建筑装饰工程的施工合同精编.docx

《建筑装饰工程的施工合同精编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装饰工程的施工合同精编.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑装饰工程的施工合同建筑装饰工程的施工合同1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条工程概况工程名称工程地点：承包范围：承包方式：工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。工程质量：合同价款（人民币大写）：其次条甲方工作开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。指派为

2、甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条乙方工作参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负

3、责的各项事宜。严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。因甲

4、方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，

5、乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采纳第种：（）固定价格。

6、（）固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。（）可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分次进行拨款金额工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。第七条关于材料供应的约定本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损

7、失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。应禁止运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经

8、济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条嘉奖和违约责任由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈

9、设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行

10、中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第十一条其它约定本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。本合同履行完成后自动终止。附件（）施工图纸或作法说明（）工程项目一览表（）工程预算书（）甲方供应货物清单（）会议纪要（）设计变更（）其他甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人：代表人：单位地址：单位地址：电话：电话：传真：传真：邮码：邮码：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号：年月日年月日建筑装饰工程的施工合同2一、词语含义及合同文件第一条

11、词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的含义：合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。协议条款：是指结合详细工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一样看法的条款。发包方(简称甲方)：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方的详细身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。承包方(简称乙方)：协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。乙方驻工地代表(称

12、简乙方代表)：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。社会监理：甲方托付具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。设计单位：甲方托付的具备与工程相应资质等级的设计单位。本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方托付乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到肯定的环境质量要求，运用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。工程质量监督部门：各级建

13、设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方根据合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。费用：甲方在合同价款之外须要干脆支付的开支或乙方应担当的开支。工期：协议条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。开工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程开工日期。竣工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程竣工日期。图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。分段或分部工程：协议条款

14、约定构成全部工程的任何分段或分部工程。施工场地：由甲方供应，并在协议条款内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的四周场地(包括一切通道)。施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方供应给乙方施工和管理运用的设备或设施。工程量清单：发包方在招标文件中供应的、按法定的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。书面形式：依据合同发生的手写、打英复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。不行抗力：指因斗争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的瀑炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾难等。其次条合同文件及说明依

15、次。合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：协议条款；合同条件；洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；建设工程施工合同；监理合同；招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求；当合同文件出现模糊不清或不一样时，由双方协商说明，协商不成时，按协议条款第条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律。合同文件运用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写、说明和说明。施工中必需运用协议条款约定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，运用行业标准、规

16、范；没有国家和行业标准、规范的，运用地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方供应一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表和设计单位批准后执行。甲方要求运用国外标准、规范的，应负责供应中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方担当。适用于合同文件的法律是国家的法律、法规(含地方法规)，及协议条款约定的规章。第四条图纸。甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方供应完整的施工图纸。乙方须要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方担当。运用国外或境外图纸，不能满意施工须

17、要时，双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用担当。二、双方一般责任第五条甲方代表。甲方代表根据以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：甲方代表可委派有关详细管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执行上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在小时内赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在

18、收到指令后小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙马上执行的指令或乙方加有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方担当，延误的工期相应顺延。甲方代表应按合同约定，刚好向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后小时内不予答复，应担当由此造成的追回合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。甲方代表易人，甲方应于易人前天通知乙方，后

19、任接着履行合同文件约定的前任的权利和义务。第六条托付监理。本工程甲方托付监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲，乙双方权利和义务的事务时，总监理工程师应作出公正的处理。为保证施工正常进行，甲乙双方应敬重总监理工程师的确定。对总监理工程师的确定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任接着履行给予前任的权利和义务。第七条乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责

20、人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行爱护人员生命和工程、财产平安的紧急措施，并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方担当费用。乙方代表易人，乙方应于易人前天通知甲方，后任接着履行合同文件约定的前任的权利和义务。第八条甲方工作。甲方按协议条款约定的内容和时间，一次或分

21、阶段完成以下工作：供应施工所需的场地，并清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍；或担当乙方在不腾空的场地内施工实行的相应措施所发生的费用，一并计入合同价款内；向乙方供应施工所需水、电、热力、电讯等管道线路，从施工场地外部接至协议条款约定的地点，并保证乙方施工期间的须要；负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作；协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同的约定顺当施工；办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续；组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；向乙方有偿供应协议条款约定的施工设备和设施。甲方不按协议条款约定的内容和时间完成以上工作，造成

22、工期延误，担当由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。第九条乙方工作。乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：在其设计资格证书允许的范围内，按协议条款的约定完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后运用；向甲方代表供应年、季、月度工程进度安排及相应统计报表和工程事故报告；在腾空后单独由乙方施工的施工场地内，按工程和平安须要供应和修理非夜间施工运用的照明、看管、围栏和警卫。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方担当责任及所发生的费用；在新建工程或不腾空的建筑物内施工时，上述设施和人员由建筑工程承包人或建筑物运用单位负责，乙方不担当任何责任和费用。遵守地方

23、政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外；遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款；按协议条款的约定爱护好建筑物结构和相应管线、设备；已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品爱护，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复；或乙方修复，由甲方担当追加合同价款。要求乙方实行特别措施爱护的分段或分部工程，其费用由甲方担当，并在协议条款内约定。甲方在竣工验收前运用，发生损坏的修理费用，由甲方担当。由于乙方不履行上述义务

24、，造成工期延误和经济损失，责任由乙方担当。三、施工组织设计和工期第十条施工组织设计及进度安排。乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计(或施工方案)和进度安排提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改，逾期不批复，可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度安排已经批准。乙方必需按批准的进度安排组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度安排不符时，乙应按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批准后执行。第十一条延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期起先施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在天内答复乙方

25、。甲方代表天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，担当乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。第十二条暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后小时内提出处理看法。乙方应按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工工程。乙方实施甲方代表处理看法后，可提出复工要求，甲方代表应在小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方担当追加合同价款，相应顺延工期；

26、停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。因甲方代表不刚好作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方担当违约责任。第十三条工期延误。由于以下缘由造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。甲方不能按协议条款的约定供应开工条件；工程量改变和设计变更；一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时；工程未按时支付；不行抗力；其它非乙方缘由的停工。乙方在以上状况发生后天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定担当违约

27、责任。第十四条工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一样后应签订提前竣工协议。乙方按协议修订进度安排，报甲方批准。甲方应在天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容：提前的时间；乙方实行的赶工措施；甲方为赶工供应的条件；赶工措施的追加合同价款和担当；提前竣工受益(假如有)的共享。四、质量与检验第十五条工程样板。根据协议条款规定，乙方制作的样板间，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用，由甲方担当。第十六条检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其

28、委派人员检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，担当因自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其他缘由引起的追加合同价款，由甲方担当。以上检查检验合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方担当责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。检查检验合格后再进行检查检验应不影响施工的正常进行，如影响施工的正常进行，检查检验不合格，影响施工的费用由乙方担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方担当，相应顺延工期。第十七条工程质量等级。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加

29、的追加合同价款，对工期有影响的应赐予相应的顺延。达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求返工，直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方担当违约责任。因甲方缘由达不到约定条件，由甲方担当返工的追加合同价款，工期相应顺延。双方对工程质量有争议，请协议条款约定质量监督部门调解，调解费用及因此造成的损失，由责任一方担当。第十八条隐藏工程和中间验收。工程具备隐藏条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐藏和中间验收小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收

30、时间和地点。乙方打算验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。工程符合规范要求，验收小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐藏或接着施工。甲方代表不能按时参与验收，须在起先验收小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天，甲方代表未能按以上时间提出延期要求、不参与验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。第十九条重新检验。无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已阅历收的隐藏工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐藏或修复后隐藏。检验合格，甲方担当由此发生的追加合同价款，

31、赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方担当发生的费用，工期也予顺延。五、合同价款及支付方式其次十条合同价款与调整。合同价款及支付方式在协议条款内约定后，任何一方不得擅自变更。发生下列状况之一的可作调整：甲方代表确认的工程量增减；甲方代表确认的设计变更或工程洽商；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非乙方缘由造成停水、停电、停气累计超过小时；协议条款约定的其它增减或调整。双方在协议条款内约定调整合同价款的方法及范围。乙方在须要调整合同价款时，在协议条款约定的天数内，将调整的缘由、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办的银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后天内不作答复，视为已经批

32、准。对固定价格合同，双方应在协议条款内约定甲方赐予乙方的风险金额或按合同价款肯定比例约定风险系数，同时双方约定乙方在固定价格内担当的风险范围。其次十一条工程款预付。甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议条款约定预付工程款，乙方在约定预付时间天内后向甲方发出要求预付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求预付工程款，乙方可在发出通知天后停止施工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并担当违约责任。其次十二条工程量的核实确认。乙方按协议条款约定的时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后天内按设计图纸核实已完工程数

33、量(以下简称计量)，并提前小时通知乙方。乙方为计量供应便利条件并派人参与。乙方无正值理由不参与计量，甲方代表自行进行，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后天内未进行计量，从第天起，乙方报告中开列的工程量视为已被确认，作为工程款支付的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方，使乙方不能参与计量，计量结果无效。甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和自身缘由造成的返工的工程量，不予计量。其次十三条工程款支付。甲方按协议条款约定的时间和方式，依据甲方代表确认的工程量，以构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算出工程价款，经甲方代表签字后支付。甲方在计量结果签字后超过天不予支

34、付，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知天后停止施工，甲方担当违约责任。经乙方同意并签订协议，甲方可延期付款。协议需明确约定付款日期，并由甲方支付给乙方从计量结果签字后第天起计算的应付工程价款利息。六、材料供应其次十四条材料样品或样本。不论甲乙任何一方供应都应事先供应材料样品或样本。经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。甲方或设计单位指定的材料品种，由指定者供应指定式样、色调和规格的样品或样本。其次十五条甲方供应材料。甲方根据协议条款约定的材料种类、规格、数量、单价、质量等级和供应时间、地点的清单，向乙方供应材料及其产品合格证明。甲

35、方代表在所供应材料验收小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参与验收，验收后由乙方妥当保管，甲方支付相应的保管费用。发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。甲方供应的材料与清单或样品不符，按下列状况分别处理：材料单价与清单不符，由甲方担当全部差价；材料的种类、规格、型号、质量等级与清单或样品不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工现场并重新选购；到货地点与清单不符，甲方负责倒运至约定地点；供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。多于清单数量时，甲方负责将多余部分运出施工现场；供应时间早于清单约定时间，

36、甲方担当因此发生的保管费用。因以上缘由或迟于清单约定时间供应而导致的追加合同价款，由甲方担当。发生延误，工期相应顺延，并由甲方赔偿乙方由此造成的损失。乙方检验难受之后仍发觉有与清单和样品的规格、质量等级不符的状况，甲方还应担当重新选购及返工的追加合同价款，并相应顺延工期。其次十六条乙方供应材料。乙方依据协议条款约定，根据设计、规范和样品的要求选购工程须要的材料，并供应产品合格证明。在材料设备到货小时前通知甲方代表验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品，甲方代表应禁止运用，由乙方按甲方代表要求的时间运出现场，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用，工期不予顺延。甲方未能按时到场验收，以后发

37、觉材料不符合规范、设计和样品要求，乙方仍应拆除、修复及重新选购，并担当发生的费用。由此延误的工期相应顺延。其次十七条材料试验。对于必需经过试验才能运用的材料，不论甲乙双方任何一方供应，按协议条款的约定，由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可托付专业机构进行测试，费用由甲方担当。测试结果不合格的材料，凡款选购的应停止选购，凡已选购运至现场的，应马上由选购方运出现场，由此造成的全部材料选购费用，由选购方担当。甲方或设计单位指定的材料不合格，由甲方担当全部材料选购费用。七、设计变更其次十八条甲方变更设计。甲方变更设计，应在该项工程施工前天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应

38、刚好通知乙方，乙方在接到通知后马上停止施工。由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并担当全部处理费用。由于设计变更，造成乙方返工须要的全部追加合同价款和相应的损失均由甲方担当，相应顺延工期。其次十九条乙方变更设计。乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经甲方代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额，甲方双方协商共享。第三十条设计变更对工程影响。全部设计变更，双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：增减合同中约定的工程数量；更改有关工程的性质、质量、规格；更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增加工程须要的附加工作；变

39、更有关工程施工时间和依次。第三十一条确定变更合同价款及工期。发生设计变更后，在双方协商时间内，乙方按下列方法提出变更价格，送甲方代表批准后调整合同价款：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更状况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款；合同中没有适用和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准后执行。设计变更影响到工期，由乙方提出变更工期，送甲方代表批准后调整竣工日期。甲方代表不同意乙方提出的变更价格及工期，在乙方提出后天内通知乙方提请工程造价管理部门或有关工期管理部门裁定，对裁定有异议，按第条约定的方法解决。八、竣工与结算第三十二

40、条竣工验收。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表供应完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款约定的时间内组织有关部门验收，并在验收后天内赐予批准或提出修改看法。乙方按要求修改，并担当由自身缘由造成修改的费用。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告天内无正值理由不组织验收，或验收后天内不予批准且不能提出修改看法，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按协议条款约定日期组织验收，应从约定期限

41、最终一天的次日起担当保管费用。因特别缘由，部分工程或部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。第三十三条竣工结算。竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定或协议条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应在天内赐予批准或提出修改看法，在协议条款约定时间内将拨款通知送经办的银行支付工程款，并将副本送乙方。乙方收到工程款天内将竣工工程交付甲方。甲方无正值理由收到竣工报告后天内不办理结算，从第天起按施工企业向银行同期贷款的最高利率支付工程款的利息，并担当违约责任。第三十四条保修。乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付

42、方法，进行保修并支付保修金。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程，按单项工程分别计算保修期。保修期内，乙方应在接到修理通知之后天内派人修理，否则，甲方可托付其他单位或人员修理。因乙方缘由造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外缘由造成返修的费用，由甲方担当。实行按合同价款约定比率，在甲方应付乙方工程款内预留保修金方法的，甲方应在保修期满后天内结算，将剩余保修金和按协议条款约定利率计算的利息一起退还乙方。九、争议、违约和索赔第三十五条争议。本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，或请有关部门调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解

43、不成的，双方在协议条款内约定由仲裁委员会仲裁。当事人双方未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。发生争议后，除出现以下状况的，双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程：合同确已无法履行；双方协议停止施工；调解要求停止施工，且为双方所接受；仲裁委员会要求停止施工；法院要求停止施工。第三十六条违约。甲方代表不能刚好给出必要指令、确认、批准，不按合同约定支付款项或履行自己的其他义务及发生其他使合同无法履行的行为，应担当违约责任(包括支付因违约导致乙方增加的费用和从支付之日计算的应支付款项的利息等)，相应顺延工期，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给乙方造成的窝工

44、等损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它运用合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任，按协议条款约定向甲方支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必需在收到通知之日起天内作出答复，超过天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方担当违约责任。第三十七条索赔。甲方未能按协议条款约定供应条件、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：有正值索赔理由，且有索赔事务发生时的有关证据；