工程电气承包合同汇总.docx

《工程电气承包合同汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程电气承包合同汇总.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程电气承包合同工程电气承包合同1本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)，组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的涵义：一、发包方(简称甲方)：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工

2、地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理：受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。十一、

3、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期：协议条款约定的工程开工日期。十六、竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案

4、”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不行抗力：因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。二十一、赔偿金：责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合

5、同对质量的要求。二十三、协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次一、合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;7.构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出说明);双方看法仍不能一样的，按第30条约定

6、的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件运用汉语一般话书写，双方可依据须要商定运用少数民族语言译本，对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时工程电气承包合同2甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据中华人民共和国合同法及

7、有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一样签订合同。一、工程项目：乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程（包括强电、弱电消防等预埋管），临时电部分由乙方免费安装和维护。二、工程期限和交工日期：电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。总的平方米是根据图纸的实际面积计算。三、工程质量标准和验收方法：此电气工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此电气工程方为竣工。四、工程量和价格：工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9

8、元。五、付款方式：乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量照实上报给甲方，监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期，工程保修期为两年，两年内电气工程无任何漏电和故障，甲方将工程质量保证金退还乙方。六、甲方责任1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料，机器设备除外。2、工程在进行中和验收合格后，甲方会按时支付给乙方工程款，特别状况除外（可以延长35天）。七、乙方责任1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中，省材省料，避开出现奢侈现象，否则甲方有权

9、实行相应的惩罚措施。2、乙方组织人员仔细按图纸施工，保证质量按时按质完成。3、在质量保修期内电气工程出现的问题，乙方要刚好修理和担当所发生的相关费用，如乙方修理不够刚好，甲方有权用质保金请他人修理并扣除乙方全部质保金，并按违约责任处理。八、奖罚措施：乙方在施工过程结束后，经甲方，工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良，避开重复施工，赐予5%的嘉奖，相反则罚5%。九、违约责任和解决纠纷的方式1、未尽事宜，双方另行协商，协商不成按合同法相关规定执行。2、向当地冲裁委员会申请仲裁。十、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。甲方（发包方）：代理人：乙方（承包方）：代理人：身份证号：工程电

10、气承包合同3发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)为保证工程质量，按期完成施工任务，依据国家合同法，国家建筑法等有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方共同协商达成如下协议：一、工程概况：1、工程地点：太原市义井西街2、工程名称：山西省化工探讨所多层住宅楼3、工程结构：框剪结构4、建筑面积：以施工图纸为依据，按20X年预算定额山西省建筑工程消耗定额的建筑面积计算规则结算(地下室算全面积，阳台按规定计算)。二、承包范围1、施工项目：给水、排水、采温煦电气避雷接地等包工包料包机械(安装工程须要的一切机械及手用工具)的全部安装工程，并负责消防的全部预留洞、预留孔及套管等。2、甲方以包工包

11、料包机械形式发包给乙方，一次性包死，乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证，经批准后方可施工。(乙方包括一切水暖电试验费用)给排水、采温煦电气及避雷接地等包工包料安装工程，包括设计和会审图纸全部内容。三、开竣工日期20X年8月15日开工，20X年5月15日竣工。四、承包价格及付款方式元的价格发包给乙方进行施工，付款方法：三层结构主体完成后，甲方以建筑面积(暖、水、电包工包料安装)每平方米155发包方支付给承包方承包总价的13%，单位工程主体工程验收完成后发包方付给承包方承包总价的25%，管道工程(包括地暖盘管)完毕后发包方支付给承包方承包总价的50%，工程竣工后付承包总价

12、的80%，工程验收合格后付承包总价的95%，留5%质保金自工程交付运用起一年后无质量问题付给承包人。五、履约保证金设单位第一次支付进度款时，甲方返还给乙方所交纳的履约保证金款50%;在建设单位其次次支付进度款时甲方全部返还清履约保证金。六、违约责任赔偿对方工程总价10%违约金;乙方责任中途退场，按实际完成工程量的50%结算。七、双方责任1、乙方责任：(1)保修期按国家有关规定执行。在保修期内，由于乙方缘由发生的人工费和材料费由乙方担当，由于外部其它人为损坏缘由，由甲方指定行为人担当经济损失，乙方可进行有偿修理。(2)施工用电、用水的电费由甲方负责，其它全归乙方负责。(3)乙方在施工中，必需保证

13、工程质量，达到验收标准。(4)乙方必需遵守甲方的规章和制度，听从领导听从指挥，做到文明施工，平安第一。由乙方缘由，给甲方造成机具损坏等事故的，可依据损坏程度，由乙方担当责任。2、甲方责任：(1)因甲方不能刚好拨付工程款，影响施工进度，造成不能按期完工，给乙方造成停工等经济损失，应由甲方担当责任。由于乙方组织施工不利，延误工期，给甲方造成的损失，应由乙方全部担当责任，并负责赔偿。(2)在施工中，甲方临时提出设计变更，应由甲方给乙方下达书面变更通知单，涉及金额在五千元以内的，甲方不算帐，反之按实际发生额赐予鉴证。八、其它约定事项1、乙方在施工过程中必需严格根据国家现行施工规范验收标准及施工蓝图进行

14、施工，不符合规范标准要求的必需返工，如因返工造成材料损失、工期延误由乙方全部担当;2、乙方在施工过程中必需确保施工现场整齐，材料堆放整齐，成品、半成品分类堆放;3、严禁乙方违章作业，及违反平安操作规程操作，因违章作业造成的人身伤亡事故由乙方担当全部责任;4、乙方必需听从发包人指挥，杜绝打架事务的发生，违者按甲方施工现场管理制度的有关规定处理;九、工程平安生产要求1、乙方对其雇佣并参加工程施工的全部劳工必需进行必要的平安生产培训，培训合格后方可上岗。对于特种岗位(如塔吊、机修工、电工等)操作人员，必需持证上岗，其有效证件需交甲方备案。2、乙方需对其雇佣的全部参加工程施工的劳工供应必要的劳动爱护用

15、具(如手套、平安帽、平安带、平安绳索等)。3、主要分部分项工程甲方对乙方进行平安技术交底，双方签订交底单，乙方心须按平安操作规程施工。4、乙方必需遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，由于乙方自身缘由造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行担当。5、凡由甲方向乙方供应的平安设施，乙方不得损坏丢失，否则除原价赔偿外，还要处以一倍以上的罚款。十、工程文明施工要求1、乙方心须遵守甲方及甲方项目部的平安文明施工制度，听从甲方项目部管理人员的平安文明指导和监督，必需做到平安生产、文明施工，坚决杜绝非文明

16、事务的发生。2、乙方负责工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务，乙方不得雇佣身份不明人员或有明显恶习的人员进入施工现场，乙方须将全部人员的身份证复印件或相片(指模)交给甲方备案，假如乙方雇佣人员发生违法事务，乙方担当连带经济责任、连带民事责任。3、乙方负责定期清理责任区，营造文明施工现场，并负责生活区的环境卫生清洁有序。如乙方达不到甲方要求，甲方自行整改的费用乙方负责80%。4、其他事宜见平安、文明施工牌。十一、工程施工的返工责任1、甲方对乙方工程质量达不到约定标准的部分，有权要求乙方停工拆除或返工，全部的停工、返工、甲方的材料及形象损失均由乙方担当因此而造成的工期延误乙方要担当违约责

17、任。2、经返工整改后，乙方工程质量达不到甲方的要求，甲方有权惩罚乙方，也可责令其退出工地，因此所造成的一切损失，均由乙方负责，在此之前发生的工作量，甲方扣除30%，乙方无条件接受。十二、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，如解决不成也可由当地行政主管部门调解，协商解决，调解不成提交法院仲裁委员仲裁，或向人民法院起诉。十三、此合同一式肆份，双方各执两份，签字后生效。甲方(签章)：乙方签字：托付代理人：地址：联系电话：居民身份证号码：地址：联系电话：签订日期年月日工程电气承包合同4合同编号：甲方(发包人)(全称)： 乙方(承包人)(全称)：依据中华人民共和国合同法、中华

18、人民共和国建筑法和中华人民共和国劳动用工合同及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工平安，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。一、工程概况及承包内容和价格:1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程结构： 建筑面积约 M2。(以实际面积为准)1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容 动力系统：管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。弱电系统(电视、电话、宽带等

19、)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。1.5承包价格：18元/m2(不含临电) 18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。1.6承包方式：包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包平安、包工期、包文明施工1.7付款方式：1、根据工程形象进度进行支付或者借支。2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实供应职工领取工资花名册，由本人领取工资时必需本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发觉承包人挪用人工工资，由乙方自行担当一切责任。二、 合同双方的权利和义务：1、甲方负责主材料供应。2

20、、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、平安交底要求施工。在施工中发觉材料质量问题刚好汇报。3、乙方要提前一周提出材料安排，材料安排要精确，甲方依据乙方供应的材料安排供应材料，若实际运用量超出乙方的材料安排，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格)，发觉材料存在质量问题、型号、规格不符合要求刚好汇报。6、乙方负责进场材料的卸车入库，协作甲方做好进场材料的保管工作。避开丢失与损坏。三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，

21、在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。四、甲方责任：1.对乙方进行技术和平安交底。为乙方在施工现场供应临时库房。2、负责供应施工图纸壹套及相关的设计变更通知。3.按工程进度向乙方拨付工程款。4.监督检查乙方的质量、平安、进度、材料和机具的运用状况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重赐予惩罚。5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的冲突。6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管运用状况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗状况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。五、乙方责任：1、乙方应仔细核查甲方所

22、供应的施工图纸，有义务指出甲供应施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发觉的图纸上的错漏刚好通知甲方，避开造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。2、乙方施工人员进入施工现场，必需听从甲方的平安、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知(包括口头通知)仔细领悟执行。4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、平安、文明施工、材料和机具的运用方面的合理惩罚。5、乙方必需树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料奢侈现象，甲方将以实际状况对乙方处以罚

23、款。6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应马上整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严峻者清出现场，乙方必需组织足够且素养高的劳动力进行施工，对素养差的劳动力甲方提出后乙方必需刚好更换。7.乙方必需保证平安文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必需佩戴平安帽。在高处作业时必需正确运用平安带。物料仔细堆放，垃圾刚好清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行惩罚：每人次不戴平安帽罚款100元，物料不仔细堆放罚款100元，确保创建文明工地。8.甲方在施工中发觉平安隐患应刚好向乙方提出整改

24、，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反平安操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。9.乙方必需执行甲方进度安排，若因乙方缘由不能按期完成，每延期一天罚500元。10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必需向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特别工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元惩罚。

25、若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予担当任何责任。12、确保工作面及施工现场的整齐，做到日清;工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的爱护工作，并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参加交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。六、违约责任：1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并担当由此造成的损失或责任。对由于乙方施工缘由验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣

26、除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。2、乙方在施工中队伍素养太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随意向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。3、乙方进入施工现场应打算足够的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它缘由停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应担当由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60%的工程款。4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不听从甲方调动支配、技术、质量、进度、平

27、安文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及奢侈材料等，甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必需担当由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。七、施工质量1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内全部工程必需达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准;2、乙方必需严格根据施工验收规范、设计图纸及有关要求细心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求刚好返修直到满意质量要求。3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方担当。4、质量检查：乙方完成约定工程应仔细根据标准、规范

28、和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验供应便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，担当由自身缘由导致的返工、修改费用。5、隐藏工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐藏和接着施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改看法进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方担当，未阅历收不得自行隐藏，如有自行隐藏，乙方必需根据甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责复原，担当因此发生的费用及损失。八、平安与文明施工：1、按现行平安检查标准和现场文明施工标准施工

29、，乙方必需按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的平安帽、高空作业所需平安带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确运用劳保用品，甲方有权进行惩罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。2、乙方必需文明、平安施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小平安事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不担当任何责任。乙方负责人必需坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。(不影响工作请假同意的不罚)。九、后勤：乙方食宿自行负责，甲方不担当费用。十、其他：1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，

30、劳务酬劳支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。2、乙方必需细阅遵守工程质量保修协议书。十一、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起诉。本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力甲方(盖章) 乙方(盖章)甲方法定(或托付)代表人: 乙方法定(或托付)代表人:时间： 年 月 日 时间： 年 月 日工程电气承包合同5发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)为保证工程质量，按期完成施工任务，依据国家合同法，国家建筑法等有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方共同协商达成如下协

31、议：一、工程地点：吉林省松原市二、工程名称：春兴花园小区式号楼。三、施工项目：给水、排水、采温煦电气包工包料安装。四、建筑面积：(约)平方米，(注)结算时以实际建筑面积为准。五、开竣工日期：年月日开工，年月日竣工。六、承包方式：甲方以包工包料形式发包给乙方，一次性包死，乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证，经批准后方可施工。七、承包价格及付款方式：甲方以建筑面积(暖、水、电包工包料安装)每平方米元的价格包给乙方进行施工，甲方依据土建主体工程进度起到三层，根据乙方三层总进度的75%，给乙方拨款。其余四层同样依据土建工程进度主体封顶时，再根据乙方四层总进度的75%给乙方拨款

32、。交工后除按总造价预留5%的质保金外，余款全部付清。八、保修期按国家有关规定执行。在保修期内，由于乙方缘由发生的人工费和材料费由乙方担当，由于外部其它人为损坏缘由，由甲方指定行为人担当经济损失，乙方可进行有偿修理。九、因甲方不能按本合同第七条刚好拨付工程款，影响施工进度，造成不能按期完工，给乙方造成停工等经济损失，应由甲方担当责任。由于乙方组织施工不利，延误工期，给甲造成的损失，应由乙方担当责任。十、在施工中，甲方临时提出设计变更，应由甲方给乙方下达书面变更通知单，涉及金额在一万元以内的，甲方不算帐，反之按实际发生额赐予鉴证。十一、给排水、采温煦电气包工包料安装工程，包括设计和会审图纸全部内容。十二、关于施工用电和作内业问题：十三、乙方在施工中，必需保证工程质量，达到验收标准。十四、乙方必需遵守甲方的规章和制度，听从领导听从指挥，做到文明施工，平安第一。由乙方缘由，给甲方造成机具损坏等事故的，可依据损坏程度，由乙方担当责任。十五、须要说明的事项：此工程不包括给水，排水和采暖的外网在内。不包括热表和卡式水表在内。电表为一般式的。不包括隔油器和三盒在内。此合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。甲方：代表签字(盖章)：乙方：代表签字(盖章)：20xx年月日