内部承包合同例文.docx

《内部承包合同例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部承包合同例文.docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内部承包合同内部承包合同1发包方（乙方）：云南涵诚装饰工程有限公司承包方（丙方）：根据中华人民共和国经济公司内部承包合同法和建筑安装工程承包公司内部承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一：工程概况：11工程名称：西城时代B座90112工程地点：西城时代B座90113建筑面积：50平米14承包范围：图纸及预算范围内的内容其次条：承包方式：由丙方全承包（承包项目主要为：人工费、材料费、工程质量、工期、平安、售后服务等）第三条：工程工期：本工程自 年月 日开工，于 年月 日竣工，共个日历天。第四条：工程质量：合格并通过房屋业主验收认可。第五条：公司内部承包合同价款： （人民

2、币大写）：第六条：工程施工61乙方负责向丙方供应确认的施工图纸或作法说明一份，并进行技术交底。丙方依据施工图纸或作法说明拟定施工方案和进度安排，交乙方审定。乙方指派工作室项目经理沈建东为工程项目负责人，负责公司内部承包合同履行并担当工程全承包责任。62平安生产：丙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关法律、规范。丙方在施工生产过程中发生人生平安或生产事故，丙方应担当一切经济损失。63文明施工：不得在施工现场高声喧哗、嬉笑打闹。不得打赤膊、随地大小便、说粗话、擅自离岗。严禁在施工现场吸烟、穿拖鞋，和甲方争吵漫骂。材料应分类堆放整

3、齐，做到工完场清。并对成品和半成品进行爱护，违者视情节轻重处以人民币50500元罚款，情节严峻的马上离岗退场并以惩罚。对成品、半成品、原材料及原有设施造成损坏的，照价赔偿并处以罚款。64质量要求：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）等施工规范为质量评定验收标准。丙方应刚好做好隐藏工程、中间工程的检查和记录。如丙方质量不合格，不能通过验收或发生质量事故，其返工费用和延误工期造成损失由丙方负责担当。65材料要求：施工过程中应严格配料、选料，避开奢侈。由业主或乙方供应的成品或半成品，丙方在安装前必

4、需细致检查和签收，避开发生纠纷。丙方必需根据乙方规定的品牌在业主代表陪伴下购买材料，且须由其签字认可。如有未明确规定的，购买前须报之乙方审定。66实际工程项目以预算及图纸为准。如业主要求增减工程项目，需由业主签字认可后进行施工。如业主要求变动设计须经过乙方工程设计人员认可。第七条：工程价款及付款方式：71公司内部承包合同生效后，丙方即进场施工。72工程款项根据丙方供应的工程验收单及工程量付款（验收部分产值的80%）。7. 3工程完工甲方验收公司内部承包合同支付完尾款，丙方方可领取本工程核算总价的98%，剩余的2%作为工程质保金，丙方供应该工程两年的质保。两年后方可领取2%的质保金（丙方供应了完

5、善的质保状况下方可领取）。第八条：乙方对工程的管理：81丙方必需严格遵守乙方的各项管理规定。82乙方对工程实行财务管理，购买材料及发放工人工资由乙方派人现场支付。83乙方对工程质量、进度实施监督，丙方应听从乙方的监管。84丙方应向业主供应完善的工程售后服务。第九条：违约责任：91本公司内部承包合同签定后，公司内部承包合同任何一方提出解除公司内部承包合同或无论因何缘由违约造成公司内部承包合同无法履行的，应刚好通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止公司内部承包合同手续，违约方应向守约方支付工程造价5%的违约金。92由于丙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，由丙方负责修理，所需修理费用丙方担

6、当，工期不顺延。93由于乙方或丙方缘由致使工期延误，每延误一日由责任方向另一方支付违约金200元。第十条：附则101本工程须要保险时另订协议。102本公司内部承包合同一式两份，双方各执一份。103本公司内部承包合同结清工程尾款后自行失效。104本公司内部承包合同未尽事宜另行协商解决。乙方签字（盖章）： 丙方签字（盖章）： 负责人： 负责人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日内部承包合同2发包方（甲方）：承包方（乙方）： 身份证号： 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法律，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本工程石方、开挖运输工程施工事项协商一样，订立本协议：一、工程概况：工

7、程名称：工程地点：工程内容：土石方开挖、运输。工程工期：有效工期不超过五个月。开工时间：月日进场。二、工程承包范围：土方开挖、运输。三、协议价款及付款方式：1、单价：按四川省20xx年土石方工程定额及相关配套文件执行（单价32.00元/立方米），该单价运距为3公里以内，超出3公里以外每公里增加2.50元/立方米运费，以此类推。该项目以地勘及设计资料为准，爆破由简阳爆破公司实施，包含炸药、人工等费用，乙方按实际爆破方量以每立方米4.505.00元计算，在甲方支付乙方工程款中扣除。油料由甲方负责支配中石油加油站，加油，乙方负责签单，甲方在支付乙方当月工程款中扣除，当月所运用的油料费和实际爆破量的费

8、用。2、计量方式：结算方量按进场前双方测量并约定认可为准，总方量130万立方米，不足130万立方米按130万立方米结算，超出130万立方米按实际工程开挖方量结算为准。废土运至迎宾大道，倒场， 约8万车，以每车100元支付给乙方。3、付款方式：开工后承包方每月25日上报工程量，发包方在审核承包方上报的工程量后，于次月10日前支付上报工程款的80%，余下20%次月补足，以此类推。以后每月累计结算工程款。开挖土方工程完工后为最终验收日，验收合格后十五日内完成余额全部结算并付清工程款，同时全额退还保证金。（开工后的保证金不计利息）四、双方的权利和义务：1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有

9、义务告知和搬移开挖线内含开挖线三米外（电缆、光缆、水管、煤气管等）设施；注：（假如未在进场前告知而导致承包方在施工中造成经济损失由发包方自行担当）。开挖场以外的事宜由发包方自行处理。包括交警，城管，建设，运管，环保局等相关事宜，由发包方协调处理。全部弃土的弃土堆场由甲方负责（包括堆场费用）。2、甲方负责办理炸材的相关手续。3、甲方有权监督并指导乙方按本工程规定的工期完成。4、乙方有义务按甲方开挖土方及运输的要求进行作业。5、甲方协调处理一切施工作业的影响因素（包括炮震、炮损、噪声、扬尘、扰民等影响）。6、乙方担当本协议的开挖基础部分的工程，不包括独立基坑和人工捡底，如有另算。7、甲方负责完善工

10、地现场水、电（费用由乙方担当），排污设施由甲方负责完善。8、因甲方的缘由不能正常施工而造成的停工，按每天每台挖机800.00元/天计、运输车每台500.00元/天计、装载机每台500.00元/天计、人工每人100.00元/天计，补助给乙方。五、乙方向甲方承诺：根据合同约定进行施工、竣工并保证质量。六、违约责任：合同签订后 日内进场，如进场后未按时开工，或由于甲方缘由不能正常施工，一切损失由甲方负责。甲方必需严格根据合同付款，逾期付款不能超过十五天，否则，乙方有权停工，由此造成的经济损失由甲方担当。七、甲方向乙方根据合同约定的期限和方式支付协议价款及其他款项。八、本协议签字之日起，乙方向甲方交保

11、证金叁佰万元；第一次支付工程款时退还保证金，余下的 保证金在土石方工程完工后随结算款由甲方一次性退还给乙方（保证金不付息）。九、保证金到账后协议生效，未尽事宜双方协商补充。本协议一式四份，甲乙双方各执一份，两份报给简阳市红塔房地产开发公司备案存档。十、税金根据甲乙双方五比五担当，乙方将油票交给甲方。甲方签字盖章： 乙方签字盖章：甲方开户行： 乙方开户行：甲方账号： 乙方账号：年月日 年月日内部承包合同3甲方：乙方：甲乙双方在自愿、同等的基础上，经协商一样就乙方承包甲方劳务部一事，签订如下协议：1、承包内容1、1由乙方承包甲方劳务部，甲方对乙方的经营实行监督管理。乙方需向甲方缴纳60000元风险

12、投资款，由乙方向甲方分二次缴纳：_年_月底缴纳30000元，_月底缴纳30000元。1、 2双方在解除合同或任何状况下的合同终止时，为保证业务的延展性，乙方不能一次性将风险投资款收回，按合同终止当时的业务发展状况，分项计算留存余额。乙方如有须要，可以个人名义向公司借款。1、 3乙方必需按法律法规的规定，实时缴纳各项税款，由甲方统一向税务部门缴纳。1、 4甲乙双方合理分工，接单、操作由乙方承包的劳务部负责；出境证明及协调职能部门关系由甲方负责。1、5甲方如有与乙方承包的劳务部经营的相同业务，必需交由乙方的劳务部经营。2、费用2、1费用担当如下：2、1劳务部运用房屋的房租1。5万元年（由乙方个人担

13、当）；2、2水、电、物管费用由甲方担当三分之二，由劳务部担当三分之一；2、3、电话875XXXX8183的电话费由劳务部担当（该电话由劳务部专用），电话875XXXX8187的电话费由甲方担当三分之二，由劳务部担当三分之一；复印机租金由甲方担当三分之二，由劳务部担当三分之一，纸张由各方自行供应。2、4乙方可报销的费用：2、5移动通信费：乙方每月500元，乙方聘用的一名员工每月100元；2、6出差费：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名员工每晚150元（该费用超出部分不予报销，不足部分不补贴），出差补贴费每天50元；2、7交通费：市内交通费乙方每月100元，乙方聘用的一名员工50元，出差以

14、铁路和公共汽车交通为标准，接待客户另行商定；2、8市场开拓费：按乙方开发的项目_%提取（限一手单，二手单或三手单不再提取该项费用），如须要出境考察，项目费用另行商定；29款待费：按乙方开发的项目依据实际状况由双方商定。3、工资和待遇3、1甲方每月工资1500元，每月再行发给1500元固定奖。乙方聘用的一名员工试用期三个月每月工资1200元，试用期满后基本工资不变，每月再行发给300元固定奖，该名员工资金以业务量进行考考核，业务量每增加100000元，业务资金上浮500元月。3、 2养老保险：乙方按每月1500元做为基数交纳，乙方聘用的一名员工以1200元做为基数交纳。养老保险单位交纳部分由乙方

15、承包的劳务部自行担当，个人担当部分个人自行负责。上述5、6条所涉费用除房租外，均由乙方承包的劳务部开销，如劳务部尚未发生业务，该费用在乙方缴纳的风险投资款中扣除，待发生业务并安排利润后，由乙方再行补足风险投资款。4、利润安排劳务部自行开发产生业务后，前一次业务利润安排时间以后一次业务利润产生时为准，甲方安排利润的40%，乙方安排利润的60%；甲方供应的业务，由乙方完成的，利润安排比例为：甲方安排利润的60%，乙方安排利润的40%。5、管理和责任5、1甲方产生的经济纠纷与乙方承包的劳务部无关，因甲方缘由给劳务部造成损失的由甲方补偿；乙方不得以其它形式或在其它公司运作与甲方公司同样内容的事务。5、

16、 2乙方帐务由甲方统一管理，乙方不得私设财务及开立银行帐号，对外收取的费用由甲方统一对外开具收据收取。6、纠纷解决甲乙双方因本合同的履行等而产生争议的，甲乙双方协商解决，协商不成的，向本合同签订地人民法院提起诉讼。7、生效刚好间7、1本合同有效期自_年_月_日至_年_月_日。160；7、2本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。7、3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日内部承包合同4甲方：乙方：依据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。

17、工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、工期：按甲方与建设方的工程合同。5、质量等级：工程质量必需达到合格标准。并满意甲方与建设方合同约定的质量标准。6、协议价款：工程承包价款为万元（大写：）。7、承包方式：全部施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。一、甲方的职责和义务：1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交底工作，负责施工中的协调和技术指导。2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。3、负责乙方施工进场前的协调工作。4、负责由于建设方或其他施工的缘由，给乙方人员造成伤

18、亡或事故的协调工作。5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。6、负责工程所需材料、设备的选购和供应。7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整改要求，并视情节轻重予以惩罚。8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。二、乙方的职责和义务：1、必需自觉遵守甲方有关规章制度，听从公司管理，不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以惩罚。2、必需按平安操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。3、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。依据其进度要求，编制施工组织方案。4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。5、严把质量关，仔细组织施工。

19、严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方担当。6、负责参与施工技术交底会、协调会、施工现场会。刚好催收工程款。7、乙方必需为自己聘用人员购买保险，并支配施工人员的住宿。施工过程中所造成的全部伤亡及平安事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负责。8、在甲方指导下，做好工程的调试开通。协作检测和验收。刚好办理交工手续。9、竣工时供应原始竣工图纸及竣工资料，协作甲方编制工程结算和完成工程审计、结算。10项目承包人必需亲自主管工地。协作协调工地现场各方之关系。会议、检测、验收等必需到场。11、对进入工地的材料、设备进行质量和资料检

20、查验收，并妥当保管。12、在每月28日前按月刚好真实的向公司呈报项目进度报表及下月施工安排。工程进度以前月26日零时至当月25日24时完成的工程量为准。13、保证项目施工质量并能一次性通过检测中心的检测及消防验收。14、负责保修期内的修理任务（保修时间以甲方与建设方所签合同中所规定的保修期为准，材料、设备由甲方供应）。三、付款方式：1、乙方每月28日前向甲方提交经甲方和监理审核的月进度报表。2、甲方按审核后的月进度报表的定额人工的80在次月五日前支付乙方费用。3、甲方按协议付款至协议总价款的80时即暂停支付乙方款项。4、工程经消防检测中心检测和消防部门验收合格后二个月内甲方支付至施工费的90。

21、5、甲方与业主结算完毕，业主支付甲方的工程款达到业主与甲方合同总额的95后，甲方在一月内向乙方支付至协议价款的95。6、余额5作为保修金，按甲方与业主合同约定的方式和条件支付。四、合同价款及调整：1、本合同为包干价。在项目实施过程中，现场实际工程量累计增减5万元内（含5万元），视为协议包干范围内变更，双方不调整协议价款。2、累计变更工程量超过5万元后，甲方按业主认可的签证，按相应工程量的12调整双方协议价款，（纯点工签证的70归乙方）。如项目变更人工用量过多，双方按实协商。3、全部的调整后的合同价款均待甲方与业主结算完成后进行计算和支付。五、双方约定：1、乙方在现场施工中必需接受甲方或甲方指定

22、的管理人员的管理和指挥。发生争吵时，也必需保证现场正常的和必需的施工，否则甲方有权对乙方进行惩罚直至要求乙方无条件退场。2、现场材料的节约运用及现场保管，均由乙方负责（材料员由甲方指派，乙方负责管理）。设备材料如有遗失和损坏，必需照价赔偿。施工过程中造成不正值损耗和材料消耗超过限额部分由乙方担当。3、甲方应保证工程材料和设备的刚好供应。4、施工过程中乙方整理好各类施工资料，向甲方供应工程验收所必备的资料，并帮助甲方办理工程结算。5、施工中所须要的设备、工具及相关消耗用品均由乙方自备，甲方一概不予供应。6、如遇施工变更，乙方应刚好办理相关签证手续，并把相关状况通知甲方。7、乙方人员配备不齐，施工

23、质量低劣及不服甲方调度等，甲方可中途辞退乙方，另请其它安装队伍。辞退时的施工费用按已完工程量扣除罚款后按实结算。8、未经甲方同意，乙方不得自行停工（包括节假日、农忙等季节），否则将予以惩罚，直至更换施工队伍。9、甲方如派驻专职材料员，乙方负责材料员工资的20。10、协议中未包括的施工内容，经双方协商后可以签订补充协议。六、违约责任：1、甲方管理人员随时有权检查施工现场的安装质量和平安施工状况，如发觉质量、平安隐患，有权要求乙方返工，乙方不能因此要求工期顺延。工期以甲方和建设方所签合同所规定的合同所规定的合同工期为准。由于乙方施工不力所造成工期每延误一天，罚款壹仟元，罚款额累计达到壹万元则中止本

24、协议，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另请施工队。2、全部安装工程质量标准均以国家现行的施工与验收标准为依据。如因质量问题而被甲方勒令返工或导致验收不能通过，甲方有权终止承包协议，并处以二倍返工费用罚款。3、因建设单位或其他非乙方的缘由造成的返工，乙方可通过甲方向有关方面签证点工工日或要求补偿。4、乙方不能以任何形式转包给其他任何一方。否则，甲方有权终止协议，并由乙方支付甲方人民币贰万元违约金。七、以上协议，一式叁份，双方签字生效。未尽事宜，双方共同协商。如有争议，不能达成共识，可在甲方或乙方所在仲裁部门或法院解决。甲方（盖章）：乙方签字：主管副总经理签字：身份证号码：年月日年月日内部承包合同5甲

25、方：乙方：马平均依照中华人民共和国合同法、及其有关法律行政法规，甲乙遵循同等自愿，公允诚信原则。结合本工程实际状况，双方经友好协商，达成如下合同条款，订立本合同，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围：1、装车、运输、推平、弃土转运运距1公里/立方米增加运费每公里元，不足1公里的按1公里计算。2、施工技术要求：平场自然碾平。三、合同工期：开工日期：年 月 日（以甲方正式开工通知为准） 竣工日期：年 月 日合同工期总日历天数360天。四、工程价款计算方法：1、土石方综合单价，每立方元，装运推平，运距米内自然碾压。2、做路时，挖机进场付每台挖机5万元押金，一天为18

26、00元。不足一天为一天补足。3、此单价包括：人工费、材料费、机械费、设备进场费、搭建临设费、管理费用等。4、工期：甲方入场通知书下达起计算，工期壹年。五、甲、乙双方的责任及义务1、甲方义务和责任。1.1工一切事务。1.2负责供应施工用水、动力电就近指定搭接。1.3负责协调和处理好周边关系为乙方创建良好施工环境。1.4刚好签证工程量，材料价格，审查合格工程的日进度报表工程结算等事项。2、乙方的责任和义务2.1乙方指派负责该项目的“进度、质量、平安”工作。2.2做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的爱护工作。保证现场清洁符合有关规定，交工前人走场地清。2.3乙方须建立健全、平安生产组织与制度，加

27、强平安教化、全面负责、确保工程平安生产，人生平安。凡因乙方管理不善，措施不力或职工过失，造成的人员伤亡、财务损失由乙方担当一切责任，甲方概不负责。七、工程价款结算与拨付方法：每星期一结算，星期二付款。八、违约责任：8.1甲方违约责任8.1.1若甲方不能按时支付乙方工程进度款，按产值月报时间与约定支付时间担当银行同期，三倍贷款利息。8.1.2工程结算尾款不按约定时间支付、甲方延误付款担当欠款总额的三倍银行贷款利息。8.1.3由于甲方缘由造成的停工（三天以上），由甲方担当由此造成的窝工人员损失和机具设备闲置费，（挖机每台每天元计算、运输车辆每天每辆按500元计算）并相应顺延工期，若甲方要求乙方通过

28、赶工方式保证按合同约定工期按期完工，则应由甲方担当实行赶工措施及增加的合理费用。8.1.4如甲方未按合同执行，按工程总造价8.2乙方违约责任8.2.1因乙方缘由造成工程质量不符合合同规定时，乙方负责无偿修理或返工，由此造成的损失由乙方自行担当。8.2.2由于乙方缘由未按合同进度安排刚好完成工程安排进度（以施工进度安排为依据）乙方未实行有效措施赶上进度造成工期延误，乙方将自动退场。8.2.3乙方工程质量低劣，同一位置经甲方三次责令整改，乙方在整改期限内不实行整改措施，不提交整改报告，由甲方有权解除施工合同并令其退场，乙方应按本工程造价总金额的3%向甲方支付违约金。九、其它约定合同未尽事宜，甲乙双

29、方以补充协议为准，与本合同具有同行法律效力。十、纠纷解决方法甲方与乙方如发生合同纠纷，由双方协商解决。甲方签字： 乙方签字：年月日内部承包合同6发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据中华人民共和国合同法有关规定，遵循同等、自愿、公允、诚恳信用原则，经双方协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围： 塑钢门窗工程二、承包方式：包工包料。三、材料及技术要求1、型材运用中财80系列白色型材，窗衬钢运用1。2mm门衬钢运用1。2mm优质型钢，玻璃运用464中空白色洛阳浮法玻璃，配件运用新乡三力牌优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采纳优质产品。2、严格根据设计图纸和国家塑钢窗标准制

30、作、安装。3、窗框与墙体之间运用发泡剂填充。四、工期甲方书面通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成，窗扇安装在甲方书面通知后日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。五、质保期及服务承诺1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品爱护。2、工程质量保修十年，竣工验收三年内免费修理、免费更换非人为因素损坏的易损件，三年后修理只收材料费不收人工费。3、乙方在接到修理电话后二小时内修理人员到达现场。六、价格及付款方式1、价格：每平方米 元（含协作费），工程总价以现场实测实量数据计算。2、付款方式：（1） 框安装完成后七个工作日内支付工程价款的 %；（2） 窗扇安装完成后七个工作日内支付工程款的 %；（

31、3） 五金配件等全部安装完成经现场验收合格并提交质检报告及相关资料后七个工作日内支付工程价款的 %；（4） 工程竣工验收合格十个工作日内支付工程总价款的 %；（5）%保修金竣工验收合格一年后七日内付清 %，三年后七日内付清。七、履约保证金：本合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金 元，工程完成现场验收合格并提交质检报告后七个工作日内无息返还。八、平安施工乙方应对进入施工现场的员工进行平安教化，遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，随时接受平安检查人员的监督检查，乙方应为员工办理意外损害保险，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方担当。九、违约责任1、合同签订生

32、效后，单方面解除或事实上不履行合同，违约方向守约方按 m2工程造价的 支付违约金。2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，依据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付 违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。4、由乙方缘由造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，担当经济损失，并支付等额违约金。5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权托付第三方修理，乙方支付修理费用，并支付等额违约金。十、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式叁份，甲方执二份

33、，乙方执一份，双方签字加章后生效。发包方：承包方：法定代表人：法定代表人：年月日内部承包合同7甲方： 乙方： 甲、乙双方现就陶乐镇庙庙湖，700亩草场承包给乙方，经双方充分协商达成以下承包协议：1、庙庙湖草场面积为700亩，以每年2万元的价格承包给乙方，承包期为_年，自_年_月_日起至_年_月_日止。2、付款方式为_年一付。乙方在合同签订之时付清甲方当年的承包费，剩余的承包费于每年1_月前一次性付清当年承包费。3、如在承包期内遇国家政策性建设、开发、植树造林需征用该地或因不行抗拒的因素致使本合同无法履行时，由此造成的损失乙方自行担当，与甲方无关，乙方必需无条件听从。4、乙方在承包期间因生产经营

34、所发生的事故及造成他人损害的，由乙方自行担当责任，与甲方无关。5、乙方在承包期间，如遇国家政策性的草场补贴，补贴经费属甲方全部，乙方无权享受该补贴。6、除双方协商一样外，任何一方不得无故解除本合同， 否则应当赔偿给对方合同总承包费20%的违约金。7、本合同一式两份，双方各执一份为凭，自双方签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）： 合同签订日期：_年月_日内部承包合同8甲方(发包人)：公司地址：乙方(承包人)：身份证号码：家庭地址：联系方式：为充分调动项目部生产主动性,明确承包范围内的责任和义务，搞活企业经济、发挥企业经营承包责任制的作用,经公司探讨确定,现将工程发包给乙方,经双方充分协商

35、,达成如下合同条款：第一章 工程概况一、工程名称：二、建设单位: 三、工程结构:四、结构层次:五、工程造价:六、质量等级:七、施工平安:八、开工日期:九、竣工日期:其次章 承包内容一、本工程采纳项目经理承包责任制,对工程、平安、质量、工期、费用等以明确责任的方式实施承包。二、本工程项目经理和项目负责人均由乙方担当，负责本工程项目工作，但甲乙双方不形成劳动合同关系，仅是项目工程承包合同关系;本工程行政上须受甲方领导,业务上须受甲方及有关平安部门的管理及指导。三、承包合同约定,该工程甲方按工程决算造价的 %收取管理费用和税金，以上费用甲方从工程进度款中按比例干脆予以扣取;如遇到征收个人所得税及其它

36、税费，应由乙方交纳;建设单位要求的工程垫付资金,由乙方担当;乙方在承包期间所发生的一切债务均由乙方担当，与甲方无关。 四、甲方同该工程建设单位签定的建设工程施工合同及补充协议约定的内容，均由乙方负责履行。五、工程质量、施工平安、机械事故等造成的一切经济损失均由乙方担当。六、本工程在生产经营活动中，乙方须自负盈亏、独立核算。建设单位支付的工程款必需先转入甲方财务账户，甲方按合同约定扣除相应比例的管理费和税金。余款依据乙方拟定的用款安排，经甲方审核后转入乙方指定用款账户。七、乙方必需在甲方转进度款到指定用款帐户时提交材料费发票75%，人工工资发票25%，其他开支发票及财务帐目交给甲方财务;如因帐目

37、不全、票据不真实而导致的后果,除应按税务部门的要求缴纳或补缴各项税、费外,还应担当由此产生的全部责任。八、甲方保证该工程资金专款专用，如擅自挪用乙方工程资金,造成乙方损失的,责任由甲方担当。在承包期间, 若甲方发觉乙方用款与工程进度不符或将工程款挪用到其他地方时,甲方有权进行处理并不再拨付工程款,甲方还有权单方面无条件解除本合同，由此造成的损失由乙方担当。九、平安要求:严格履行甲方平安管理奖惩制度十、质量要求:严格履行甲方质量管理奖惩制度十一、工程在开工前,乙方必需与劳务公司签订劳务合同。如不签订劳务合同，甲方将对乙方肃穆处理，同时停办该项目的一切生产业务。因乙方不签订劳务合同所造成的一切后果

38、，均由乙方全部担当。十二、乙方交纳工程保证金的数额保证金的保证范围保证金的退还时间第三章 双方责任、权利和义务一、甲方部分：1、乙方在施工中，因工程进度、质量、平安文明施工、财务管理等不符合国家、地方相关法律、法规、政策、行业标准等规定及公司相关管理制度的，甲方有权指责指正、责令停工整改;情节严峻的，甲方有权单方面无条件解除本合同，造成的一切后果及给甲方带来的损失均由乙方担当，甲方还有权追究相关法律责任。2、组织图纸会审及技术交底，审查工程预算、材料分析、工程施工组织设计，帮助办理工程变更签证，解决技术疑难问题。3、执行企业施工工艺标准，并按相应标准定期对乙方的生产经营、工程质量、平安生产、文

39、明施工等进行监督检查及指导。对违反工程施工程序，质量标准，平安生产，财务制度等行为赐予订正;参与隐藏工程、主体结构、竣工验收工作，做好工程核查和评比上报工作;帮助、督促、审核乙方做好工程质量平安文明等业内资料，保全资料存档的完整性。4、供应市场材料行情，对乙方自购材料进行价格和质量监督，帮助乙方选购工程紧俏物资。5、帮助乙方做好防火、防盗工作，仔细检查防火、防盗设施及设备，定期或不定期抽查工地现场值班保卫工作。同时帮助乙方正确处理各类纠纷事务，做好社区服务工作，但不担当乙方任何经济或法律责任。二、乙方部分：1、乙方必需无条件地承认及执行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议的条款，全面

40、履行约定的义务并担当其责任，确保工程质量达到甲方与建设单位约定的质量标准。2、严格执行国家和地方政府的法律法规，依法经营、平安生产、照章纳税、严格管理;遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督、检查与指导，照实呈报生产、质量、平安、财务等状况，完成各项经济技术指标。3、维护甲方的社会信誉，全面接受甲方的领导,树立公司形象,维护公司利益,全面提高员工素养。严格履行工程合同，按图纸设计要求施工，确保平安生产、工程质量、工期进度和文明施工，争取优质工程。有权在公司内部或社会上聘用工地其他管理人员和施工人员;凡经有资质或持证上岗的必需符合规定，并报甲方劳资部门备案。依据有关规定的范围有权确定管理人员和生产班

41、组的工资、补贴和奖金。4、协调好与建设单位和当地社会关系，做到不扰民。依据本工程合同和图纸要求进行施工，做好工程开工和竣工工作，确保工程按期、按质、按量竣工。5、严把工程质量关，按国家现行颁发的工程施工和验收规范，严格把好工程施工程序关，经质检部门认可后，方可进行下道工序施工。做好工程质量、工程平安等资料的收集、整理、编制等工作，确保资料完整合格。在设计图纸的合理年限内，出现质量问题，应自行担当一切经济损失和法律责任，如甲方向相对人担当义务，则有权向乙方进行追偿。6、确保施工平安及文明施工标准。有得力的平安措施并责任到人，保证施工各环节的平安;上岗工人应进行上岗前平安教化，特别工种应持证上岗;

42、生产工程中应防护到位，要常常开展平安教化活动，平安警示醒目。如发生平安隐患及平安事故，乙方自行担当经济损失及全部责任，乙方必需为其聘请工人签订劳务合同和购买社保和保险，乙方所聘请工人出现任何平安责任均为乙方负责，均与甲方无关。7、工程竣工后，乙方在保修期内担当保修责任。乙方应执行国家有关规定，负责做好定期回访修理、保修工作，乙方自行担当回访费用及返修工程费用;出现质量问题，乙方应在接到业主或甲方通知之日起2日内进行修理处理，若乙方延迟、拒绝或没有实力进行修维处理，甲方有权另行支配专人进修修理处理，所发生的一切费用，甲方有权从乙方的工程修理基金中予以干脆扣除。8、在生产经营中，对工程质量、平安生

43、产、债权债务全权负责。承包期内，发生各种事故应主动、妥当处理，并独立担当由此发生的各种风险、事故、债务、纠纷等造成的经济损失及全部法律责任，同时要主动帮助协作有关部门调查和处理，并将结果报甲方备案。9、在生产经营中，该建设工程项目的盈亏、税费、债权债务及其法律责任和经济责任均由乙方负责，若造成甲方担当责任，甲方有权向乙方追偿。甲方为此项目供应的法律事务，所需的律师费、差旅费、诉讼费等亦由乙方支付。10、乙方必需遵守甲方的财务管理制度，在申请运用工程款时要注明用途。付材料费要注明材料名称、数量、价款，付人工工资要注明工种，并附上相关人员签字的工资表。单位工程付款总额必需严格限制在本合同价款总额内

44、，超出部分的用途，甲方不授权，发生经济纠纷由承包人自负。乙方必需逐月进行工程成本核算，建立物资收发台帐、人工工资台帐，严格限制成本开支，照实建立工程成本帐，不得私分工程款，不得变卖或转移工程材料，否则视为严峻违约，甲方有权单方面无条件解除本合同并追究乙方经济责任与法律责任。11、乙方应主动协作，接受甲方对本工程项目施工组织、工程质量、平安等监督、检查和指导。乙方对甲方检查提出的看法必需落实整改，并将整改状况回复甲方。12、本工程所须要的各类材料，除建设单位供应的材料外，在价格合理的基础上，原则上主材由甲方供应，乙方严格验收，杜绝劣质材料或不合格材料进入现场。主要建筑材料不论是建设单位、甲方供应，还是承包人自行选购，材料数量必需严格根据材料分析上的数量选购;超出部分的材料，应有工程量清单或签证，否则甲方不授选购权，发生的经济纠纷由乙方自负。13、乙方在承包期间不得以任何理由中途停工、罢工或退场。承包期间乙方如因