内部施工承包合同范例.docx

《内部施工承包合同范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部施工承包合同范例.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内部施工承包合同内部施工承包合同范本1发包方（甲方）：四川*集团有限公司承包方（乙方）：甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工主动性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。经双方依法同等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标1.11.2 工程名称： 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包

2、干，共 m2 。1.31.41.51.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。其次节 承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层起先到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容：（1）土方开挖、土方回填、地基处理

3、、基坑护壁及桩基础。（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。（6）门窗安装工程。2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+协助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含平安防护设施）+ 现场维护费及文

4、明施工费（含办公区维护）+其他不行预见费，根据20xx年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节 合同价款3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农夫工工资的发票费用）。大写：零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工打算、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承

5、包单位的任何费用。3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、协助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、协助工资等。3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护费用等；3.2.5 乙方在施工生产过程中，运用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。3.2.6 完成承包范围内工作所需的协助材料费用等；3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的

6、人工费用等；3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所运用的材料堆放保管等；3.2.13为达到合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等；3.2.14本合同价已包含了施工过程中全部可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、协助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。3.2

7、.15外脚手架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，运用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求：（1）外架搭设方案必需符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能运用。（2）外架材料的材质必需符合规范要求。（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。3.2.16全部进入施工现场的脚手架钢管必需进行油漆处理。3.2.17全部进入施工现场的平安网（密目网、尼龙水平网）必需是阻燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进行翻新处理。3

8、.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。第四节 甲方供应的施工条件及资源4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方运用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。4.4施工用水、用电状况供应：甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点

9、搭建，材料由甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。第五节 乙方应供应的资源5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及工具处于良好状态，以满意施工须要。5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因

10、乙方选购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁运用不合格材料。5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必需供应进场工人的三级教化卡、身份证复印件及平安责任书。第六节 双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行支配与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方

11、承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的实力或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方全部责任的权利。6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、场容、进度的交底。6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业安排。6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联系工作。6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作

12、协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后供应给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。6.2乙方的权利及义务：6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）：班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；平安员（

13、2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必需和项目部全部人员一样不得少于28天（2月份不得少于26天）。6.2.2乙方必需保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗力或个人特别缘由需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济惩罚。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行

14、攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。担当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应听从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种须要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程安排进度、质量、平安文明

15、施工的要求完成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协商并主动协作实行合理施工方案，降低工程成本。6.2.12供应钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件

16、、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单安排应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必需满意甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣扬有关的工作；自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。6.2.17根据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。内部施工承包合同范本2发包人：郴建集团三公司承包人：彭礼德依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、建设工程质量管理条例、建设工程平安

17、管理条例等有关法律法规及集团公司颁发的项目管理方法和公司有关规定，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用原则，双方就本工程各事项协商一样签订本合同。一、工程概况：1.1工程名称：康定园附属工程1.2工程地点：青年大道康定园A区院内1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人支配的其它附属项目。二、承包方式：包工包料三、工程工期：20xx年元月3日20xx年5月30日四、工程质量和检查验收：4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准4.2施工期间承包人严格根据施工图纸、技术

18、交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。四、工程价款的结算和支付方式：4.1小区内的道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按湖南省95市政工程单位估价表计算套价，按20xx年暂行方法中间值取费及地方性材料季度调差，税前实惠8%。4.2土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前实惠8%。4.3承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。4.4付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算

19、总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。五、其他事项：5.1发包方协商各栋号及周边关系，供应施工用水源及用电源。5.2承包方严格根据国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量平安文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。5.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人修理，逾期不到，发包人另请修理，去费用由承包人支付。5.4保修费返回方法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。六、其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。发包人：承包人

20、：代表：代表：合同签订日期：内部施工承包合同范本3甲方：乙方：依据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、工期：按甲方与建设方的工程合同。5、质量等级：工程质量必需达到合格标准。并满意甲方与建设方合同约定的质量标准。6、协议价款：工程承包价款为万元（大写：）。7、承包方式：全部施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。一、甲方的职责和义务：1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会

21、审、技术交底工作，负责施工中的协调和技术指导。2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。3、负责乙方施工进场前的协调工作。4、负责由于建设方或其他施工的缘由，给乙方人员造成伤亡或事故的协调工作。5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。6、负责工程所需材料、设备的选购和供应。7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整改要求，并视情节轻重予以惩罚。8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。二、乙方的职责和义务：1、必需自觉遵守甲方有关规章制度，听从公司管理，不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以惩罚。2、必需按平安操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。3

22、、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。依据其进度要求，编制施工组织方案。4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。5、严把质量关，仔细组织施工。严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方担当。6、负责参与施工技术交底会、协调会、施工现场会。刚好催收工程款。7、乙方必需为自己聘用人员购买保险，并支配施工人员的住宿。施工过程中所造成的全部伤亡及平安事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负责。8、在甲方指导下，做好工程的调试开通。协作检测和验收。刚好办理交工手续。9、竣工时供应原始竣工图纸及竣工资料，

23、协作甲方编制工程结算和完成工程审计、结算。10项目承包人必需亲自主管工地。协作协调工地现场各方之关系。会议、检测、验收等必需到场。11、对进入工地的材料、设备进行质量和资料检查验收，并妥当保管。12、在每月28日前按月刚好真实的向公司呈报项目进度报表及下月施工安排。工程进度以前月26日零时至当月25日24时完成的工程量为准。13、保证项目施工质量并能一次性通过检测中心的检测及消防验收。14、负责保修期内的修理任务（保修时间以甲方与建设方所签合同中所规定的保修期为准，材料、设备由甲方供应）。三、付款方式：1、乙方每月28日前向甲方提交经甲方和监理审核的月进度报表。2、甲方按审核后的月进度报表的定

24、额人工的80在次月五日前支付乙方费用。3、甲方按协议付款至协议总价款的80时即暂停支付乙方款项。4、工程经消防检测中心检测和消防部门验收合格后二个月内甲方支付至施工费的90。5、甲方与业主结算完毕，业主支付甲方的工程款达到业主与甲方合同总额的95后，甲方在一月内向乙方支付至协议价款的95。6、余额5作为保修金，按甲方与业主合同约定的方式和条件支付。四、合同价款及调整：1、本合同为包干价。在项目实施过程中，现场实际工程量累计增减5万元内（含5万元），视为协议包干范围内变更，双方不调整协议价款。2、累计变更工程量超过5万元后，甲方按业主认可的签证，按相应工程量的12调整双方协议价款，（纯点工签证的

25、70归乙方）。如项目变更人工用量过多，双方按实协商。3、全部的调整后的合同价款均待甲方与业主结算完成后进行计算和支付。五、双方约定：1、乙方在现场施工中必需接受甲方或甲方指定的管理人员的管理和指挥。发生争吵时，也必需保证现场正常的和必需的施工，否则甲方有权对乙方进行惩罚直至要求乙方无条件退场。2、现场材料的节约运用及现场保管，均由乙方负责（材料员由甲方指派，乙方负责管理）。设备材料如有遗失和损坏，必需照价赔偿。施工过程中造成不正值损耗和材料消耗超过限额部分由乙方担当。3、甲方应保证工程材料和设备的刚好供应。4、施工过程中乙方整理好各类施工资料，向甲方供应工程验收所必备的资料，并帮助甲方办理工程

26、结算。5、施工中所须要的设备、工具及相关消耗用品均由乙方自备，甲方一概不予供应。6、如遇施工变更，乙方应刚好办理相关签证手续，并把相关状况通知甲方。7、乙方人员配备不齐，施工质量低劣及不服甲方调度等，甲方可中途辞退乙方，另请其它安装队伍。辞退时的施工费用按已完工程量扣除罚款后按实结算。8、未经甲方同意，乙方不得自行停工（包括节假日、农忙等季节），否则将予以惩罚，直至更换施工队伍。9、甲方如派驻专职材料员，乙方负责材料员工资的20。10、协议中未包括的施工内容，经双方协商后可以签订补充协议。六、违约责任：1、甲方管理人员随时有权检查施工现场的安装质量和平安施工状况，如发觉质量、平安隐患，有权要求

27、乙方返工，乙方不能因此要求工期顺延。工期以甲方和建设方所签合同所规定的合同所规定的合同工期为准。由于乙方施工不力所造成工期每延误一天，罚款壹仟元，罚款额累计达到壹万元则中止本协议，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另请施工队。2、全部安装工程质量标准均以国家现行的施工与验收标准为依据。如因质量问题而被甲方勒令返工或导致验收不能通过，甲方有权终止承包协议，并处以二倍返工费用罚款。3、因建设单位或其他非乙方的缘由造成的返工，乙方可通过甲方向有关方面签证点工工日或要求补偿。4、乙方不能以任何形式转包给其他任何一方。否则，甲方有权终止协议，并由乙方支付甲方人民币贰万元违约金。七、以上协议，一式叁份，双方签字

28、生效。未尽事宜，双方共同协商。如有争议，不能达成共识，可在甲方或乙方所在仲裁部门或法院解决。甲方（盖章）：乙方签字：主管副总经理签字：身份证号码：年月日年月日内部施工承包合同范本4发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)身份证号：为了完善企业内部承包经济责任制，加强工程施工管理，明确双方享有权利和担当的民事责任义务。确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成，依据公司对承包经营责任制实施精神，结合工程的详细状况。甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方，经双方协商同意达成下列条款，共同遵守执行：一.建设单位：三都县大塘国际城4.5.6.7号楼。二.工程名称：大塘国

29、际城三.工程地点：三都县大塘四.承包范围：按图纸施工五.工程造价：按造价每平米900元计价(不含税收)，甲方按此作为乙方承包计算依据，最终以竣工结算数量为准。六.施工工期：300天(按日历计算)以开工令为准七.工程质量等级：达到国家现行验收规范标准。八.承包方式：包工包料。九.承包价款及支付方法：按主体第一层完成后60%支付，以此类推。十.除第五，九条以外，全部条款都以总合同执行。1.乙方独立核算，自负盈亏，自担风险，并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。全部费用由乙方自行交纳。(公司挂靠费1%由甲方担当0.5%，乙方担当0.5%)。2.甲方预留乙方工程合同总造价3%作为平安责任费，质量目标保证

30、费以及会计资料档案费。工程竣工交验合格，未发生平安质量事故，质量体系运作资料，会计资料，竣工资料完善齐全，并按工程部规定格式装订成册交给工程部后，甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。3.建设单位拨付的工程款必需进入甲方账户，甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。乙方全额承包，并负责担当工程全部费用开支，保修款项按建设单位约定扣除。4.甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量平安，工期，保修，违约等相关条款均适用于乙方，其造成的责任和损失全部由乙方担当。5.乙方必需按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。十一.工程管理：1.乙方必需在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开

31、工报告及项目机构组建等相关手续。2.乙方必需在本承包合同签订后五日内将施工组织设计或施工方案递交甲方工程部，并按规定程序进行方案审批，图纸会审，技术交底，直到工程完工时交工资料的整理，移交等。3.乙方在施工过程中和相关管理人员及雇工需甲方备报案。十二.工程平安及质量管理：1.乙方对本工程的平安文明施工必需按JGJ56-99标准执行并做好资料。2.乙方必需在本承包合同签订五日内到甲方工程部签订平安合同，消防合同，乙方承诺不因本合同的效力如何，都对由自己产生的平安，消防，质量等责任事故，担当最终完全赔偿责任。3.乙方对本工程的质量管理必需按甲方及相关规定的质量管理体系运作并做好相关资料。十三.甲方

32、责任：1.负责与建设单位完善工程施工合同，帮助乙方办理进场施工相关手续。2.办理承包工程的财务经济往来，监督建设单位支付的工程款进入甲方指定账户，依据工程进度及质量状况审核后拨付乙方。3.审核施工图预算书，结算书及施工组织设计和施工方案。4.甲方代表监督乙方施工进程中的进度，质量，平安刚好对合同各项条款的履行状况。若发觉问题，有权制止乙方并改正，直至责令停止施工或更换施工队伍。5.本合同签订之前期纠纷与乙方无关，如因前期纠纷造成的损失由甲方负责。十四.乙方责任：1.执行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本内部承包合同条款要求，若发生违约责任及经济损失全部由乙方担当。2.负责编制施工图预算，结算

33、书及相关组织设计和施工方案，整理完善工程交工资料，质量体系进行资料办理工程结算及保修，回访等工作一切费用由乙方自行担当。3.严格根据施工技术，质量要求和国家验收规范标准施工，按操作规程平安，文明作业。施工中若乙方责任发生的人身伤亡事故及机械设备事故，均由乙方担当经济责任及法律责任。4.听从甲方管理，按本承包合同条款规定刚好到工程部，财务部及相关部门办理有关工程承包手续，施工人员及特种作业人员必需持证上岗。5.每月25日向甲方工程部报送当月进度统计报表及下月进度安排。6.乙方应严格审查所雇用民工身份及相关证件(如身份证，外出务工证，暂住证等)，没有上述证件者不宜雇用，并刚好与雇用民工签订劳动合同

34、，并送劳动鉴定部门鉴定后将合同书刚好向公司相关部门备案。否则由此引起的一切责任后果由甲方担当。7.乙方应刚好支付所雇民工工资，并且保证每月按时足额发放。若有拖欠状况发生，甲方将责令停止支付工程进度款，甲方有权以工程进度款优先支付民工工资。8.乙方工地聘用甲方职工的应刚好向甲方相关部门办理手续，并从聘用当日起足额上缴所聘人员社保基金。十五.违约责任：1.由违约方担当因违约所造成的全部经济损失和法律责任。2.乙方承诺不因本合同的效力如何，由乙方在施工中造成的刑事民事赔偿责任，由乙方全部赔偿。3.假如乙方在施工过程中不听从甲方管理及乙方内部问题，造成资金链断裂造成该工程停工三天，甲方有权将该工程收回

35、。前期乙方所做的工程量不予计算，计价乙方无条件退场。十六.本工程施工内部承包合同一式两份，由甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。(其他未尽事宜双方协商解决)甲方：乙方：年月日期：日内部施工承包合同范本5甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为了建好鞋业商城商铺工程，甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方，双方本着同等互利、协商一样，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，并结合本工程的详细状况订立本协议。一、工程名称：鞋业商城商铺工程d单元二、工程地址：渝西科技工业园区三、建筑面积：约5000四、建筑结构：砖混结构五、承包方式：包工包料六、工程造价：含价有税费300元/七、

36、合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。因不行抗力因素顺延。八、本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工程，在施工过程中价需设协助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责（地板以一般地板、墙体涂料为一般涂料，如有更改，双方另行协商）九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和协作试验资料交由甲方统一管理。十一、施工中的详细要求：1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的详细要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。2、平安责任：乙方在施工过程中，应严格根据国家的有关规范平安技术操作

37、积累进行施工，做到文明施工，场地整齐，平安措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切平安事故均自行负责。3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签字后，由乙方垫资进场施工基础完工阅历收合格7日内支付工程款15万元，工程竣工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必需严格根据甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上状况则属违约，乙方应支付甲方总造价违约金10%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。十二、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，协议由双方签字生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方： 乙方：代表人： 代表人：签字日期： 年 月 日