拆除工程施工合同最新.docx

《拆除工程施工合同最新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《拆除工程施工合同最新.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、拆除工程施工合同拆除工程施工合同1甲方：乙方：甲方将XX科技大厦拆迁项目托付乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：其次条发包方式、合同价款及承包范围2.1发包方式：2.2合同价款：人民币大写：2.3承包范围：第三条平安责任1、乙方负责制定拆除工程现场平安操作规程，根据甲方工期要求，组织现场施工；2、接受甲方提出的平安处理看法，并刚好改正；3、违犯平安操作规程而造成的意外事故，由乙方自负。第四条合同价款支付：4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方

2、式：4.3、付款采纳银行汇票或电汇。4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的改变而发生变更。第五条工期详细开工时间：日期：第六条工程质量及技术要求6.1乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。6.2拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的平安。6.3拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。第七条施工平安7.1乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，制定平安生产施工措施，严格按平安标准组织施工。并随时接受行业平安检查人员依法实施

3、的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。7.2乙方必需设置足够的专职平安员，负责施工现场平安生产的监督检查工作。7.3乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。7.4乙方应做好垃圾运输过程中沿途的平安防护工作，严防旁边农夫在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等平安事故，如因此发生平安事故，一切损失和责任由乙方担当。7.5乙方在拆除过程中应做好平安防护工作，确保甲方的设备、人员的平安，如因乙方的平安防护措施不当，造成的一切损失由乙方担当。7.6拆除的整个过程的平安要求严格按本合同所附双方签订平安协议执行。第八条甲、乙双方责任8

4、.1甲方职责：8.1.1供应拆除场地。8.1.2负责审核乙方施工组织设计、平安技术措施及进度网络图。8.1.3负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。8.2乙方职责8.2.1乙方必需拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。8.2.2施工现场的管理人员必需统一着装。8.2.3负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方担当责任。8.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得随意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，刚好外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天刚好

5、清理干净。全部的垃圾清理干净后，方可验收。8.2.5负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的平安防护及消防工作。8.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。8.2.7因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应听从甲方现场的协调管理，严格根据甲方划定的范围和规定的拆除依次施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的平安运行。8.2.8乙方必需给其全部人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。8.2.9拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的平安。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。8.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72小时将拆除的措施、

6、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。8.2.11除由于法律或事实上不行能接着履行合同义务的状况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满足的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应听从甲方在施工现场的统一管理，根据甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。8.2.12乙方应制订施工措施、平安措施、进度安排网络图报甲方审批。8.2.13在开工前乙方应供应其特种作业人员的有效证件。8.2.14拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应实行专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。8.2.15施工时发觉不明障碍物或者不明

7、管线等，施工单位应当马上暂停施工，实行必要的应急措施，并刚好向甲方报告，经甲方处置完毕后方可复原施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。第九条竣工验收9.1乙方在竣工前七天内向甲方送交“竣工报告”(最终验收证书)9.2竣工前五天，由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并供应最终验收证书，作为结算的依据。9.3验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必需按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。第十条违约责任10.1乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方担当，或因乙方缘由发生其它使合同无法履行的行为，乙方应担当违

8、约责任。10.2除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方担当违约责任后应接着履行合同。10.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。10.4因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。10.5根据乙方的施工进度支配，假如甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度支配工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方担当违约责任，甲方有权解除合同。10.6乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未刚好清理的，乙方应负违约责任。10.7争议解决方法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协

9、商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。第十一条合同生效、变更、中止和终止11.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。11.2假如乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，假如认为在3天内来不及订正时，应提出修正安排。假如得不到订正或提不出修正安排，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和

10、索赔将由乙方负担。11.3假如乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。11.4在合同执行过程中，若因国家安排调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。11.5本合同经双方签字盖章后起先生效。第十二条不行抗力12.1不行抗力是指：严峻的自然灾难和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)斗争(不论是否宣战)叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不行抗力事务而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不行抗力事务影响的时间，但是不能因为不行抗力的延迟而调整合同价格。12.2受到不行抗力

11、影响的一方应在不行抗力事故发生后，尽快将所发生的不行抗力事务的状况以传真通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方批阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不行抗力的影响消退后，应将此状况马上通知对方。12.3如双方对不行抗力事务的影响估计将持续到60天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十三条其它本合同自甲乙双方法定代表人或授权托付代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日拆除工程施工合同

12、2发包方：（以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。一、工程名称：面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程二、工程地点：面粉厂三、工程承包范围和内容：按甲方支配的爆破范围及拆除依次。2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破裂。3、办理全部爆破工程审批手续。4、做好平安防护栏的搭设，并满意验收要求。四、工程量：按实际方量。五、结算方式：按实际方量，

13、以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工期：30天七、施工要求：确保平安快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分别，满意甲方、监理及业主的要求。八、双方责任：（一）甲方责任1、帮助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;2、负责为乙方供应施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇合点；3、负责供应施工有关的图纸；4、负责担当乙方爆破前按方案、规定等进行平安防护工作，对不符合规定、规程的必需整改完善；5、帮助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；6、负责供应乙方施工用电。（二）乙方责任1、乙

14、方必需以“平安第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行爆破平安规程GB67222003及国家、省、市有关爆破工程平安的标准和规定，对不符合规定、规程的必需整改完善，仔细检查验收合格后才能起爆；2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并担当一切费用（包括爆破平安评估费用）；3、在甲方气割钢筋时，乙方派平安员全程监护；4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的平安防护工作，并担当所需发生的费用及相应的平安责任；5、在实施爆破时，如有爆破飞石振动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、担当一切平安责任（含经济），与甲方无关；6、乙方必需担当起爆破平安警戒的全部工作，特殊是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方平安作不到位而引起的平安事故，其一切责任（含经济）由乙方自行担当；7、满意业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等缘由，业主、监理及主管部门对甲方的惩罚由乙方担当，并有权暂缓支付工程款。九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。甲方：法定代表人（或托付代理人）签字：日期：年月日乙方：法定代表人（或托付代理人）签字：日期：年月日