施工承包简单版协议书范本.docx

《施工承包简单版协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工承包简单版协议书范本.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工承包简单版协议书施工承包简洁版协议书1发包单位： (以下简称甲方）承包单位：(以下简称乙方）为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好协作与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。依据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲乙双方协商一样，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。第一条总则1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程施工范围及内容：1.4工程造价：本合同规定乙方以包工包料方式承包。其次条施工期限及停工2.1本合同全部工程项目于_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。2.2在施工过程中，如遇下列状况，工期顺延，双方应刚好协商，以书面形式确定顺延期限。2.3因人力不行抗

2、拒的自然灾难被迫停工者；2.4因甲方工程安排调整需停工者；2.5因材料选购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和选购。3.2水泥由乙方在县内选购合格产品。3.3爆破材料原则上由乙方选购，如有困难，甲方可帮助办理有关手续。第四条 工程质量要求及设计变更4.1乙方在组织施工过程中，必需严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，仔细填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。4.2各工程项目有关技术数据必需严格按设计进行施工，不得降低标准。4.3建筑材料质量要求：本合同工程全部建筑

3、材料必需符合有关规程规范要求，不准运用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。4.3.1砂、石骨料，砂子采纳中砂（抹面砂浆采纳细砂），含泥量按重量计不大于3%；碎石最大粒径4c，含泥量按重量计不大于3%。4.3.2砼质量要求：砼标号必需达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。4.4.4允许偏差4.4.5砼和水泥砂浆强度允许偏差177;5%。4.4若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等奢侈，均由乙方自行负责。第五条工程的支付5.1工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方刚好验收结算。5.2乙方

4、不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修6.1工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料（即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等）。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。6.2工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具xx发票到甲方财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必需严格执行国家有关平安生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到平安第一，严格操作规程，杜绝平安事故发生，若发生平安事故，乙方自行负责。第八条违约责任8.1工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十

5、天起先，每天罚款工程结算款价的5%。8.2按本合同规定，乙方若违约，甲方有权依据有关法律法规和规程规范实行任何方式要求乙方赐予赔偿。反之，乙方有权要求甲方赐予赔偿。第九条合同份数及有效期9.1本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。9.2本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。第十条附则10.1本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。10.2本合同全部附件，与本合同具有同等效力。发包单位(甲方）：(签章）承包单位(乙方）：(盖公章）_年_月_日施工承包简洁版协议书2发包方（甲方）：承包方（乙方）：为加强“装修改造 ”工程的项目管理，甲方成公司“装修改造”工程项目经理部。出任目部经理。项目部实行

6、承包经营， 作为工程承包人，负责该工程施工生产，确保按期、保质、平安完成施工任务，全面履行甲方与业方就“ 装修改造”工程签定的建设工程施工合同及补充同或协议。甲乙双方充分协商订立本合同，以明确双方责任、义务、权利。第一条承包工程概况工程名称： 装修改造工程地点：工程内容： 装修改造工程工期： 日历天承包范围：装修改造工程设计图纸及设计变更的全部内容。开工日期： 拟定年 月 日竣工日期： 拟定年 月日工程合同造价： 元 工程质量标准：达到国家、省级现行建筑装修装饰工程质量检验评标定标准合格等级。文明施工标准：工地现场达到省市建设有关部门及我司有关规定的达标工地要求。其次条承包方式：包工包料、独立

7、核算、自负盈亏。第三条承包期限：从该工程开工日起至竣工并结清工程尾款止。第四条营业税、管理费等税费：1、取费标准（1）、甲方除消防工程部分造价后，按工程总造价的2净收乙方管理费（含劳保）。（2）、建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教化费附加等税费，均由甲方向业主代收代付；企业所得税、基本养老保险费、个人所得税、工程定额测定费、防洪护提费、印花税、意外损害保险税、交易费均由乙方担当；乙方及班组个人所得税如需交纳时由乙方担当；税费遇政策性调整，按实缴纳。2、甲方与业主就本工程签订的建设工程施工合同及施工合同补充协议等全部合同文件中涉及 “质量、平安、工期”等全部条款的奖惩权责任全由乙方享

8、有、担当。第五条财务管理：1、本合同约定该项工程全部工程款全部汇入甲方指定的银行帐户，甲方财务人员负责监督，乙方随时接受甲方的财务检查；购买材料的结算审批按甲方规定办理。2、乙方每次请款时应供应相关有效凭证，10天内或月底应供应正式发票，若发觉伪发票由乙方担当责任及查补税等经济惩罚，造成甲方损失的，甲方干脆从工程款中扣除相应部分的款项。3、未经甲方认可乙方不得私自向业主领取现金或请业主代付工程费用或供应实物材料，否则甲方除加倍收取乙方管理费外，并作为乙方构成重大违约论处，造成甲方的全部损失均由乙方担当。4、本工程施工过程中所需财产物，只限于本工程专用，乙方不得挪作他用。第六条工程管理：1、项目

9、施工过程中，乙方应严格按省市有关标准及甲方内部质量管理体系及工程管理规定实施运行。2、项目若存在分包，乙方应选择有资质的企业做为分包单位，且手续齐全，并接受甲方的考核。3、乙方应按公司农夫工工资支付管理暂行方法刚好按月足额发放民工工资。若因乙方缘由发生劳资纠纷，乙方应担当政府劳动及相关部门对甲方处以的全部经济惩罚，同时视劳资纠纷造成的影响状况接受甲方处以的不低于10000元/人次的罚款。4、项目开工之前，乙方应按企业内部项目开工管理的若干规定组织实施，并在开工报告签署之前向甲方交纳5000元的竣工资料归档押金，待竣工资料归档齐全后不计息归还。5、乙方应在建设方通知甲方进场日前将全部设备、机器运

10、到场，若因乙方缘由导致甲方损失，甲方有权对乙方进行罚款，干脆从工程款中扣除。6、乙方与分包单位或班组应订立详尽的书面合同，并报项目经理部备案。第七条双方责任：甲方1、甲方对建设单位负责，乙方配备的技术人员需持证上岗，并报甲方审批备案；若乙方人员有调整，均须报甲方备案。2、甲方对工程施工技术、平安、质量、进雅、文明施工等方面统一指挥、调度、检查、指导和监督。如乙方若达不到要标，甲方有权强制执行，产生费用乙方负责。3、组织施工图纸自审工作，参与建设单位主持的图纸会审。4、甲方负责审核工程预、结算，批准施工组织设计。5、若乙方管理不善或丢失施工实力，甲方有权停止乙方施工活动，办理中间结算。6、若上述

11、缘由造成甲方违约并受到建设方惩罚的，除乙方担当该罚款外，甲方有权另行对乙方处以相应罚款。乙方1、乙方对甲方全面负责，履行甲方与建设单位签订的全部合同条款，在工期、质量、平安等方面不损害甲方的信誉，未经甲方许可，乙方不得擅自停工、窝工。2、乙方必需配备具有相应技术资质的项目管理班子，负责对所担当工程内容及所属人员的生产管理、劳力调配、技术、质量、平安、及生活支配等事项的详细管理工作。3、听从甲方领导，接受甲方，建设单位及政府有关部门及人员的监督，严格根据国家规范、规程执行。主动协作甲方职能部门的工作，做好安排生育工作，违者要追究责任，并按国家的有关规定惩罚。4、负责编制所承包范围内的施工预算，协

12、作甲方组织的施工组织设计或施工方案的编制；按时供应月、季施工进度安排和月统计报表；参与甲方或建设单位主持的图纸会审；保证竣工档案资料的完整。5、做好施工现场的产品爱护和平安保卫工作，工程施工中运用的模板、支撑、井架、平安防护、施工用电等均应严格按规范的标准及甲方与建设方所订立合同条款的约定执行，保证现场文明施工。6、保证工程工期、确保工程质量及平安生产。7、严禁运用不符合工程设计与质量要求的材料、设备及假冒伪劣平安防护品。第八条人事管理：为加强对工程质量、平安和财务的有效监控，项目部对工程项目进行统一管理，项目部甲方管理人员每月补贴经费及办公用品相关费用由乙方负责担当。同时乙方应依据所承包工程

13、的实际须要相应配备足够的施工员、质检员、专职平安员、预算员等工程技术人员并自行担当费用，乙方配备的技术人员需持证上岗，并报甲方审批备案。第九条质量技术管理：乙方对工程项目的质量负全责。乙方应严格根据施工规范，操作规程进行施工，对现场的建筑材料、构配件和设备严格把关，并供应材料合格证或检验报告等资料，严格监控施工质量，确保工程质量达到甲方与业主就本工程签订的建设工程施工合同要求的等级，否则因质量缘由造成的经济损失和赔偿由乙方担当。施工质量管理应执行甲方内部有关管理规定。第十条平安、文明管理：乙方对工程平安及文明施工、安排生育、劳动务工手续、环保手续等负全责。乙方应切实落实施工现场的平安管理措施，

14、加强 “三级教化”，发放足量安防设施用品，严格按平安规程操作，杜绝事故的发生，确保平安生产。因施工平安、安排生育、暂住证、劳动务工手续、环保手续（属乙方造成）等缘由所造成的经济损失、惩罚和赔偿均由乙方负责并担当责任。施工平安奖罚执行甲方内部有前管理规定。乙方应严格执行公司平安管理规定，若发生四级以上（含四级）重大平安事故，乙方除按规定赔偿经济损失及罚款外，给甲方造成重大信誉影响，乙方应赔偿甲方信誉损失费不少于人民币壹拾伍万元。第十一条为加强对工程质量、平安及文明施工的管理，乙方按甲方管理规定预留工程造价 2的质量、平安保证金，保证金用于甲方对该工程质量、平安及文明施工的监督、整改等相关费用的支

15、出，余额待工程竣工验收后退还给乙方。甲方有权对乙方在施工过程中的.质量、平安及文明施工进行检查、监督、管理，并对出现的有关质量、平安及文明施工隐患提出整改令并限期整改，乙方必需无条件执行。若乙方拒不整改，甲方有权实行必要措施（招指派人员强制执行等），由此所发生的一切费用支出由乙方负担，甲方在乙方承留的质量、平安保证金或工程款中扣除。甲方：乙方：签订日期：施工承包简洁版协议书3甲方：乙方：根据同等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参加的工程项目达成如下协议条款：第一条 总则1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参加的项目实施具有约束力。1.2各项条款均

16、应遵守国家颁布的各项法律、法规。1.3合作双方是独立的同等伙伴，根据双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。其次条 工程项目的支配及费用2.1双方共同担当的工程项目全部由甲方组织施工，并担当该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或示意的全部风险和法律义务。2.2甲乙双方共同管理工程项目，协调与业主及相关部门的关系。2.3甲乙双方合作项目的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用计入成本由双方共同担当。2.4甲乙双方合作项目共同对其进行成本合算及利润安排，自负盈亏。安排原则为净利润的

17、50%第三条 甲方职责3.1项目实施由甲方负责，工程施工进度、质量、平安及其他管理正常工作。3.2负责项目的前期，中期，后期等相关工作。3.3负责所实施的项目保质保量，达到与业主方所签订合同的相关实施标准。第四条 乙方职责4.1负责供应合作项目的信息并帮助甲方签定合作项目的相关合同、协议等。4.2负责协调所参加项目的资金款项的收取和平安。第五条 其他5.1本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。5.2本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：乙方：签订日期：施工承包简洁版协议书4甲方：乙方：甲方托付乙方组织、实施xx市xxxx山东济铁工程建设集团其次项目部路桥涵洞钢筋加工、安装工程的施

18、工，为保证工程质量、按期完工，明确双方责任，就本工程的有关事宜，经双方共同协商形成一样看法，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：xx市xxxx山东济铁工程建设集团其次项目部路桥涵洞2、工程地点：xx市xxxx（按图纸所标）3、承包范围：路桥涵洞全部分部分项钢筋工程的加工与制作安装。4、工作内容：基础、连系梁、墩柱、盖梁、桥台及耳背墙、桥板、桥面连续及铺装、铰缝筋、桥头搭板等全部分部分项工程钢筋的加工与制作。包括钢筋的解捆、调直、下料、截取、弯曲；焊接、除碴；钢筋骨架与钢筋网的绑扎成型与安装，预埋件的制作、设置等施工图所包含的土建结构钢筋制作、安装施工项目。不包括来钢材卸车。5、工程承包方式

19、：甲方供应乙方施工所需的全部材料、施工机具包括二次搬运、试验所用车辆，在甲方的监督管理下由乙方包工自行组织加工制作安装。二、合同价款与支付方式1、合同价款：本合同采纳固定单价承包方式，合同价款为单位工程单价与实际完成工作量之乘积。单位工程单价为：桥板钢筋的制作与安装600元/T。（1）详细完成工作量由甲方技术人员根据承包的范围赐予计量结算。（2）工程量计算方法：按设计图纸计算工程量。（3）如因设计变更发生工程量增减，按实增减。本合同价款为包干价，除了合同条款中明文规定可以调整合同价款的状况以外，合同单价价款不做任何调整，乙方在签订本协议书时，已完全知道并接受本合同单价价款所包含的分项工程量、有

20、关的改变因素及风险。2、支付方式：本协议签订，乙方正式组织施工后，甲方依据乙方实际完成工程量的80%不定期付款，工程完工后三个月内付清。三、质量和验收标准1、工程质量：合格。2、验收标准：严格依照设计要求和马路桥涵施工技术规范（JTJ 0412000）进行施工，钢筋的加工与安装应符合设计和马路工程质量检验评定标准（JTG F80/12004）的基本要求、实测项目和外观鉴定要求及马路桥涵施工技术规范（JTJ 0412000）的质量检验与质量标准。3、甲方依据乙方所施工的内容所进行的有针对性的施工技术交底等有关的技术文件，与本协议具有同等的法律约束效力。四、工程进度要求依据公司总体工期要求，乙方必

21、需依据甲方的实际工作面组织足够的劳务力气，实际工程进展必需满意甲方的总体工程进度要求，不得影响甲方下一道工序的施工。非甲方缘由造成的施工工作量削减或影响甲方总体工程进展的，甲方有权惩罚乙方同等削减量承包金额的罚款，并有权对乙方所承包的工程另行分包。乙方必需按甲方提出的总工期和分阶段工期的要求，与甲方签订工期目标责任书，如乙方达不到责任书中工期的要求，每超过一天担当 1000 元违约金。每提前一天嘉奖1000 元奖金。如出现较大偏差或一次停电8小时以上，下大雨8小时以上影响工程施工的，工期于两天内由乙方提出经甲方和监理现场代表确认，工期赐予顺延。五、双方责任（一）、甲方：1、为乙方供应便利的施工

22、条件包括吃住生活问题，协调解决周边地缘关系。2、向乙方供应技术支持和有关规范文件，负责供应施工用水用电，保证施工须要，满意施工要求。3、确保其供应的原材料质量、规格、型号符合设计和规范要求。4、负责工程质量和施工进度的监督，负责工程质量的检验和组织进行竣工验收，按商定的拨款安排办理拨款。5、负责向乙方作生产进度安排支配、施工技术的指导和管理，对乙方进场人员做三级教化和平安技术交底；6、甲方有权对乙方违反平安操作规程规定的人员进行教化和责令停工整顿，并有向乙方索赔因停工整顿造成的损失的权利；7、因乙方不听从甲方的技术指导，不按交底书、图纸的要求和施工规范施工，发生质量事故造成的返工，甲方有权要求

23、乙方赔偿由此所造成的材料、机械、工期和名誉的损失。8、甲方应负责对本班组的高危人员再办理一份人身意外保险。9、乙方在未征得甲方的同意前终止合同，甲方有权扣留未付的工程款。（二）乙方：1、听从甲方的统一调配、工程管理，无条件接受甲方和驻地监理的质量、平安、进度、现场等监控和管理。乙方进场人员一律不许带小孩进入施工现场。2、合理地组织人力，严格根据施工技术规范、质量标准和甲方要求进行施工，按期保质完成工程。如因乙方的缘由造成不能按安排完成，甲方有权增加班组；如因乙方的缘由造成工期严峻滞后或质量不符合要求而且不订正，甲方有权按合同约定单价的70%予以结算并清退出场。3、疼惜、保管好甲方供应的材料、机

24、具，不得恶意奢侈、毁坏甲方供应的相关材料、机具，一经发觉，甲方有权要求乙方根据实际损失量的300%赐予赔偿。4、禁止酒后作业；禁止穿拖鞋、背心、短裤、赤脚上班；禁止在工地上打架、斗殴、吸烟、赌博。如因乙方缘由发生平安事故，乙方必需担当全部的责任，并赔偿全部损失。5、乙方进场作业人员运用甲方供应的平安帽、简易着装。如发觉乙方人员进入施工现场作业未戴平安帽或不统一简易着装，按每次罚款 30 元作为惩罚；如招呼不听，则加倍惩罚或清退出场。6、乙方配备的作业人员应满意当地铁路桥施工进度要求。7、负责把施工范围内的材料堆放整齐并挂牌，清理好落地材料，做好防护工作，即“工完场清”，做到文明施工。8、运用气

25、割、气焊、对焊和电渣压力焊时应申请动火手续审批后方可运用，并做好防火的必要工作。9、与其他专业班组搞好协作，不得相互影响。10、在工程施工中因管理不善、违规操作等自身缘由造成工程质量不合格或达不到施工要求的，造成的后果自负，发生的返工费用由乙方担当，造成不良影响的，甲方将拒付其完成的工程款，给甲方造成实际损失的必需负赔偿责任。六、平安在合同履行期间，乙方自主管理，因乙方缘由所发生的任何平安事故及医疗赔偿等费用均由乙方自行解决，甲方不担当任何责任与费用。七、合同生效与终止本合同自签订之日起生效，自该工程承包范围结算完毕后终止。八、上述条款未尽事宜，双方再行协商，作补充协议。九、本合同一式二份：甲

26、方、乙方各持一份。双方签字盖章后生效。甲方：（签章 ）乙方：（签章 ）签订日期：施工承包简洁版协议书5发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双

27、方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条、工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：五、工程价款：六、支付方式：其次条、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。一、合同工期

28、总_日历天，开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。二、工期顺延、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上，影响正常施工；2、因台风、暴雨、飓风等不行抗力的因素；3、图纸变更导致不能按时施工。4、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责任。承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定

29、的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。第三条、建筑材料、设备的供应和选购一、工程材料、设备由_方选购。二、_方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，非选购方供应的材料须要复验的，选购方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由选购方方担当。第四条、施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、施工期间，甲方提出变更内容的，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。三、设计变更增减数应以

30、甲方代表签证单为依据，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。风险提示：工程质量未符合标准的归责。因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。第五条、工程质量管理及验收一、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的

31、违约责任。二、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合格标准。第六条、平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第七条、质量保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。一、本工程保修期限为_年，自工程竣工验收合格起算。

32、二、在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方违反保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用风险提示：明确违约责任。在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。第八条、违约责任任何一方违反本合同的条款，使履行出现瑕疵的，都应向守约方担当违约责任，赔付守约方因此受到的全部损失。第九条、争议解决合同履行过

33、程中，甲乙双方发生争议，应协商解决，协商不成的可向合同履行地、合同签订地的法院提起诉讼。第十条、附则本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方：乙方：_年_月_日施工承包简洁版协议书6（甲方）（乙方）为了进一步深化企业改革，加快企业发展模式的创新力度，发挥适应市场运作的敏捷机制，甲方同意乙方实行个人监理部承包形式承接监理业务，由闵世源同志任监理部负责人，负责并处理监理部的日常管理工作。经甲、乙双方充分协商，特签订如下协议：一、 甲方同意乙方以甲方名义承接监理业务。二、 本协议生效前，乙方必需向甲方缴纳10万元人民币保证金，如经营期内乙方

34、发生任何违法、违规或违反本协议的行为，或者发觉乙方有其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时，乙方除担当一切经济与法律责任外，甲方有权罚没上述风险保证金，乙方不得有异议。如经营期内乙方无违约行为，将风险保证金退还乙方。风险保证金不计利息。三、 乙方开展监理业务，必需严格执行中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、xx省建设工程监理管理条例等国家、地方法律、法规、技术标准的规定；诚信经营、信守合同、依法纳税，并遵守甲方制定的有关规章制度。四、 监理业务由乙方自行开展。其监理工作统一执行甲方经营管理体系标准及有关管理规定，根据甲方巡回检查细则（见附件），在

35、甲方巡查中达不到合格要求的，每次按该工程监理费总额的2%扣除。五、 乙方不能以监理部名义与任何法人及自然人签订合作协议，同时也不能与任何业主私下签订监理合同及相关协议。六、 乙方的业务承包范围为xx三个乡镇。依据甲方的经营范围承接相应的业务，监理人员组成由乙方自行负责解决，但必需符合国家资质管理要求和公司人事管理制度，人员配备应满意工程须要，做到专业配套、持证上岗并使业主满足。人员并入公司花名册，工资由甲方统一时间代为发放。七、 乙方在实施监理业务中所发生的因工程质量、工期、造价及施工中文明、平安等出现的问题或后延发生的工程质量问题涉及 的索赔，属监理责任者，均由乙方自行担当。八、 甲方对乙方

36、的监理投标文件及监理合同进行审查和签发，并按甲方质量管理体系标准要求对乙方监理的过程限制状况进行检查。乙方担当标书编制等相关费用。竣工档案资料由乙方按当地建设主管部门的要求存档。九、 当乙方在协议有效期内发生任何违约事项或有被当地主管部门通报指责的，甲方有权随时单方面中止协议，并由乙方担当全部责任，甲方视违约状况及责任，参照有关规定在乙方监理费中干脆扣除和惩罚。十一、监理费由乙方负责向业主收取。乙方向甲方缴纳监理费总额12%的管理费。营业税，监理部人员工资、奖金、社保、福利，个人所得税等其它全部相关费用由乙方担当，年底一次结清。十二、双立约定的其它事项：1、乙方运用的监理表式、现场监理标识、办公用品、招投标费用等如由甲方供应的，所需费用由乙方担当；2、乙方的培训、考核、学习等由甲方办理相关手续的，所需费用由乙方担当；3、甲方赐予乙方二个月的缓冲期，在20xx年4月底前或乙方提前承接到业务止，乙方仍在甲方公司履职上班，甲方支付每月1万元工资（年终付清）；4、乙方如需向甲方借用挂名总监，乙方按每人每项目1000元/月向甲方支付费用。十三、本协议自签订之日起至20xx年2月18日止。本协议一式两份，双方各执一份。未尽事项由甲乙双方协商解决。甲方：乙方：日期：