经营承包简单版合同汇总.docx

《经营承包简单版合同汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经营承包简单版合同汇总.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、经营承包简单版合同经营承包简洁版合同1甲方：_乙方：_本餐厅承包经营合同书由上述各方于_年_月_日在_市订立；经甲、乙双方友好协商，就乙方承包经营甲方餐厅事宜，达成如下条款双方共同遵照执行。第一条合同标的物1、甲方带给给乙方承包经营的餐厅位于_市_路_号，面积共_平方米。2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具（见清单）其次条承包期限乙方承包经营期限为：自_年_月_日至_年_月_日。第三条价金及支付1、押金：乙方向甲方缴纳押金人民币_元，承包结束后双方交接结清有关物业、设备、用具及有关费用后_内退还。2、承包费：乙方承包经营期内，应每月向甲方交纳承包费人民币_元，交纳的时间为：每月_日前交纳当月租

2、金。3、其他费用：乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等全部经营所须要交纳费用，由乙方根据规定向有关部门或单位缴纳。4、押金和承包费用的支付方式：第1项和第2项约定的款项由乙方根据约定时间以现金的方式向甲方交纳。第四条甲方的权利义务1、甲方按约定带给餐厅给乙方经营餐饮，保证乙方独立自主经营。2、为乙方带给现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。3、负责对乙方经营活动及食品卫生平安、质量、价格、服务等进行检查和监督。4、保证乙方经营所需的水、电正常供应（特别状况例外）。5、负责餐厅屋面、室外水、电的维护、修理。第五条乙方的权利义务1、务必合法经营，主动理解政府有关部门及甲方

3、的管理、检查、监督和惩罚。受惩罚后的一切善后事宜由乙方自理。2、负责经营过程中餐厅全部设备、设施的维护、保养和修理，并确保合同期结束时餐厅全部资产完好和不流失。人为损坏或被盗，按原价赔偿。3、仔细做好食品卫生平安、社会治安、消防平安用工等方面的工作，确保平安。4、按合同规定如期交纳有关费用。5、担当承包期内因乙方缘由所产生的一切职责。6、担当所聘用人员的劳保、医疗、伤亡、用工、计生、治安及福利等费用和职责。7、未经甲方同意，乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。8、未经甲方同意，乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。第六条违约职责1、在合同有效期内，若无不行抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都

4、不得终止合同，终止合同方视为违约，违约方应向守约方支付违约金_元，给守约方造成损失的，还应当赔偿给守约方造成的损失。2、乙方拖延交付押金及承包费的，每拖延一日，应按拖欠金额每日万分之_向甲方支付违约金，超过_日未支付的，甲方有权终止合同，所收取押金作为违约金予以没收，给甲方造成损失的，还应当赔偿损失。3、乙方擅自转让承包或变相转让他人经营的，甲方有权终止承包合同，并将保证金作为违约金予以收缴不予返还乙方，给甲方造成损失的，还应当赔偿损失。4、乙方不得中途无故中止合同，如确须中止合同，乙方应提前_个月以书面形式通知甲方，从停止经营之日起，乙方向甲方支付与_个月承包款作为违约金。第七条保密职责任何

5、一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第八条合同终止1、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清全部费用及担当相应职责后本合同才能终止。2、合同终止后，合同双方仍应担当原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与职责。第九条补充与变更本合同可依据各方看法进行书面修改或补充，由此构成的补充合同，与合同具有相同法律效力。第十条不行抗力任何一方因有不行抗力致使全部或部分不能履行本合同或拖延履行本合同，应自不行抗力事务发生之日起三日内，将事务状况以书面形式通知

6、另一方，并自事务发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。第十一条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时，应透过友好协商的方式予以解决。假如双方透过友好协商不能解决争议，则可透过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。第十二条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。第十三条其他本合同式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日经营承包简洁版合同2依据中华人民共和国合同法，本着“同等互利，共同发展，双方共赢”的原则，为了明确双方的权力和义

7、务，经双方友好合作上协议一样，同意签定以下合同。一、承包形式为上交甲方年款。乙方承包后，只管经营管理，自付盈亏，开发新老客户维护市场，打开品牌知名度。卫生环保、社保等只交纳国税、地税、工人工资、水电费、电话费等经销费用全部由乙方负责。承包期限为壹年，自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方，本合同双方签定乙方应一次交完，每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方，一次性付清当月的承包金给甲方后方可接着承包，否则甲方有权终止本合同，并以违约处理，收回甲方的全部财产自己经营。合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方，双方的债权债务各自担当，互不

8、相关。三、乙方在经营期间所增加的美容美甲产品，以便承包期满后双方处理解决。乙方负责在甲方原有客户的基础上主动开发新客户，打开更广的销路，为双方创建更大的经济效益。承包期间甲方不再购买美容美甲产品。四、在本合同承包经营期间乙方必需严格规范操作设备，为确保设备的正常良好运转，正常保养和维护的费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付。负责客户保质保量保价经营合理。乙方肯定要保证美容美甲产品出来的客户满足。五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理。在承包期间，如有相关部门检查抽检时，乙方必需刚好通知甲方，甲方必需为乙方解决问题。六、违约责任1、甲方在乙方合同经营期间不得单方终止合

9、同或转包他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让他人，否则按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。甲方有权终止本合同。七、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲方和乙方各执一份，双方应共同遵守履行，如违约者，按合同法论处。八、本合同附件设备清单，产品清单各一份。九、本合同期满后假如乙方不接着承包，乙方必需把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方。十、合同期满后同等条件下乙方有优先权接着承包。十一、本合同一经签字盖章具有法律效益，未尽事宜，经双方协商解决，如不能解决，由当地法院进行判决。甲方(公章)：

10、_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日经营承包简洁版合同3甲方：乙方：为了加强工程项目管理，落实项目承包责任制，确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化，充分调动双方主动性，提高项目经营效益，依据有关法律、行政法规的规定，在乙方认可甲方与发包方签订的工程施工合同(以下简称施工合同含补充协议及附件资料)的基础上，根据甲方有关项目管理方法的要求，经双方协商，同意签订本工程项目内部承包经营合同书(以下简称合同书)。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：以甲方与发包方签订的施工合同为准。4、工程质量标准：以甲方与发包方签订的施

11、工合同为准。其次条 原则与方式1、实行项目负责人负责制：甲方聘任为该工程项目负责人(乙方)，在工程施工管理实施过程中，代表甲方全面履行施工合同，负有第一责任，对项目盈亏担当不容推卸的全部责任。2、实行确保上交，自负盈亏的原则。甲方统一核算，工程成本单列。确保上交营业税、所得税、管理费等各项税费。3、乙方根据“动态管理、优化组合”的原则，配备精干的项目管理班子(乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实状况必需在开工前报甲方审核备案)，以满意工程质量、平安、工期、文明施工、降低工程成本的要求。4、甲方依据工程项目的须要，派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。5、

12、依据本工程的状况，甲方委派同志为派驻现场工程负责人，并全权对现场的质量、平安、进度和文明施工及合同履行状况进行监督、管理，定期向公司汇报现场施工状况。第三条 工程承包范围及合同工作量以 年 月 日甲方同发包方签订的 的全部内容为准。第四条 指标1、工程承包上交系数：乙方按工程结算总造价的 或 元/m向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费，由甲方按规定税(费)率向乙方代扣代缴。全部税、费于每次开票收款时交纳。2、施工工期：以甲方同发包人签订的合同工期和开工日期为准，乙方确保按施工合同规定的工期完成。若乙方造成工期延误，除按

13、施工合同约定执行外，每延误工期1天罚款1000元;延误工期超过30天，乙方无履行合同的实力或无法变更现状，给甲方的形象和信誉造成损失时，甲方有权终止合同，另派项目负责人组织施工及管理工作。3、工程质量：严格执行国家建筑工程施工质量验收规范，确保工程质量达到国家验收等级标准要求。若发生质量事故，全部责任及经济损失均由乙方担当。4、平安生产：严格根据国家平安操作规程及标准进行施工，杜绝一切平安事故的发生(如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等)。若发生平安事故，全部责任及经济损失均由乙方担当。5、文明施工：根据项目所在地建设行政部门的相关要求及甲方平安文明施工的有关文件规定，实施企业形象工

14、程，所需费用由乙方担当。6、工程款回收：根据施工合同条款中明确的时间和数量刚好收取，回收率达100%。第五条 有关支付工程款的规定：乙方按施工合同的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度安排报表，并提出下月所需资金材料安排，提出月结成本(会计报表)，甲方对乙方月结成本进行刚好审核，确保工程资金专款专用。第六条 有关工程保修金的规定：工程竣工保修期满后，待甲方从发包方处将保修金收回后，保修金一次性返还给乙方;若在保修期发包方要求进行保修，乙方应刚好派人员进行保修，费用由乙方担当，否则不退保修金。第七条 有关风险抵押金的规定：(1)按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金，由乙

15、方负责全额缴纳，并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。(2)在施工中所需资金自行解决，甲方不担当资金借贷担保，因工程经营形成的债权由乙方享有，债务由乙方担当无限责任。(3)本工程乙方交平安风险承包保证金 元，工程竣工后无重大平安事故及违章罚款发生，予以无息返还。(4)甲方收取质量保证金2%，(若建设单位收取质量保证金5%时可不收取)。(5)在工程竣工结算后，若工程全部按施工合同履约，未出现质量、平安问题，已收回全部债权未发生亏损和债务的，工程竣工资料完整，也未出现施工合同规定不予退还的情形，待发包方返还履约保证金后一次性退还乙方。若出现其它问题则待问题处理后再退还。(6)乙方在承包项目开工前1

16、0日内向公司所在地劳动部门申报缴纳项目工伤保险，完清保险费用方能动工，若乙方承包人拒绝交费的，由公司在该工程款扣款缴纳，工程款不划入公司账户躲避交费行为，由承包人担当一切经济、法律后果。第八条债权债务的处理：项目结束，内部结算前，乙方必需结清全部债权债务，并向甲方写出债务清结的书面保证。若乙方隐瞒债务，则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方应担当补足差额或清偿债务的责任，并担当因此给甲方造成的一切损失。第九条扣留金处理：甲方在乙方划拔的工程款扣取万元，待项目施工结束履行合同的全部内容得到各方认可，乙方交回经建设方审定的结算书和竣工资料及交回甲方领用物品后，将

17、扣留金无息返还。第十条 财务管理：为保证项目资金专款专用，严格根据公司的财务管理制度规定办理领款，凡由公司担保签章的材料、设备合同乙方必需按约定付清债务，否则，甲方有权在乙方划拔的工程款中全额扣取代付。业主每付一次工程进度款甲方扣取税、费后全额支付乙方。第十一条 效力：本合同书经双方签字盖章后生效。工程交工验收，工程尾款回收完毕，与本工程有关的债权债务清理完毕，保修期满后，本合同书自行失效。第十三条 本合同书一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日经营承包简洁版合同4甲方：(发包方)乙方：(承包方)经甲方探

18、讨同意，经县招标中心投标，将_水库的精养鱼塘全部给乙方承包，乙方情愿承包，并就有关事项经甲、乙双方协商达成如下协议：1、甲方供精养鱼塘五口(总水面80.6亩)、水稻田面积20亩，温桔树若干棵给乙方承包经营，以及水库上的两个猪场600，其他附属房约1500交给乙方运用，但在运用期间，乙方应负责保管、修理，其费用由乙方担当。合同期满后，上述财产应完好无损交给甲方，否则照价赔偿。2、承包期限叁拾年，即xxxx年元月1日至xxxx年x月x日。3、承包总金额为_。4、承包金缴纳方法：乙方中标后，在签订合同时乙方一次性付清承包总金额给甲方。5、乙方在承包经营期的一切费用，包括各种材料、鱼苗、渔具、工具等生

19、产成本以及工商管理费、税费(除水产税)和工伤事故等一切费用，全部由乙方自负，甲方不担当任何责任和经营支出。6、乙方在承包期间应维护好精养鱼塘及鱼塘的现有设施(如小堤坝、涵管等)。7、若甲方以乙方承包的该鱼塘为载体，争取的上级资金全部归甲方，与乙方无关，且乙方有义务无偿协作甲方;乙方自己争取的上级资金全归乙方。8、甲方应支持帮助乙方按乡规民约的调解，处理纠纷，维护乙方经营的合法权益。9、防洪抢险期间，乙方应主动主动地协作甲方完成水库防洪抢险工作，如不听从，依据有关法律、法规惩处。10如遇有不行抗拒的自然灾难造成的损失，由甲、乙双方协商解决。11、承包期间乙方要建附属设施，必需经甲方同意后方可建，

20、否则甲方有权无偿拆除。12以上条款甲、乙双方必需共同遵守，不得违反，如有一方违反，须要终止合同，罚违约金伍仟元整。13、本合同签订后，从20xx年元月1日起生效。一式五份，甲方四份，乙方一份。甲方代表：乙方代表：xxxx年x月x日经营承包简洁版合同5发包人：承包人： （以下简称乙方）本项目是完全由本承包合同的乙方与房地产公司洽谈而取得，今从本承包合同的甲方中承包。双方依据合同法和国家相关法律法规，本着诚恳、同等、互利的原则，经友好协商，就 项目的物业管理承包给乙方经营管理所涉及的双方权利和义务，达成如下协议：一、承包项目地址、名称： 。二、承包期限： 。三、承包金交纳总额为下述方式中的一种：1

21、、乙方每月管理费总收入（不包括代收代缴）的4%作为承包金。第一、二年承包金按75%收取，第三年起承包金不打折。承包金按季度付，每季度初的10号前付清承包款。除此之外，甲方不得以任何借口向乙方收取其它费用，不得干涉乙方的一切正常经营管理活动。四、双方权利和义务：（一）甲方权利和义务：1、甲方依约向乙方收取承包金。2、甲方在乙方连续三次愈期_日内未交纳承包金，甲方可单方面解除本合同。解除通知要以书面方式送达乙方。3、甲方在本协议生效之日，向乙方供应相关洽谈、经营业务所需的手续证件和经营许可。4、甲方应于本项目前期物业服务合同签定之日起一个月内为乙方办理当地有关的工商、税务、行业行政管理部门备案等手

22、续，及乙方经营管理所需之票据和印章等必要条件。5、甲方应当支持乙方行使正常经营管理权利，帮助乙方搞好与各方协调工作。6、其他： 。（二）乙方权利和义务：1、在国家法律、政策允许的范围内，乙方有全权自主经营管理本项目的权利，即自主经营、自负盈亏。2、享受甲方所供应的经营管理所需资质及经营许可等。3、乙方对本项目的经营管理活动负有全面责任。4、乙方必需遵守国家相关的法律、法规，依法经营管理，照章纳税，履行本项目前期物业管理合同。5、依约向甲方交纳承包金。6、其他： 。五、违约责任1、甲方违约或非法干预、企图霸占本项目，给乙方造成经济损失的，应赔偿乙方相应本项目前期物业管理合同合同期内的一切损失。2、乙方未能按期交纳承包金，除由乙方按合同规定的相应承包金赔偿外，延期支付的部分还要担当日千分之三的违约金。3、其他：乙方未经甲方同意，不得擅自将本项目转包他人。一经发觉，甲方有权解除本合同。六、双方约定的其他事项：乙方在承包经营期间内，发生不行抗力和非乙方缘由的其他全部不利于经营的任何事务，乙方免责。七、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方可到当地人民法院起诉。八、本合同自xxxx起生效。合同正本一式两份，甲乙方各执一份。甲方： （盖章）法定代表人（签字）： 年 月 日乙方： （签字）身份证号码： 年 月 日