土方开挖运输合同汇编.docx

《土方开挖运输合同汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方开挖运输合同汇编.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土方开挖运输合同土方开挖运输合同范本1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：工程名称：工程地点：经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规，遵循自愿、公允和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。11承包范围及工作内容1、11、1承包范围淅川县法院新址院内土石方（为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路须要清理的地表土方以及附属物等），详细尺寸及标高由甲方指定、1、21、2工作内容乙方负责完成承包范围内全部土石方的开挖、外运、。乙方还必需负责现场协调办理环卫、城管、

2、交管、渣土等政府相关手续，并担当相应费用。22合同价款、承包方式及结算原则2、1承包方式本工程采纳综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、平安文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调（保证不参加施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生）。2、2本工程开挖及外运综合单价为元/立方米，包含税金%管理费%等承包范围内所列的各项费用）3计价方式及结算原则乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、状况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、平安文明施工为前提，由双方依

3、据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。4付款方式乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必需供应符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。5工期、质量要求工期：甲方依据详细施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必需在规定时间内完成施工任务。若因乙方缘由造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式嘉奖。质量要求：在验收时必需达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量

4、未达标准，乙方必需无条件返工直至合格。6平安文明施工6、1乙方应配备具有上岗资质平安员，负责平安文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。6、2在施工过程中，由于乙方缘由出现平安事故，受到媒体或有关主管部门通报指责，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方担当违约责任。其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。双方签字甲方：代表人：联系电话：20xx、03、20乙方：代表人：联系电话：开户行：账号土方开挖运输合同范本2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，经甲

5、乙双方自愿协商达成如下协议：一、工程概况1、乙方开挖拖运地点：湘运兔子山2、项目名称：“金林雅苑”二、土方工程承包范围1、乙方包工包开挖包拖运和场内包平安包各项运费手续（含税单价22元/方）。2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。三、其他1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方（不计利息）。2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。3、由于甲方，场内问题，所造成的.损失，由甲方担当，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。四、付款方式

6、1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：甲方法人代表：公司开户银行帐号：乙方：乙方法人代表：年月日土方开挖运输合同范本3发包方(以下简称甲方)：开封大庆置业有限公司承包方(以下简称乙方)：开封宏基建筑工程有限公司工程名称：开封浙商城市广场工程地点：开封新区五大街、六大街之间经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建

7、筑法等有关法律、法规，遵循自愿、公允和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。1 1承包范围及工作内容1.1 1.1 承包范围浙商城市广场基础开挖及回填，详细尺寸及标高限制详见施工图1.2 1.2 工作内容乙方负责完成承包范围内全部基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必需负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并担当相应费用。2 2合同价款、承包方式及结算原则2.1承包方式本工程采纳综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、平安文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税

8、金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参加施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)2.3 在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时3 计价方式及结算原则乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、状况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、平安文明施工为前提，由双方依据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸

9、，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必需供应符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。5 工期、质量要求工期：甲方依据详细施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必需在规定时间内完成施工任务。若因乙方缘由造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式嘉奖。质量要求：在验收时必需达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必需分层压实。

10、工程质量未达标准，乙方必需无条件返工直至合格。6 平安文明施工6.1 乙方应配备具有上岗资质平安员，负责平安文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。6.2 在施工过程中，由于乙方缘由出现平安事故，受到媒体或有关主管部门通报指责，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方担当违约责任。其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。双方签字甲方(公章)：代表人：联系电话：乙方(公章)： 代表人： 联系电话： 开户行： 账号 二零一三年十二月六日土方开挖运输合同范本4发包方：贵州省智强拆除有限公司 (以下简称甲方) 承包方

11、： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就“上马南路”一期工程土方开挖运输，双方约定合同单价，托付乙方挖运，详细协议条款如下：一、工程名称：“上马南路”一期工程二、工程地点：上马南路三、工程内容：一期工程土方开挖运输四、计量方式计量方式：按运输车辆斗容计量，甲方现场人员发票计数，当日统计签认。五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币，甲方在20xx年正月十六必需确保乙方能够成功进场，若甲方未在指定时间内让乙方进场施工，甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。六、综合单价挖运土单价：综合单价

12、元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨，包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、税金)，运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)。七、结算付款方式工程款结算及支付方式：按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作，按月进度每月的80%结算，剩余20%工程完工后一星期内结算清晰。在申请付款时，必需开据有甲方名称的正规税务发票。八、双方责任甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等，造成乙方人员及机械设备损失 由甲方负责。乙方必需按甲方指定范围内开挖及协作

13、 甲方场内其它项目施工，在乙方开挖运输期间，必需加强对员工的平安教化，并留意平安，在乙方开挖运输范围内所发生的一切平安事故，由乙方负全部责任;乙方必需按甲方要求进行施工，并听从甲方现场员的支配和管理工作，完成土方开挖及运输任务。九、其他约定在合同执行过程中，如一方单方面违反本合同，由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)。十、未尽事宜，甲方双方酌情协商解决，成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。发包人(公章)：贵州省智强拆除有限公司 承包人(公章)：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：现场负责人：电 话： 电 话：开 户 银 行： 开 户 银 行：账 号： 账 号：合同签订时间： 年 月 日