总承包工程施工合同精编.docx

《总承包工程施工合同精编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总承包工程施工合同精编.docx（75页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、总承包工程施工合同总承包工程施工合同1建设单位：年月日合同协议书发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法，为明确各方责任，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：机电安装总承包工程2、工程地点：。3、工程规模：。二、工程承包方式和范围1.承包方式:依据招投标文件、招标图纸、国家施工规范和验收标准的要求及其它有关资料，并结合施工现场环境状况，按工程量清单固定综合单价总价包干。包括但不限于包工包料、包质量、包机械、包管理费、包工期、包平安、包文明施工措施、包

2、环境爱护、包设备调试、包机电总承包工程管理、包与土建总承包协作管理、包措施费、包施工组织设计（各专项方案）中实行的技术措施、工艺方法等费用、包税金、包利润、包风险、包各种材料检测费及包完工后的场地清理与余渣、废弃物、余泥外运费用、包竣工验收合格、并综合考虑甲供材料设备采保与运输、装卸费用等一切风险因素。2.承包范围： 招标文件、附件及甲方要求完成电气、给排水、消防、通风空调专业工程施工图全部内容，包括电气安装工程、给排水安装工程、通风空调安装工程、喷淋灭火系统、室内消防栓工程、火灾自动报警工程、气体灭火工程、安装工程总承包管理,安装工程各专业管线三維空间设计、留洞图设计及预留、预埋件等的协调管

3、理工作, 听从和协作帮助土建总承包等项目管理.详细工作范围包括但不限于以下内容：2.1强电系统:2.1.1配电室低压柜系统图暂为方案图，从配电室低压柜出线的电缆及母线槽暂按方案图以单项工程计量报价，该部分按实结算。2.1.2自低压电房外墙起先，至全部动力配电箱（含消防动力配电箱、双电源切换箱）、照明配电箱（含应急照明配电箱）安装、电缆敷设均由机电施工单位施工。包括全部供应给其它机电系统的动力配电箱（含配电箱）如：电梯/扶梯系统、室内/室外（园林）系统、擦窗机设备、厨房设备、电话/电讯设备、有线电视/卫星电视系统、机械停车系统、泛光照明系统，各机电/弱电系统设备机房、消防限制室、室内/室外动力电

4、源接点和人防机电系统动力电源接点等。2.1.3负一层商业区域、裙楼部分的动力系统、照明系统均由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱（含配电箱、双电源箱）等，楼梯间照明、应急照明系统、疏散指示系统施工至灯具末端。2.1.4地下负三层、负二层动力系统、照明系统由机电单位施工。2.1.5全部楼梯间照明、全部应急照明系统、疏散指示系统、设备房照明由机电施工单位施工。2.1.6塔楼部分由机电单位施工至各办公室内开关箱（含开关箱体、载流元件），新风机组、空调盘管配电由机电单位施工至末端设备，动力系统由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱（含配电箱、双电源箱）。办公室室内照明、电梯厅、内走道、卫生间、管

5、井的照明由装饰单位施工。2.1.7避难层（15楼）除卫生间、电梯厅外，其余照明系统均由机电单位施工。出屋面层照明由机电单位施工。2.1.8发电机（含环保工程、废气净化、降噪措施和相关验收协作工作）由招标方另行托付设计及施工。发电机至低压配电柜的连接母线按暂估工程量由机电施工单位报价，按实结算。并帮助做好机房的环保工程以及报建、验收工作。2.1.9负责电力监控系统、火灾漏电报警系统的设备安装，并协作智能化工程施工单位进行综合调试。2.1.10 本工程消防水泵房位于沥王大厦地下室，从本工程配电房至沥王大厦消防泵房的供电线路计入本次投标范围，供应电子版图纸计算工程量，工程分界点为消防泵限制柜上接线端

6、（不含消防泵限制柜）。从消防水泵限制柜到消防水泵间的管线（含限制柜）不在本次招标范围内。2.1.11防雷工程不在本次招标范围内，由招标人另行托付土建总承包人施工。2.1.12凹凸压配电房由招标方另行托付安装，工程分界点为低压柜出线开关出线端子。地下室侧壁预留的强弱电进线套管由机电单位预埋。2.1.13消防水泵限制箱柜、污水泵限制箱、卷帘限制箱由设备厂商配套供应安装，机电单位接线至限制箱进线端子。2.2给排水系统:2.2.1室内排水（雨水、污水、废水、压力排水、通气管）及室外化粪池、隔油池由土建总承包单位施工，室外排水管道由园林单位施工，不在本次招标范围内。2.2.2自市政自来水表后起（不含水表

7、组、水表井）的室外给水管道、包括室外消火栓的安装，由机电单位施工。2.2.3除卫生间给水支管外，其余室内给水管道系统均由机电单位安装；卫生间给水由机电单位在管井内预留给水阀门供装饰二次接驳。2.2.4除卫生间淋浴支管外,热水管道及设备由机电单位安装，热供水及热回水管均接至沐浴间内，预留阀门供装饰接驳。2.2.5室内外园林景观由本次机电系统施工单位负责预留给水接驳点。2.2.6机电单位与装饰单位的工程分界点为给水立管、干管上的给水阀门；与消防单位的工程分界点为各消防水池、消防水箱的进水口；分界点的管线由机电单位安装。2.2.7成品生活水箱由机电单位供应及安装，地下室生活水池由机电单位预留孔洞、预

8、埋套管及安装管道、设备、附件。2.2.8由机电单位成套供应的给水设备与限制柜限制箱限制器之间的管线属本次招标范围。2.3消防系统:2.3.1按招标人供应的设计资料所规定的内容，主要包括以下内容（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，并不仅限于以下内容，承包人应全面了解工程的实际范围，并担当其全部风险）；2.3.2按招标人供应的本工程项目消防设计施工图，并按有关消防设计施工规范和承建标准所规定的内容，进行消防工程承包。2.3.3包括自动喷淋灭火系统、室内消防栓系统、火灾自动报警系统、手提/推车式灭火器、气体灭火系统等的施工。详细工作范围包括但不限于以下内容：2.3.3.1自动喷水灭火系统：由喷淋

9、泵取水口起先的全部喷淋系统均在招标范围内，包括安装于室外的水泵接合器等附件。2.3.3.2室内消火栓系统：全部室内消火栓系统均在招标范围内, 包括安装于室外的水泵接合器等附件。室外消火栓由机电单位安装。2.3.3.3、火灾自动报警系统：从消防限制中心至各末端设备的火灾自动报警系统均在招标范围内， 包括火灾报警、消防联动、消防广播、消防电话等图纸所示全部内容，并供应与智能化系统、城市联网报警系统的接口。其中消防广播系统须单独报价。2.3.3.4、应急照明、疏散指示系统由机电单位安装，消防单位帮助消防验收，从消防限制中心至应急照明配电箱的限制线路由消防单位安装。2.3.3.5、通风防排烟系统由机电

10、单位安装，消防单位帮助消防验收，从消防限制中心至通风防排烟系统的联动限制线路由消防单位安装。2.3.3.6、防火门、防火卷帘由招标方另行发包，消防单位帮助消防验收，从消防限制中心至卷帘限制箱的联动限制线路由消防单位安装。2.3.3.7、本工程消防泵房位于沥王大厦地下室，除消防水池进水口和配电房至消防泵房的主供、备用配电回路以外，泵房其他管线、设备以及从泵房至本工程地块内的管线均在本次招标范围内。2.3.3.8、消防水系统、消防电系统必需的阀门井、电缆井、预埋件等附属工程均在本次招标范围内。2.3.3.9、消防泵、稳压泵等成套设备的限制器限制箱限制柜至设备的管线均在本次招标范围内。2.3.3.1

11、0、设备房气体灭火系统由消防单位深化设计，并单独报价。2.3.3.11、手提/推车式磷酸铵盐等干粉灭火器：型号及要求详见经消防主管部门审核的消防图纸；2.3.3.12、本工程消防系统统一由消防单位组织调试、协调验收，建筑、装饰、机电、电梯、防火门及防火卷帘等相关单位协作。2.3.3.13、其他发包人认为有须要的且属于消防的一切零星工程。承包人拒绝或在通知规定的合理期限内不完成，则发包人有权对承包人处以增加工程造价2倍的违约金，由此造成的工期延误责任也由承包人担当。2.4通风空调系统:2.4.1地下室、裙楼、塔楼的通风空调（风、水）系统、卫生间排风系统、防排烟系统均属本次招标范围。2.4.2空调

12、、通风设备与配套供应的限制箱限制柜限制器之间的配电线路、限制线路计入本次招标范围。2.4.3空调、通风设备与消防自动报警、楼宇自控等专业的联接由招标方另行托付相关单位施工，机电单位供应接口。2.4.4空调冷水机组由发包方选购，机电单位负责设备验收、卸货、保管、二次搬运及安装、调试（费用已包含在总价内）。2.5地下室人防战时机电管线由人防单位施工，不在本次招标范围内；平战共用设备、管线计入机电报价范围。总承包工程施工合同2发包单位：简称甲方承包单位：简称乙方依据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方，按本工程实际状况签订施工协议书，详细条文如下：一、所属工程承包施工内容1、对木工在施工中的要求

13、：首先要仔细熟识施工图纸，对项目部所发的变更资料，技术交底，平安交底仔细执行；施工过程中对完成的工程量每天要刚好比照规范自检，刚好整改，杜绝返工；有节约材料的指导思想，仔细进行模板工程劳务承包协议书的配制及开具租赁材料料单；每个工作面施工完毕剩余材料应刚好清理到原堆放地点；要有文明施工的指导思想，做到材料堆放整齐，拆除后材料不得从楼面往下扔；每天做到施工用具清理入库，摆放整齐，整个木工区域内有人清扫；施工中模板拆除后应清理、整修、上脱模剂、分类堆放到指定地点，保持场面道路畅通；在整个施工过程中，木工班长始终在现场，进行协调工作，始终有负责技术的管理人员在现场协作项目部进行质量及平安检查和监督管

14、理，乙方木工班长是、技术管理员是在整个施工过程中，全部材料需用井字架、塔吊进行垂直运输的应听从项目部的支配，不得自行操作；协作其他工程的工作，如协作水电工的墙、地面的留洞、留槽等；爱惜甲方供应的平安防护设施，对有平安隐患的部位应停止作业，刚好通知项目部实行措施消退隐患；2、甲方仅供应乙方以下工具：a）翻斗车b）板车c）塔吊d）井架e）高凳f）跳板。由乙方自带和选购的小型机具、平安帽（带）及劳保用品。如平安帽（带）、雨衣、胶鞋、手套、灰桶、洋锹、洋镐、墙线、凿子、郎头、扫帚等全部除甲方供应施工机具外用木工必需自带全部施工机械，包括混凝土表面的打磨机械和凿混凝土的工具及用品。二、工期要求：1、开工

15、日期按甲方签证的开工日期年月日为准。2、总工期为天，竣工日期年月日。详细施工进度依据甲方所支配的进度安排严格执行如期完成。从浇砼垫层开工期：c：日历天；b：日历天；a：日历天。三、总的施工要求：依照本工程施工图，施工说明书及变更、按国家建委颁发的建筑安装工程验收规范及有关补充规定执行，详细验收规范及有关补充规定执行。四、进度质量奖罚：1、甲方现场支配总进度安排，进度不能如期完成，每延期一天罚款100元，周进度安排，每延期一天罚款100元。2、本工程主体模板分项必需确保优质主体结构，如模板分部达不到优质主体，主体扣除2元/m2，主体验收作一次评价。3、在施工过程中发觉质量问题必需刚好返工重做，以

16、返工材料价格五倍赔偿。4、工程中全部的质量、平安、文明施工等问题，现场施工员有权做出惩罚，罚款在生活费或工资款中扣除。五、平安达标要求：本工程在施工过程中必需严格根据国家颁布的建筑平安技术操作规程施工。六、工程中所用的建筑材料全部由甲方供应到工地现场，如发生材料不能刚好供应，脱节由甲、乙双方共同协商办理停工签证手续。七、各工程承包价格如下（1）c厂房元/、b厂房元/主体结构达到优质；不粉刷按c厂房元/、b厂房元/结算。a厂房暂定由乙方施工，如b、c厂房施工质量达不到优质主体，甲方有权另行发包给其它班组。a厂模板承包价为元/，质量及其它各方面做得较好将另行嘉奖0。51元/；做不好时扣0。51元/

17、。（2）以上分部工程，甲方依据实际状况有权另行支配其他队伍施工，施工的每分部单价按以上单价在总价内扣除。（3）在每一分部工程施工前甲、乙双方必需另签施工协议，如分部不签施工协议，该分部不得清帐。2、生活费发放按甲方所排工程进度发放，详细每月生活费发放金额按每月各工种实际出勤施工人数，按15元/天计算，生活费发放必需经过现场管理人员签字后报项目经理部审批。人工工资在春节之前付已完成工作量的70%以上，余款一年内结清。3、工程竣工后，余款待一年内逐步付清。九、社会综合治理：1、全部参与施工人员必需具有身体证并办理所需办理的一切证件，听从一切管理规定。2、住宿文明、集体宿舍内严禁男女混合居住，发觉一

18、次罚款1000元，严禁违章安排生育人员在宿舍住宿或做工。3、甲方供应施工人员集体宿舍居住，任何施工人员一律不准搬进新盖楼房居住，发觉一次罚款500元。4、接电源，烧电饭煲、电炒锅、电炉等，发觉一次罚款500元。5、生活区内食堂不得自行烧饭烧菜，饭盒统一编号，食堂应清洁无蚊蝇。按甲方卫生要求统一蒸饭、烧菜分工种自行负责，听从项目部统一指挥，乙方支配卫生员负责生活区、食堂、厕所等卫生工作。6、本工程总包价包括就业费、暂住证费及卫生防疫证费用。十、现场文明管理：1、全部施工人员进入施工管理必需戴好平安帽、系好平安带、严禁穿拖鞋赤膊。2、现场保持整齐，全部建筑垃圾刚好处理干净，做到工完料净，临时施工道

19、路每日清扫。3、施工机械完工后应清洗干净、上油，全部工具归纳到指定位置，小车摆放整齐，配电箱专人上锁保管钥匙，井字架由专人开完工后拉切断电源，以上每发觉一次不按要求，罚款100元/次。4、各班组运用电动机械如雨淋和人为造成损坏要该班组担当责任，修理费用赔偿。5、在本地上每发生一次打架行为罚款每人500元，状况严峻甲方有权移交公安机关处理并令其离开本工地。6、各工种负责把自己工种材料堆放整齐、清理干净。7、工地现场文明施工及材料的奢侈，按现场施工负责人要求进行罚款。奢侈材料按材料费的五倍罚款。十一、其它：1、途中违约按完成工作量的60%付款，三天之内人员全部撤离工地。甲方重新支配施工队伍进场，费

20、用由乙方担当，假如独完成主体后违约，其主体工程按总造价的60%计算。2、本协议甲乙双方慎照执行，一式四份，承包方执一份，双方签字后生效。3、其它未尽事宜，双方协商解决。甲方签字（盖章）：_乙方签字（盖章）：_日期：_年_月_日；_年_月_日总承包工程施工合同3发包人：(甲方)承包人： (乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概总值：1、工程名称：金都花园教化住宅小区。2、工程地点：原武川县医药公司院内。3二、承包范围：工程内容中设计图纸内全部土建工程，乙方不得将此

21、工程转包转工，如发觉转包，甲方马上终止合同，其损失由乙方担当。三、合同工期：20xx年9月24日开工，20xx年10月底竣工，合同工期总日历天数30天。四、施工方法：甲方院内基本平整后乙方进行施工，在铺设工字砖前，用压道机或装载机来回反复碾压，在用石粉白灰铺设，完工后用细沙填缝清理干净，在施工过程中，乙方按甲方要求进行施工。五、付款方式：1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的武川县金都花园小区住宅楼，甲方以 号 单元六层顶给乙方，每平米按1100m2计算。2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料，每平米为35元，道压每米20元，按铺设的实际面积为准结算。3、乙方自交工验收后，保质满为6个月，在质保期内5

22、吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工修理。如有下水井的地方出现下陷乙方不负责修理。4、工字砖出现大面积断裂，下陷面比较深，乙方不负责修理，甲方扣除乙方工程量5%的质保金(六个月后付清)。5、甲方有义务向装修用户说明，重车不能压工字砖，如发觉用户上重车出现下陷问题，乙方向甲方提出扣除用户装修压金，甲方不为乙方扣除修理金，乙方停止为甲方修理。六、甲乙双方签定合同后，甲方给乙方售楼合同，乙方有权先售楼房。七、本合同一式贰份，双方各执一份，双方自签字之日起生效(本合同在合同期满后自动失效)。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年

23、_月_日总承包工程施工合同4发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：担保方(以下简称丙方)：经甲乙双方协商，甲方确定将学院二期工程五栋宿舍楼发包给乙方，为明确双方的主要权利和义务，特订立本合同，以此作为双方相互信守的依据。一、 工程概况1、 工程名称：西安华光科技学院宿舍楼;2、 工程地点：西安户县东大西安华光科技学院内;3、 工程规模：五楼宿舍楼，地上六层，砖混结构，建筑面积34000平方米。二、 工程承包范围和内容：施工图所涉及的全部土建、安装工程 。三、 工程质量标准：经甲方验收合格。四、工程进度要求：具备施工条件后，经甲方乙方协商确定。五、乙方进场施工时间：甲方须在20xx年1

24、1月10日前满意乙方正式进场、能正常施工的条件，如会审后的施工图纸、三通一同等发包方应具备的发包条件。六、工程结算方式：按1999年陕西省建筑工程综合概预算定额和20xx年陕西省安装工程预算定额及其配套的费用定额进行结算，并做如下调整：1、项目干脆费中定额基价人工费的计取：按定额工日数量100元/工日。2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目干脆费为A、其他干脆费为B、现场经费为C、间接费为D，差别利润为E，则，B=A3.84%,C= A7.38%,D=(A+B+C) 5.85%,E=(A+B+C+D)贷款利息依据计费依据，分别按干脆工程费的3.02%计取和按人工费的15.39%计

25、取;平安文明施工补贴按不含税造价的1.6%计取;甲方分包工程，乙方收取分包部分干脆费的5%(人工费的20%)的协作费，并收取分包部分干脆费的8%(人工费的30%)的管理费;甲方借用工按每工日100元+100元25%进行结算;养老统筹和四项保险分别按3.55%、0.8%的费率计取费用。3、项目干脆费中定额基价机械费的计取：按定额机械费150%结算。4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材)，按定额基价计入取费后，并按市场选购价+采保费(费率为3.2%)+装卸费+运输费和途耗费用进行价差调整，市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议，以选购期间陕西省工程造价信息公布价格为准

26、;定额中没有明确价格的材料(如辅材等)，按定额基价150%计入并取费。六、付款方式：乙方完成到单位工程主体结构0.000七日内，甲方支付0.000以下工程款的80%;以后按月支付工程进度款，即次月10日前支付上月完成工程款的80%;工程竣工30日内，甲方支付乙方结算总款的95%，余额5%作为保修金，工程竣工满一年15日，甲方支付3%，满两年15日付清尾款。七、本合同生效后5日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币50万元;本合同生效后15日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币150万元;乙方进场5日内，甲方返还工程承包定金100万元，单位工程主体结构完成0.000七日内，甲方返还乙方工程承包定金

27、50万元，单位工程主体结构三层封顶七日内，甲方返还乙方工程承包定金50万元。八、其他约定1、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程不能按期开工，甲方应支付乙方双倍保证金;2、因甲方施工手续、不能按期支付工程进度款及其他非乙方因素和本合同缔约过失，致本工程施工中发生停工、窝工，甲方按日担当所欠款金额的3%的资金占用费，并担当给乙方造成的其他一切损失。3、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程开工、中间施工、工程竣工不能正常验收和工程竣工备案，由甲方担当完全责任和由此产生的全部费用。4、在甲方不能支付工程款，丙方担当工程款支付连带责任。九、本合同一式六份，共

28、4页，甲方、乙方、丙方签字盖章，经公证部门公证后生效，至双方无债权债务后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日担保方(以下简称丙方)：年月日:总承包工程施工合同5甲方：_乙方：_依照及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就_（工程）劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条工程概况工程名称：_工程地点：_其次条工程承包范围_第三条工程工期1、安排开工日期：_年_月_日，安排完工日期：_年_月_日，总日历天数_天；2、主要节点工期：_3、乙方应无条件执行甲方的进度安排支配（包括

29、新调整的进度安排）。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需达到_第五条组成合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：1、本合同；2、本合同附件；3、招投标文件；4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。工程总承包合同范本。第六条标准规范本合同适用标准规范：_第七条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。2、负责

30、与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3、依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4、刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。6、统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用：7、帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。工程总承包合同范本。第八条乙方责任和义务1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。2、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组

31、织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；依据业主或甲方的安排要求（包括调整后的安排），合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期；担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、平安员（持证）保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到100%4、听从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、

32、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；5、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施：7、按国家政策规定与每个务工人员签订并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果；8、为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品（如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；9、进场施工人员要求具备思想素养好、身体

33、健康、技术娴熟等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。10、甲方在资金短暂不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。第九条环境爱护、平安生产和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工；加强对现场操作工人的平安教化；仔细落实平

34、安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产；随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条

35、材料、设备供应与管理1、甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拔制，依据工程安排须要向乙方供应。2、乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当；材料节约部分，由甲乙双方按_比例分成。第十一条承包方式、价格及包含的内容1、承包方式及单价2、承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒

36、运；自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动爱护用品费用（平安帽、平安带、手套等）；平安防护设施的搭拆（平安网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工；预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用；3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。第十二条结算方法及付款方式1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费

37、用的依据。2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。第十三条施工验收1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期

38、，并担当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2、乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。（协作第三方工作的费用另外协商）第十四条工程保修1、保修范围、期限：_2、保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。第十五条保险1、乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和

39、施工机械设备办理保险，支付保险费用。2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。第十六条争议1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2、发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果；2。1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2。2调解要求停止合同工作，且为双方接受；2。3仲裁机构要求停止合同工作；2。4法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件

40、，如：工期、质量、平安、环境爱护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪遵守法律等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额；若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。第十八条不行抗力1、不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2、不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措

41、施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。3、因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。4、因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第十九条合同解除1、如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2、因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。其次十条合同终止双方履行合同全部义务；劳务酬劳价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。其

42、次十一条合同份数本合同一式_份，甲方_份；乙方_份。其次十二条补充条款_其次十三条合同生效本合同双方约定_后生效。合同签订时间：_合同签订地点：_甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_总承包工程施工合同6甲方：乙方：由于工程施工须要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人民共和国经济合法暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必需严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：2、工程名称：二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格

43、后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，帮助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方供应施工图纸并交底。五、乙方责任，严格根据施工图及相关规范进行施工，必需遵守平安文明施工相关规定，担当因为平安和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后马上生效，保修期满质保金付清自行失效。甲方：乙方：签字：身份证号：日期：日期总承包工程施工合同7发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一样，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准文号：资金来源：二、承包范围承包范围：三、合同价款金额（大写）： 元（人民币） 小写： 元，其中，平安防护、文明施工措施费为：（大写）： 元（人民币） 小写： 元。四、合同工期合同工期： 日历天安排开工日期： 年 月 日安排竣工日期： 年 月 日。五、质量标准工程质量标准：合