必需先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、安排及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。84为了爱护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以干脆代发；但由于各种缘由，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将担当责任并补齐

36、其差额部分。85依据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金状况支配资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不担当任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。86全部工序完工后乙方凭最终一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应刚好办理结算手续，资金将依据现场的实际状况由甲方确定一次或分期支付，不计利息。87依据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费

37、、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。第九条：材料供应91为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满意施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方运用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件担当。92用于本合同的主要材料（见附录安装工程主要材料书目）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行选购且质量必需满意规范要求。93主要材料进入现场后属甲方全部，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发觉

38、上述状况将实施重罚，其惩罚金额为1000050000元并追究责任。94乙方须严格限制主要材料的用量，杜绝奢侈。材料用量必需限制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍担当。95乙方必需24小时轮班作业并负责看管工地全部材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。96因工程须要需选购材料时，先由乙方依据工程进度状况供应材料选购安排交技术部审核，再交物资部依据工地存料状况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最终交项目经理审批后方赐予购买。第十条：甲方责任101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工

39、作，对工程总工期和质量向发包人负责。102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定担当费用。103指导工程的施工，对进度、质量、平安实施全方位监督和限制，保证工程的圆满完成。104负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。105供应主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，限制测量等。107负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。第十一条：乙方责任111保证向甲方供应有关证件与批文的合法、真实和有效

40、。112乙方进场施工的劳务人员，乙方必需与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。113依据本工程工期、全部工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后马上形成均衡生产实力。114严格按设计文件、安排要求组织施工，听从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必需返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行担当。115乙方应细心组织、合理支配，依据施工现场详细状况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应担当其产生的一切损失和费用。116乙方应组织管理好施工队伍，听从甲方现场管理

41、，遵守甲方各项规章制度117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行修理养护，未经甲方同意不得拆除。118按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。1110无论什么缘由乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。1111不论什么缘由乙方不得擅自停工，否则赐予10万元一次的罚款。1112因各种缘由，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。第十二条：平安及文明施工121乙方在施工中要仔细执行“平安第

42、一、预防为主”的方针，常常对所属人员进行平安交底，平安教化和宣扬，并按本协议及有关建筑施工平安的各项规章制度及本工程特点，制定并实行必要的平安防护措施，遵守平安规程，杜绝违章作业，确保平安生产，避开伤亡事故。122乙方必需为参与本工程项目施工的全部人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方担当。假如乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并担当责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的平安惩罚。123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为平安生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人赐予乙方10000元惩罚，每亡一人赐予乙方3

43、0000元惩罚，同时其责任事故均由乙方担当，虽然甲方赐予了平安生产惩罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政惩罚与法律责任。施工中假如未发生平安事故，工程完工后退还平安保证金。124为了保障进入现场人员的平安，乙方应在平安有隐患的部位实行必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和支配专职平安防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行平安施工的，甲方将不予计量。126施工期间，施工现场必需做到整齐、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以30008000元的罚款。1

44、27乙方应对所属人员进行文明施工教化，全部现场施工人员必需自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必需佩带上岗证牌，头戴平安帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发觉违章者，甲方将赐予违章者5001000元/次的罚款。第十三条：违约责任131 乙方有下列状况之一者，甲方有权终止协议，收回全部单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必需在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权恳求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行担当：（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严峻问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出其次次通知书警告，同时，赐予乙方七日视察期，状况未见改观或整改不志向时；（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；（3）、乙方施工进度达不到要求，严峻影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满意要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；（4）、平安管理体系不健全，造成等级以上平安事故的；（5）、乙方严峻违约使协议不能接着履行的。132乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回全部单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金