《安全设施工程承包合同例文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全设施工程承包合同例文.docx(16页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、安全设施工程承包合同 平安设施工程承包合同 1发包人:_合同编号:_监理人:_签定地点:_签定时间:_年_月_日依据中华人民共和国合同法,_(以下简称发包人)与_(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一样,订立本合同。发包人托付监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。工程概况:1。工程名称:_2。工程地点:_3。工程规模及特性_4。工程总投资:静态:_动态:_5。工程总工期:_(二)监理范围:根据专用合同条款中约定的范围担当监理业务。(三)监理内容:根据专用合同条款中约定的内容担当监理业务。(四)工程建设监理的期限自_年_月_日至_年_月_日。(五)建设监理酬劳为(大写)
2、_元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。建设监理合同的组成文件及说明依次。(一)监理托付函或中标函。(二)监理合同书。(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。(四)专用合同条款。(五)通用合同条款。(六)监理招标书(或托付书)。(七)监理投标书(或监理大纲)。上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的全部的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本_份,各执_份。发包人:_(公章)监理人:_(盖章)法定代表人:_(签
3、章)法定代表人:_(签章)托付代理人:_(签章)托付代理人:_(签章)邮编:_邮编:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_账号:_账号:_平安设施工程承包合同 2发包人:_合同编号:_监理人:_签定地点:_签定时间:_年_月_日依据中华人民共和国合同法,_(以下简称发包人)与_(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一样,订立本合同。发包人托付监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。工程概况:1.工程名称:_2.工程地点:_3.工程规模及特性_4.工程总投资:静态:_动态:_5.工程总工期:_(二)监理范围:根据专用合同条款中约定的范围担当监理业务。(三
4、)监理内容:根据专用合同条款中约定的内容担当监理业务。(四)工程建设监理的期限自_年_月_日至_年_月_日。(五)建设监理酬劳为(大写)_元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。建设监理合同的组成文件及说明依次。(一)监理托付函或中标函。(二)监理合同书。(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。(四)专用合同条款。(五)通用合同条款。(六)监理招标书(或托付书)。(七)监理投标书(或监理大纲)。上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的全部的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效
5、。四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本_份,各执_份。发包人:_(公章)监理人:_(盖章)法定代表人:_(签章)法定代表人:_(签章)托付代理人:_(签章)托付代理人:_(签章)邮编:_邮编:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_账号:_账号:_平安设施工程承包合同 3甲方(单位全称):XX工程建设公司乙方(单位全称):XX有限公司甲方承建国道315线XXXX段马路交通平安设施工程A标段的施工任务,因工程施工须要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务,经双方协商签订如下协议,共同遵守执行。一、施工地点:国道315线XXXX
6、马路交通平安设施工程A标段;二、工程内容:K0+000K34+360、K0+000K66+000段内的单柱标记牌、双柱式标记牌、悬臂式、悬挂式、道口标注,发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、马路界碑等工程项目,详细工程内容和工程数量见附表工程量清单。由于设计缺陷,施工图纸中的工程内容和数量与业主供应的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任,担当5万平方米标线工程,每平方37元计算。三、工程承包:1、甲方收3%项目部综合管理费,11%公司管理费,乙方担当3。3%项目税金。2、工
7、程承包价为:¥6185991。00元,大写人民币:陆佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元。四、进行工程承包的施工队必需具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力气、资金周转、材料选购运输等各项条件。五、施工工期:自20xx年9月15日至20xx年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期,若在试工期内质量、平安、信誉等达不到甲方要求,或不能令甲方满足的,甲方有权终止合同,并以书面形式告知乙方,乙方无条件退场,由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后,乙方必需按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点,否则,甲方将按乙方自行解除合同处理。六、支付方式:1、合同签订前,乙方必需交纳现金9
8、万元(保险2万元,环保押金5万元,交竣工文件2万元),作为该合同的履约保证金。工程完工后,甲方会同监理组织检测,工程经检测合格后,甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还,公司用于购工程一切险,如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场,该履约保证金不予退还;2、乙方必需在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方依据完成的工作量填报工程价款,待业主批复、资金到帐后,从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方,乙方完成的工程必需达到质量标准要求,否则不予支付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承包价的
9、10%,待工程完工后,甲方会同监理组织检测,工程经检测合格后,甲方一次性支付给乙方;3、合同协议书后面所附的工程量清单中的工程内容和数量是设计的预料数量,仅做参考,不能作为给乙方最终结算与支付的依据。实际支付按乙方实际完成的合格的工程量,由甲方按技术规范规定的计量方法,以业主、监理认可的尺寸、断面计量,按工程量清单中的单价计算支付金额;4、除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用,以及本合同协议书明示或示意的全部责任、义务和一般风险;5、因工程施工、材料选购、设备租赁、劳务费支付、物资运输
10、等发生的与该工程项目有关的一切税金均由乙方自行担当;6、工程结算时乙方必需出具由甲方填写完整的施工现场工程量确认单和甲方技术负责人、技术员及乙方合同签订人共同评定的交工质量签订书,否则不予结算。七、主要人员、机械设备及要求(强制条件):1、乙方必需在签订合同之日起7天内,主要人员、机械设备、材料全部到达施工现场,否则甲方将依据状况对乙方进行惩罚或终止合同;2、乙方必需配足与施工工程相适应的施工人员、机械设备(机械设备完好率必需达到90%以上)。否则,导致影响工程施工进度的,甲方有权终止合同;3、进场机械设备按甲方要求和工期合理支配。八、主要材料要求:1、所需的主要材料乙方按设计文件要求和业主的
11、要求进行选购,所选购材料通过业主第三方检测后方可进场运用,否则不予进场。2、全部基础的施工要符合马路桥涵施工技术规范(JTJ04120xx)的规定;工程所需的水泥混凝土由甲方供应,供应到位。其费用按公司成本价加运费扣回。九、工程平安责任:1、乙方进出场平安、施工现场的机械和人员平安责任全部由乙方负责,因乙方缘由造成平安事故,全部损失由乙方担当;2、对于可向业主或保险公司索赔的损失和费用,乙方应刚好收集整理索赔资料,向业主或保险公司索赔,若因乙方缘由造成索赔失效的,全部损失由乙方担当。3、在施工期间,因乙方不按平安操作规程进行操作,而发生一切事故责任和费用均由乙方担当。乙方人员在施工时间擅自离开
12、工地,所发生的一切意外事故,均由乙方负责。十、工程质量责任:甲方:1、甲方应派技术人员对乙方的工程施工进行现场监督和技术指导,把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关,避开乙方的返工;2、因甲方指挥不当造成属甲方责任的由甲方担当。双方都有责任的按协商比例分担;3、甲方组织人员进行对乙方施工的工程项目进行完工检测、评定、核实。乙方:1、乙方必需无条件接受甲方的现场管理和技术指导;2、施工期间,工程因乙方管理不善,出现施工现场混乱、发生质量隐患等现象,造成被业主、监理和上级单位通报、返工、罚款的,返工费、罚款全部由乙方担当,甲方将对乙方处以返工费、罚款额30%的惩罚。造成工期延误的,甲方仍将按本合
13、同中工程进度责任的规定对乙方赐予相应惩罚,情节严峻时,甲方有权单方解除承包协议,并将乙方清除出场,由此造成的一切经济损失均由乙方担当。3、乙方完成的工程经甲方验收不合格须要返工时,乙方无条件返工。由此发生的全部费用均由乙方担当;4、乙方施工的工程项目完工后,要以书面形式向甲方提出验收申请书,由甲方会同监理组织检测,工程阅历收合格后乙方才能退场;十一、工程进度责任听从甲方的管理,执行作业安排,保质保量按期完成工程施工任务。若乙方不能按甲方要求的时间内完成工程施工内容,乙方向甲方按5000元/每日支付违约金。拖延工期超过5天以上,甲方可以终止合同,由此造成的后果均由乙方负责(包括监理、业主等部门罚
14、款和其他一切责任)。十二、农夫工队伍工资支付乙方按月刚好兑付农夫工工资,并将农夫工工资表报甲方设在工地的项目部核实,如乙方不能按月刚好兑付农夫工工资,造成农夫工上访事务发生,其责任均由乙方担当,状况严峻时,甲方可暂停给乙方支付工程价款,必要时由甲方干脆给农夫工兑付工资,费用从支付给乙方的工程价款中扣除。十三、双方责任、权利和义务:(一)、甲方1、甲方设立国道315线察汗诺至德令哈段交通平安设施工程A标段项目部,对乙方按施工安排下达工程进度指令,派出管理人员、技术人员进行现场监督和技术指导;2、甲方负责乙方工程的质量管理、进度安排与技术管理;3、按有关规定办理用工手续,对进场劳务人员负有组织管理
15、和规章制度教化等管理责任;4、加强平安生产和事故防范教化,监督检查乙方在施工现场的平安防范措施落实状况。5、开工后甲方供应乙方200万元的周转资金,确保工程顺当实施。(二)、乙方1、遵守劳动纪律、执行操作规程,担当违纪违章责任,担当因乙方工作过失造成工程损失的经济责任;2、乙方进入现场后要尽快核实自己的工程数量和内容,此项费用乙方担当。;3、项目开工后,乙方必需为自己管理的农夫工购买人身意外损害险,费用由乙方自行担当,并将保单复印件报送给甲方,如乙方不购买,甲方将强行为农夫工购买人身意外损害险,费用从支付给乙方的工程价款中扣除;4、按有关规定办理用工手续,照实填报劳务人员状况,并收集好参与劳务
16、人员的身份证件。未经甲方同意,不得擅自削减劳务人员,合同签订人无特别状况每月坚持守工地时间不得少于25天。若需离开工地时,必需向项目经理请假(写出请假条),批准后方可离开工地,否则由此造成的后果及责任自负。同时,合同签订人在施工现场坚守工地时间达不到实际工期2/3以上时,甲方将原合同废止,重新托付施工人员签订新的合同,与原合同签订人不再发生劳务关系。5、乙方必需配备23名工程技术人员进行工程测量放样及施工现场的管理和技术指导,相应的测量仪器和工具乙方自带,并按工程施工进度编制完成相应的技术资料。配备1名技术娴熟、实践阅历丰富的试验人员,负责完成工程所需的一切试验检测工作和相应的试验检测资料。乙
17、方按要求每旬或每月将完成的技术资料和试验资料报送甲方设在工地的项目部检查,工程完工时,一切工程技术资料和试验资料均要同时完成,交竣工验收前,要完成交竣工验收资料的编制。工程运用的各类表格均由乙方自行负责购买。6、工程施工前期和施工当中的各项工艺试验、验证试验和标准试验工作由甲方帮助乙方开展,与此(如混凝土协作比试验、自采材料各项指标试验、外购材料检测以及施工期间的材料抽检、砼强度检验等)有关的所发生的一切费用均由乙方担当。乙方要刚好向甲方供应相关的试验数据和资料,以便于资料的刚好上报,因乙方资料延报造成分项工程开工延误的,由此造成的损失由乙方自行担当,甲方概不负责;7、施工期内乙方人员的住房(
18、帐房)、供水、主副食、燃料、劳务用具等费用由乙方自理;8、加强对农夫工环保学问的宣扬和教化,做到文明施工,平安施工,乙方不得随意破坏当地植被,不得乱挖乱弃,不做有损国家和甲方利益的事情,并按国家有关规定纳税,劳务税3。25%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本;9、乙方自行担当自己人员因病救治的医疗费用,自行担当进出场费用和生活费用;10、所完成的工程经甲方验收签认后,有权要求甲方按合同约定支付劳务费用;11、遵守施工驻地乡规民约和民族宗教习惯,搞好环境爱护,维护工程平安,杜绝违法行为发生。十四、其他事项:1、施工期间内,因雨、雪、冰冻等自然因素不能施工时,所产生的人员、机械设备窝工等一
19、切费用均由乙方自行负责,甲方概不担当任何责任和费用;2、施工期间内,乙方必需按国家有关规定为劳务人员发放相应的劳动爱护用品;3、施工期间内,因工发生伤亡事故,乙方应刚好报告甲方,并由甲方报告监理工程师和建设单位。因工伤亡应刚好救治,医疗终结,依鉴定结论,按国家有关规定处理,其相关开支及费用均由乙方担当。非施工缘由死亡和非作业时间发生的其他伤亡事故,其责任和费用也由乙方自负;4、乙方开工壹个月后,生活的确困难的,甲方可以按劳务人员花名册预付适当的生活费,在后续价款支付时扣回。十五、本合同必需经甲方法定代表人签字并加盖甲方印章,乙方必需由法定代表人(乙方为自然人应交身份证复印件、盖章、签字并押指纹,并写明联系电话和银行帐号)签字后生效,待工程完工并缺陷责任期终止后结清经济手续,合同自行失效。十六、甲、乙双方应维护合同的肃穆性,在执行合同阶段若有争议,乙方向甲方主管单位(青海省马路工程建设总公司)申请协调解决,协调无效可在甲方所在地人民法院依法提起诉讼。十七、本合同未尽事宜,双方可协商补充,须要有文字依据的,要有双方签字的备忘录。本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。十八、本合同条款及内容除甲乙双方约定,不得随意更改。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代理人:法定代理人:经办人:经办人:签订日期:_年_月_日签订日期:_年_月_日联系电话:联系电话:
限制150内