施工工程合同建筑工程合同优质.docx

《施工工程合同建筑工程合同优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工工程合同建筑工程合同优质.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工工程合同建筑工程合同 施工工程合同建筑工程合同 1发包方（以下简称甲方）_承包方（以下简称乙方）_依据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：_.2、工程地点：_.二、工程承包范围平安维护及整改。三、合同工期_天。四、工程造价工程造价为：_元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、运用标准、规范（包括但不限于以下

2、内容）（1）本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。（2）本工程适用的地方标准、规程必需符合_省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。七、工程计价1、本工程计算编制原则：按_统一说明进行编制。2、人工、材料价格的确定：人工工资按_计取，材料价格根据_执行。3、详细工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。1、不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨200

3、mm或200mm以上（以_市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。3、因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。4、因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任1、违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。2、因违约方违约

4、造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。十一、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权干脆从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_

5、份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）_乙方（公章）_年_月_日施工工程合同建筑工程合同 2发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_其次条 工程承包范围承包范围：_第三条 合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天第四条 质量标准工程质量标准：_第五条 合同价款金额（大写）：_元（人民币）￥：_元。第六条 组

6、成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标XX知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同XX条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条 本协议书中有关词语含义本合同其次部分XX条款中分别给予它们的定义相同。第八条 承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。第九条 发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条 合同生效合同订立时间：_ 年_ 月_ 日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发 包

7、 人：（公章）：承包人：（公章）住 所：住 所：法定代表人：法定代表人：托付代表人：托付代表人：电 话：电 话：传 真：传 真：开 户 银 行：开 户 银 行：账 号：账 号：邮 政 编 码：邮 政 编 码：施工工程合同建筑工程合同 3根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成一样协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条 工程概况1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建1.2工程地点：本市桥口区太平洋1.3承包范围：旧房拆除，新居重建1.4承包方式：包工包料1.5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工1.6工程质量：参照国家房屋质量

8、有关要求1.7合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（依据建筑施工完成后实际面积结算）第2条 甲方工作2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明运用留意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度安排附件一，交甲方审定。3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务

9、，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定；严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期

10、，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定统一标准（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行

11、验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员

12、进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币元；第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；其次层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料附件二，应为符合设计要求的

13、合格产品，并应按时供应到现场。7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程，建筑安装工人平安操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造

14、成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条 争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条 附则11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方： 乙方：日期： 日期：附件一：施工图纸或作法说明附件二：乙方供应材料

15、及施工质量要求1.水泥，运用黄石华新水泥，梁柱现浇运用号，墙，地粉砌运用号；2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；3.内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM；3.钢筋，梁柱中运用直径不得小于18MM，阳台牛腿中运用直径不得小于22MM；4.任何墙壁厚度不得小于240MM；5.其他约定：延长阅读： 工程质量 验收效果 生产平安施工工程合同建筑工程合同 4甲方：乙方：为确保工程项目顺当完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路平安标记、后期养护及

16、旧桥的交通管制等一切工作。2、工程总价： 元(大写 元)。3、工程工期：自_年_月_日至_年_月_日，工期17天。4、工程质量：乙方必需根据马路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，仔细选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必需报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。5、工程平安及法规制度、合同签订后由甲方平安、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和平安性负责，甲方不担当责任。、乙方在合同执行期间，应对工程中的全部结构、材料、设备、临时工程等进行主动爱护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和担当相关责任。、

17、乙方应加强平安生产管理，并做到平安生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者缘由造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。、爆破人员必需持有机关核发的爆破证，选购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，肯定不能流向其它工地或他人。、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方担当，乙方应按国家和地方政府的有关规定刚好上缴应担当的各种税费。、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以

18、帮助，所发生的一切费用由乙方担当。6、工程结算及支付、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的60%。、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。7、其它：、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。8、附件：施工图纸及及材料供应。8.1、合同签字后，由建设单位供应图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责选购、验收，全部材料运输和保管，甲方不担当任何费用，对进场的材料应根据规范要求分批抽检，合格后

19、方可运用。对于不合格材料乙方应刚好清除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。甲方：法定代表：乙方：法定代表：_年_月_日_年_月_日施工工程合同建筑工程合同 5合同双方：_甲方：_乙方：_为确保工程质量，保证工程按期完工，经甲乙双方协商一样，甲方同意将工程的钢筋安装工程分包给乙方完成，甲乙双方在同等、自愿基础上签定本协议，希甲乙双方共同信守执行。1、工程名称：_2、承包内容：_3、施工技术要求：_符合国家建筑工程施工验收规范要求。4、工期要求：_自年月日至年月日，共计工期日历天。若因乙方缘由出现工期滞后，乙方负责赔偿甲方元/天损失费。5、承包价格以以下第种方式进行：_

20、以建筑面积为计算单位，每平方米人工费单价为元。以吨为计算单位，每吨钢筋人工费单价为元。6、工程承包方式：_单项承包人工费。7、付款方式：_根据工程进度付款，每月支付本月完成钢筋安装工程量的80%，剩余部分工程竣工验收合格后一次性付清全部工程款，模板安装面积工程竣工后根据实有模板接触面积结算。8、工程质量要求及检查验收、平安责任(1)必需严格根据国家有关建筑工程的强制性条文规定、国家现行建筑工程施工及验收规范、技术要求以及在施工过程中甲方提出的其他合理要求施工，保证工程质量完全符合设计要求。(2)对不合格的钢筋安装工程(主要包括：_锚固、搭接区域、焊接工艺、绑扎间距、核心区箍筋等)，甲方有权责令

21、乙方返工、整修、补强，乙方必需无条件执行并担当全部费用。不执行者予以罚款(发觉一次罚款200.00元-1000.00元)，以书面形式出具罚款单，罚款金额在当月进度款中干脆扣除。(3)施工期间乙方完成某项钢筋安装后首先应严格自检，自检合格后报甲方和监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。对不听从验收程序和验收规范者，甲方有权对其进行500.00元-20xx.00元罚款。(4)工程施工中乙方发生的一切平安事故，甲方不担当任何经济责任和连带责任，一切责任由乙方自行担当。(5)乙方严格根据设计图纸及施工闺房进行配料、下料，不得奢侈材料，如乙方盲目、野蛮施工、不听从甲方管理将材料随意切割、加工等，由此造成材料奢侈者，发觉一次罚款1000.00元，在当月工程款中干脆扣除。(6)甲乙双方不得在中途以非正值理由违约，提前解除或终止合约。(7)施工期间因甲方材料供应不刚好而造成乙方窝工，所造成损失由甲方担当。(8)钢筋运输车辆由甲方供应，装卸由乙方负责。10、工程竣工时，乙方必需做到工完场清，达到甲方满足。11、违约罚款：_甲乙双方有一方违约，违约方担当违约金5000.00元。12、本合同未尽事宜，双方另行商定。13、本合同由双方代表签字，加盖公章后生效。付清全部工程款后合同终止。14、本合同一式2份，合同双方各执一份。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日