桩基工程施工合同精选.docx

《桩基工程施工合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩基工程施工合同精选.docx（55页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、桩基工程施工合同 桩基工程施工合同 1工程发包方：(甲方)_工程承包方：(乙方)_为保证工程顺当施工，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期_年_月_日机械进场。2、打试桩结束时间_月_日。3、正式施工全部工期为_天有效工作日，正式施工为_年_月_日，正式施工日期有提前或退后业主提前_天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不行抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

2、四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必需达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。五、合同价款合同总价：施工费用约_元(_元)，管桩材料费用约_元( _元)，结束后按实调整。六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满意桩机运输车辆正常通行，供应地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。2、负责在开工前3日供应施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标限制点。4、负

3、责管桩的刚好供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违反可观规律去乱指挥，否则造成一切平安生产质量事故由发包方担当。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。(二)承包方的权利和义务1、根据国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项打算工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。5、现场施工必需根据设计图纸、国家规范及平安操作规程，按章操作。6、应对施工人员进行平安教化后再上岗，做好文

4、明施工，确保无平安质量事故。七、工程量确认1、工程量计算方法：(1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。(2)施工综合单价：PHC600(130)AB：_元米(3)材料单价：PHC600(130)AB：_元米2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。3、决算审核，承包人必需派专人协作，如无人协作审计，中途缺席超过2天，甲方干脆审计或事务所审计，结果仍旧有效。八、工程款的支付针对桩基工程的特别性双方约定：1、施

5、工至_付至工程量的_%。2、施工结束后付总价款的_%。3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_%。4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_%。5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未阅历收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。十、违约、索赔和争议(一)违约1、发包人违约;1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;2)发包人无正值理由不支付工程竣工结算价款;3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他状况，发包人担当违约责任，赔偿因其违约给承包人

6、造成的干脆经济损失，顺延的工期，并支付违约金。4)因发包人缘由造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3)承包人不履行合同内义务的其他状况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。4)起先正式打桩后，发包方发觉承包方不能满意经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。(二)索赔1、当一方向另一方提出索赔时，要有正值的索赔理由，且有索赔事务发生的有效证件;2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事务发生

7、后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。(三)争议双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的状况下，可干脆向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、有关事项1、为保证工程能顺当实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。2、如因第一次试桩结果未能满意设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投

8、标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20xx元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。4、根据合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以嘉奖或惩罚20xx元/天。因付款不刚好造成工期延误，按机械停滞台班补偿。5、合同签订后，若乙方无正值理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。6、甲方要满意本合同签订幢楼桩基工程连续施工，假如中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费20xx元/天，须要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证

9、。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日桩基工程施工合同 2甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某依据合同法及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应根据本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺当完工。一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本状况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。二、双方权利义务1、甲方供应本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当供应施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。2、合同

10、签订后，乙方应当尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的缘由而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。3、甲方应当在乙方机械设备进场后5日内供应好本合同其次条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方担当违约责任。4、甲方应当为乙方的施工供应良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方根据正常的工期进行施工，如因甲方缘由导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方担当违约责任，造成损失的，还应当担当赔偿责任。5、乙方保证根据相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应当向乙方供应标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。6、如工程出

11、现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方担当。7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等缘由造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方担当。三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应当向乙方担当违约责任。2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方担当违约责任。四、违约责任1、甲方违反本合同其次条第1款、第3款、第4款的规定，应当向乙方担当本合同项下工程款%的违约金，如甲方接着违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方担当违约责任后

12、，乙方有权单方解除合同。2、甲方违反本合同第三条第1款的，应向乙方担当该月施工工程款%的违约金，累计数月未结算的，总违约金由各月违约金相加计算，超过3个月未根据要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。3、甲方违反本合同第三条第2款的规定，应向乙方担当未结算工程款%的违约金，并同时向乙方担当同期银行贷款利率4倍的利息。4、乙方违反本合同其次条第2款规定的，应向甲方担当合同总额%的违约金。五、争议解决甲乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。六、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。七、本协议一式2份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力

13、。八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。甲方：乙方：时间：时间：桩基工程施工合同 3发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法和中华人民拷和国建筑法及国家对基本建设管理的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，经双方协商一样，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：其次条 承包方式：第三条 承包范围：第四条 合面价款1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价 元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。2、工程量：本工程为

14、桩，共 根，桩总长 米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的状况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用： 元+空桩费用 元。4、工程造价：本工程合同总造价： 元,大写：人民币 元整。5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行担当。第五条 合同工期1、本工程总工期为年日起至月 日结束。2、设备迸场后，由于甲缘由(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。第六条 工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整

15、工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需供应全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方供应合格发票时止。第七条 工程结算1、假如施工过程中未发生甲方设汁变更，则合同工程量根据图纸设计工程量计算。2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减部分的工程款根据甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。3、结算价格调整方法：(1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过3米的，超过部分的

16、空桩按 进行结算。(2)如因甲方变更，导致乙方机械设备二次进场移机的，每台次增加10000元。4、工程结算时，乙方必需照实供应经监理、甲方现场负责人签认的打桩记录、实际施工时间和打桩前的场地标高以及工程验收单，否则，甲方有权不予结算直至其供应完整结算资料时止。第八条 双方权利和义务(一)甲方权利和义务1.甲方向乙方供应下列图纸、资料：施工现场工程地质勘察资料、设计技术资料、总平面图各一份，工程桩位施工图两份，并保证资料精确。2、根据合同要求支付工程款。3、组织设计单位和乙方进行图纸会审。向乙方进行设计交底，刚好签发交底会议纪要。4、供应施工放线用坐标限制点和标高水准点，并以书面形式交给乙方，并

17、进行现场校验，待复核无误后，签证存档。5 负责施工现场与外界连接道路的畅通，满意施工运输的须要。6、负责施工现场的三通一平工作，负责地下障碍物的处理及周边其他关系的协调处理，为乙方的正常施工创建条件。7、甲方负责乙方施工期间的一切影响正常工作的各种阻工因素，创建良好施工环境，确保乙方正常施工。8、甲方应遵守双方达成共识的工程款拨付方式。保障到位，确保工作又快又好开展。9、甲方应负责补偿因甲方缘由造成的误工，而影响乙方的利益。损失双方协商而定。(因天气、地震等不行预料以及正常监理规范引起的误工不计)10、如遇特别状况需变更的，甲方有提前告知的义务，以便乙方作好协作现场工作的打算。11、甲方委派

18、(联系电话： )为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。但涉及工程变更、工期顺延、进度款的支付、工程结算等须要经甲方另行审核确认后方为有效。(二)乙方权利和义务1、乙方项目经理 ，身份证号 ，联系电话 。乙方项目经理代表乙方履行合同，根据甲方要求参与相关施工协调会、例会，全权负责工程项目的管理以及与甲方、政府、周边其他关系的协调处理。工程款的支付、甲方对违约金的扣除等与合同履行有关的文件、纪要须乙方项目经理签字有效。2、按甲方要求配备桩基施工机械设备，确保按期完成合同范围内工作量。3、负责施工现场轴线及桩位的测量放线.工作。4、按规范和

19、设计要求完成本工程的施工任务。5、严格根据施工图纸施工：确保施工的工程满意质量要求，并按合同规定的时间如期完工和交付。6、各种相关资料于完工后 日历天内整理完毕，提交甲方 份。7、制订平安施工保证措施，保证施工期间平安、文明施工，负责组织施工机械、人员平安进退场，施工过程中出现的一切平安事故均由乙方担当经济责任及法律责任。8、听从甲方管理，如发生不听从甲方正常管理而造成的纠纷或经济损失，乙方负全部责任。9、开工前 日向甲方提交施工组织设计。10、机械进出场费及工地临时设施费、材料保管费及施工中产生的其他费用已综合计入合同单价内。施工材料丢失所造成的损失由乙方自行担当。11、乙方应仔细做好工作期

20、间的机械、用电、消防等一切平安生产工作， 因设备运转工作期问以及其他乙方缘由造成的平安方面损失，由乙方自行 担当。甲方概不负责。12、乙方应主动协作监理、现场技术人员，有做好现场试块送检、资料 记录、日志等资料填报工作。13、乙方应树立高度负责的质量意识，仔细按相关规范工作，确保满意 相关质量要求，质量达标以最终检测方的评订结果为准。对予未达标的工 作面，z.方除重新补正外，还应赔偿甲方进度、材料不良影响造成的损失。14、工程全部完工后，乙方应刚好退场，从施工现场清除并运出设备、材料、生活、施工垃圾和各种临建设施(不包括打桩所出土的清理)，保持工程现场的清洁，不得影响甲方进行下一步施工，否则，

21、甲方有权托付第三方清理，发生的费用由乙方担当。15、协作甲方的桩基检测工作。16、施工过程中因噪音扰民等产生的一切费用(含相关部门的手续办理及费用)由乙方担当。17、主动协作甲方协调周边关系。第九条 关于工期的约定乙方必需严格根据合同第五条相关约定按期开工和完工，因乙方自身缘由造成工期延误的，工期每延期一天向甲方支付违约金： 元，并担当由此给甲方造成的损失。第十条 关于工程质量及验收的约定1、乙方应仔细根据国家、地方颁发的施工验收规范、本工程设计图纸要求进行施工，并接受甲方代表或委派人员的检查、检验，担当自身缘由导致的返工修改费用。2、如对工程质量有争议时，由专业部门认定，认定费用及因此造成的

22、损失由责任方担当。3、隐藏工程要经监理单位验收合格并签章，办理工序验收手续。第十一条 关于平安文明施工的约定1、乙方必需根据国家现行平安文明施工规范规定及工程建设强制性标准组织施工，并担当由此引起的各类平安事_故责任及其费用，如因此造成工期延误，则工期延误的责任由乙方担当。2、乙方施工前必需进行平安技术交底，保证平安用电，平安防护，负责对进场施工机械及工器具进行检测，确保机械、工器具及其他设备的平安，否则乙方赔偿给甲方造成的损失。3、乙方必需对工人进行三级平安教化且每周不少于两次平安学问培训。4、乙方必需支配持有执业或从业资格证书的专职平安管理人员进行施工平安管理工作。5、乙方在动力设备、输电

23、线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，应在开工前向甲方及监理单位提交平安防护措施方案，经甲方及监理单位书面认可后方可实施;防护措施费由乙方担当。6、因乙方违反平安操作规程导致工程损害或给甲方、第三方造成的损失，均由乙方担当责任及费用，且工期不予顺延。7、乙方施工过程中所发生的平安伤亡事故，由乙方负全部责任并担当由此产生的费用，且工期不予顺延。8、乙方应随时接受甲方对工程质量、平安文明施工进行的监督检查，因乙方施工质量问题、平安文明不达标造成工期延误及损失的，由乙方担当全部责任及其费用。第十二条 关于材料供应的约定1、乙方依据合同条款约定，根据设计和规范的要求选购工程须要的材料

24、，并供应产品合格证明。在材料到货后2小时内通知甲方验收。对不合格或与合同规定不符的产品或材料，甲方有权拒绝验收，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品或材料，担当由此产生的费用，工期不予延期。2、乙方用于工程中的原材料必需满意工程质量要求，对于要求复检的材料，应现场按规定批次取样，并送入方指定试验室进行试验。第十三条 违约责任1、乙方必需严格根据国家颁发的现行的设计、施工验收规范及工程设计图纸的要求进行施工，工程质量必需达到国家和地方的质量检验评定标准，并根据规定进行质量验收和评定。否则，乙方应自费修理、重做直至合格为止。造成工程延期的，按本合同条款担当工程延期违约责任，给

25、甲方造成损失的：乙方应予以赔偿。2、乙方施工的桩长误差应在规范规定之内，如经过检测后，发觉桩基施工质量不合格、实际桩长与设计桩长偏差超出规范要求时，乙方负全部责任，并担当由此产生的全部费用以及给甲方造成的损失。3、乙方对因订立和履行本合同获得的甲方的图纸。资料等具有保密义务，未经甲方事先书面同意，不得以任何方式和理由向第三方披露或以其他方式予以公开。该保密义务不因本合同的无效、终止或解除而终止。4、甲方应在开工前 3 天将施工所需图纸、资料供应给乙方，若甲方不能按时供应而造成工程延误时，工期相应顺延，无其他任何经济索赔。5、合同履约期间，乙方施工人员发生偷盗等违法事务时，每发生一次，乙方向甲方

26、交纳违约金 元，且由此给甲方造成的损失和全部法律责任由乙方担当。6、如乙方不能按期完成合同约定的承包内容，甲方有权解除本合同，并将乙方承包范围内的工程另行分包，所产生的后果及一切费用均由乙方负责。第十四条 履约保证金1、乙方自愿交纳本工程履约保证金：￥ 元，大写：人民币 圆整。2、乙方须在合同生效后7个工作日内足额缴纳履约保证金，否则甲方有权拒绝支付工程款。3、工程全部完工，经桩基检测合格并出具报告后，乙方且无其他违约责任，甲方无息退还乙方履约保证金。4、合同履约期间，甲方有权依据乙方违约轻重，除按相关违约条款执行外，扣除部分或没收乙方交纳的履约保证金。第十五条 争议或纠纷处理本合同在履行期间

27、，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解，协商调解不成时，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十六 条其他1、本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出，如以面呈方式递交，则送交当时视为送达;如以传真方式送交，则以发出方传真机显示通知业已发送后24小时后视为送达;如以挂与邮寄方式送交，则以邮寄方根据本合同签字页载明的联系地址寄出后视为送达。如一方变更联系地址，应当在变更前七日内通知对方，否则视为投有变更。如收到变更通知前发出通知，则该通知仍有效。2、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 汾，具有同等法律效力;本合同自双方法定代表人或托付代理人签字并盖公

28、章(或合同专用章)后生效。3、本合同未尽事宜，由双方协商，签订补充|办议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日桩基工程施工合同 4发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）甲方因建设须要，托付乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，依据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人

29、力不行抗拒的自然灾难等缘由时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外状况的停工，双方应共同查明缘由，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工缘由而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起起先签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方缘由造成工期拖延，每延迟一天罚款20xx年 月 日合同签定地点：桩基工程施工合同 5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经友好协商一样同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执

30、行。第一条：工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程内容： 桩基工程4、 工程承包范围：打桩其次条：工期本工程开工时间_年_月_日，详细以甲方书面通知为准，施工日历时 天。因甲方缘由造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。第三条：合同价款及支付方法1、 预制桩型号、规格、数量、单价2、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。3、 合同总价：本合同打桩总价为 ，如需增减3。1款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第3。1款所列单价以实际发生的数量计算总价。4、工程款的支付方法a、 本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格

31、后，甲方支付给乙方打桩款的30%，计 元。b、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计 元，累计支付至打桩款的95%。c、 打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满_年后付清。d、每次甲方付款前 7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应拖延付款而不担当任何违约责任。第四条：各方的责任1、 丙方应在开工前办理施工许可，并供应在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道等分布状况，并供应相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，供应运输车辆进出道路交乙方运用。2、 丙方必需在开工前供应勘探资料、桩基础图纸等。3、 由甲方负责放线定位，甲方负

32、责复核验收，保证桩位精确无误。水准点与坐标限制点位置由甲方供应，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时，由乙方向甲方刚好提出，甲方须在三天内供应处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。4、 甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内供应接口，乙方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方担当。5、 乙方进场施工前，应对于现场是否符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而干脆起先施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。6、 为保证本工程的实施与完成，乙方应供应全部为保证质

33、量和工期所必需的工具、机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在3天内供应施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有 2 台打桩机同时正常工作。7、 乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的平安进行爱护，同时对已完工的成品、半成品进行爱护，若造成损坏则由乙方赔偿。8、 在工程进行的全过程中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按安排执行。如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或者数量不够，甲方有权要求乙方马上进行调整，乙方不得以任何借口拒绝执行。特别工种和专业性较强的管理工作岗位的管理人员必需持证上岗。如因乙方不能遵

34、照本规定而引起的整体工期拖延或阶段工期延误，乙方应担当由此给甲方造成的全部损失，甲方有权责令乙方停工整顿，若整顿后无明显效果，甲方有权终止合同，乙方应同时担当本合同总价 5 %的违约金，违约金不足赔偿甲方因此所受损失的，还应赔偿甲方损失。9、 乙方必需为自己的全部人员办理人身保险。乙方担当施工现场的平安责任和费用，施工期间持续性保持完整有力的平安防护措施，确保施工过程中不发生重大平安事故、无重大设备事故，达到_市文明工地要求，如乙方缘由达不到，乙方应按合同总价的5 %向甲方支付违约金。10、 如因乙方工作不利给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程，相应发生的全部

35、费用，包括但不仅限于其他单位选定、进场、退场、合同款、甲方管理费等都将从乙方的工程款中扣除。11、 如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕，甲方有权托付其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方担当。12、 对于甲方供应给乙方的资料、图纸、文件等乙方应妥当保管，乙方擅自将上述资料等复制、泄露给第三方的，甲方有权解除与乙方间合同部分，乙方应担当本合同总价 5 %的违约金。若由此给甲方造成损失的，乙方还应担当由此造成的甲方的一切损失。13、 管桩由乙方进行验收，乙方发觉质量不符合约定的，应拒收该部分不合格的货物，同时应马上通

36、知甲方。乙方对阅历收的货物向甲方担当连带责任。14、 乙方负责施工场地内属乙方操作的机械、用具的调试、保养、修理及妥当保管等。15、 假如图纸和甲方要求与中华人民共和国及_市施工验收规范标准之间有任何不一样或差异的地方，乙方应以质量较高者施工，由此引起的费用均由乙方担当。16、 涉及变更、工作指示单、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成，每发生一次，乙方应依据甲方要求支付 500 元的违约金。17、如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕，甲方有权托付其它施工

37、单位进行整改，所发生的一切费用由乙方担当。18、 乙方在施工期间应仔细根据施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查供应便利条件；并根据甲方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工修改，对于返工修改的项目，乙方无条件的进行，由此所发生的费用属乙方责任的由乙方担当。19、 乙方施工过程中，乙方必需在每天内将施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至甲方指定点，每拖一天乙方应根据200元次的标准担当违约金，该违约金累计计算，无上限。20、 对违反甲方所制定的各项规章，乙方应根据甲方所指派现场质量和平安监督人员的要求

38、担当违约金（工人每次30元以内，管理人员每次100至500元）。21、 乙方不得擅自将本合同项下的权利和义务转让，一经发觉，按乙方违约处理；甲方有权解除本合同，乙方应担当本合同总价 5 %的违约金。造成甲方损失的，还应担当由此造成的甲方的一切损失。第五条：施工质量与验收1、 乙方在验收管桩后对已验收部分的桩制作质量担当连带责任，乙方必需严格根据施工图说明和有关桩基础施工要求，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范和质量验收标准。乙方保证工程达到一次验收合格标准，否则乙方自费修复至合格，同时应按合同总价的 5 %向甲方支付违约金，修复整改时间计入工期。2、 隐藏工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条

39、件或达到合同条款约定的中间验收部分，乙方自己检验合格后，在隐藏和中间验收48小时前通知甲方参与。通知包括乙方自检记录，隐藏和中间验收的内容、验收时间、地点及部位，乙方打算验收记录。验收合格，甲方在验收记录上签字后方可进行隐藏和接着施工；验收不合格，乙方在限定的时间内修改和返修，再次验收直到合格为止。3、 工程竣工后，乙方应刚好填写报验申请单给甲方，甲方收到报验申请单后10天内组织有关部门验收，桩基础未阅历收甲方进行后续工程的施工，责任由甲方负责，并担当相应费用。4、 乙方在桩基工程完成后应刚好供应完整的竣工资料。第六条：保修条款1、 质量保修期质量保修期从本工程竣工验收合格之日起算，约定质量保

40、修期为工程桩设计文件规定的运用年限。2、 保修内容：乙方对于施工范围内的全部工作担当保修责任。3、 质量保修责任（1）属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后的7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可托付其他人员修理，修理费用从乙方的质量保修金内扣除。（2）发生须紧急抢救事故，乙方接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方担当。（3）因乙方或丙方缘由致使工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的，乙方应担当损害赔偿责任。（4）对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施

41、；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。（5）质量保修完成后，由甲方组织验收。4、 其他施工期间，围护桩若发生位移、变形、渗漏等工程质量问题的，乙方应修复。第七条：违约、索赔和争议1、 因甲方缘由造成合同无法履行，甲方应担当违约责任。2、 甲方应按本合同约定的时间向乙方支付相应的款项，若逾期支付，每逾期一天，应支付应付款项的 0。3 %的违约金。3、 因乙方缘由造成合同无法履行，乙方应担当违约责任。4、 乙方应按本合同约定的期限完成工作内容并通过甲方有关部门的验收，若造成逾期竣工并通过甲方有关部门验收的，每逾期一天，乙方应担当打桩费总额的0。3 %的违约金。若超

42、过 10天仍未完成的，甲方有权解除本合同，乙方应担当打桩费总额 5 %的违约金，同时造成甲方损失的，还应担当由此造成的甲方的损失。5、 乙方有正值索赔理由成立后14天内依据相关证据向甲方提出索赔通知，超过14天视为放弃。6、 若因乙方缘由合同解除后，乙方应于接到甲方通知后_日内无条件退出工程现场；合同解除后并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；办理结算后，甲方按合同约定支付已完成工程量的工程款。7、 乙方必需于每月_日报送给甲方一份具体帐目（副本抄送施工监理单位），详尽列出当月乙方依据合同条件有权获得的全部索赔项目

43、（应当包括索赔事项发生的时间、缘由、详细工程部位、工程数量、索赔估算总金额，如人工费、机械费、材料费、管理费、利润等全部费用）。不列在此帐目中的额外索赔视为乙方放弃此等索赔，甲方将不予考虑。8、 三方因发生争议协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。第八条：本合同经双方代表签字、单位盖章后生效。本合同自双方履行完毕全部各自的义务后终止。第九条：本合同一式六份，甲、乙双方各执贰份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日桩基工程施工合同 6发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及

44、其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、工程名称：xx厂区桩基工程二、工程地点：xx开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩)按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工 程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。八、施工工期：