安装工程承包合同例文.docx

《安装工程承包合同例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装工程承包合同例文.docx（92页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安装工程承包合同安装工程承包合同1发包方(甲方)：_地址：_电话：_承包方(乙方)：_地址：_电话：_依照中华人民共和国民法典和_市的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条 工程项目一、工程名称：_。二、工程编号：_。三、工程地点：_。四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。其次条 工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程总工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)

2、。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：1、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;2、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工者;3、按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。5、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;6、非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;7、未按合同规定

3、拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;8、由于政策改变、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未刚好退货造成的损失由责任方担当。四.工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一样后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度安排，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶

4、工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。1.提前的时间;2.乙方实行的赶工措施;3.甲方为赶工供应的条件;4.赶工措施的经济支出和担当;5.提前竣工收益(假如有)的共享。第三条 施工打算一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于_年_月_日向乙方供应全部工程设计图纸_份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸，参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施

5、工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。第四条 物资供应一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_。二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购;三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方供应材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应

6、材料、设备方担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：_。第五条 工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：_。二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。第六条 工程价款的支付与结算一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_.二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价

7、的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的_%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。第七条 施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失， 应由责任方负担：1.施工中如发觉设计有错

8、误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。3.在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。第八条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损

9、失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第九条 纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可

10、选择下述第( )项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁;(2)干脆向人民法院起诉。第十条 合同的生效与终止一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送_机关、建设主管部门备案。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方(盖章)：_地 址：_法定代表人(签名)：_开户银行：_帐 号：_电 话：_签约日期：_承包方(盖章)：_地 址：_法定代表人(签名)：_开户银行：_帐 号：_电 话：_签约日

11、期：_安装工程承包合同2发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

12、户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安

13、装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量

14、、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进

15、度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解

16、约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐

17、藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份

18、，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日安装工程承包合同3合同编号：签订地点： 东营区签订日期： 20xx年 10 月日发包单位（甲方）：东营市华纳科工贸有限公司承包单位（乙方）：成功油罐网架公司依照合同法及有关法律、法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就乙方承包甲方 水罐制作，经充分协商达成一样看法，特制订以下条款供双方共同信守。一、 工程名称：水罐制作二、 工程内容：1、乙方制作立式水罐4个。（详细尺寸、技术要求、详见附件油罐制作图）2、安装 储水罐及全部相关管道及安装，管道与加油机对接安装全部工程。3、油罐及有关的防雷、防静电工程。4、

19、上述一切容器、配件、防腐防锈工程。三、 材料配件及工程质量要求1、 全部材料配件，施工质量要求均必需符合国家现行规定的材料质量标准和施工验收规范要求，设备、材料均需有质保书、合格证。全部材料统一采纳国标材料（足尺材料）。2、全部配件材料详见附件表，有关全部配件材料应标明厂牌、规格型号。四、 承包方式：包工、包料、包机械、包运输的总包价方式承建。五、 工程总承包价款（不含税）：人民币 万元整（￥ 117240 元）。六、 付款方式1、双方签订合同之日五个工作日内，甲方向乙方支付工程合同总价30%，计￥ 元。2、乙方完成工程中的水罐制作安装，甲方对工程进行初步验收合格后，乙方开具甲方认可的全额税务

20、发票，甲方需支付给乙方合同总价的65%，计（￥ 元）。3、余下合同总价5%计（￥ 元）作为工程的质保金，质保期自工程骏工验收合格之日起期限一年。质保期内工程出现质量问题由乙方进行免费保修，质保期满甲方返还给乙方质保金。4. 乙方托付如下账户为代收本合同的工程价款：开户银行：收款名称：帐号：七、 检验及竣工验收1、 乙方完成工程制作水罐气压试漏，水罐检验汽压0.1Mpa，恒压6小时，合格后方能进行下一道施工工序。2、 该项工程由甲方组织按国家现行质量规范进行竣工验收，阅历收合格后甲方正式认可验收合格。八、 施工工期：乙方合同签订之日起7个工作日内，将水罐制作完成（包括试压、防腐）并运输到施工现场

21、吊装到位。进行初步验收。安装地点 。九、 双方的责任1、乙方施工用电和生活用水的水电费由甲方担当，但接驳水、电的工作和设备材料由乙方负责及供应。乙方食宿自理，甲方应给乙方供应必要的帮助。2、乙方进场后，如因甲方缘由造成或下雨天气影响造成乙方不能正常施工的，由甲方书面签字确认，工期按实际相应往后顺延。3、现场施工过程中，乙方应做好保卫工作，防止失窃事务发生。甲方应帮助乙方做好治安范防工作和与土建施工队的协调工作。4、乙方在施工过程中，必需做到平安生产、文明施工，施工过程中的一切平安责任由乙方负责和担当。5、乙方应刚好向甲方供应该工程有关技术文件、资料、施工图纸及竣工图资料、资质证书，协作甲方向各

22、有关职能部门办理报建和工程竣工验收手续。十、 违约责任1、 除不行抗力事务外，甲、乙双方任何一方违约，违约方负责赔偿给对方（即未违约方）带来的经济损失。乙方不得以任何理由拖延施工工期，如有违反，甲方有权单方面终止合同并有权另请其他施工队完成该工程的施工，由此而造成该工程建设造价的增加由乙方担当。2、 乙方必需严格按图施工，原材料必需国标材，不得以次充好。因此造成的一切损失由乙方负责。3、 保修期内乙方应刚好派出修理人员对设备的故障进行解除修理，如不刚好修理甲方有权请本地技术人员维护或修理，所产生的一切费用由乙方负担。4、甲方须按本合同约定的付款比例和期限按时向乙方支付合同款项，逾期未付的，每超

23、过一天，甲方须按应付未付款项总金额的1%向乙方支付违约滞纳金。；乙方未按期完成制作或安装的，每超过一天，须按货款总金额的1%向甲方支付违约金。5、如因乙方缘由造成质量问题导致甲方生产中断或平安事故的，乙方须担当由此给甲方造成全部经济损失。十一、合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议和附件、图纸与合同具有同等法律效力，补充协议与合同条款不一样的以补充协议为准。合同在执行过程中，双方如发生争议应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提出诉讼。 十二、合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）： 乙方（公章）：甲方办公地址： 乙方办公地

24、址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：电话：传真：传真：安装工程承包合同4发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司承包方（简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、诚恳、信用的原则，结合施工现场的详细状况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一样，达成以下协议条款。一工程概况工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸范围内全部室内水电安装工程，双包。结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组二、乙方进场

25、人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，担当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求（一）开工日期： 20xx年 月 日（二）总（日历）工期： 个月（三）详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包平安、包文明施工 。（二）承包范围：1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。2.乙方负责现场全部临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必需派专人值班（不补

26、任何加班费）。4弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,全部水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 开关面板和灯口安装（三）计价方式：1采纳可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：按四川省20xx建设工程工程量计价定额建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相像或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、方法，则按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的四川建设工程造价信息中对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲

27、方根据水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的全部管理费用）。全部材料税务发票由甲方负责。5、签证部分，甲方根据实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、全部材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，全部材料及人工工资由甲方供应。五、工程要求：甲方提前供应完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必需具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理实力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必需具备相应的资质、操

28、作证和上岗证。2.乙方必需依据国家有关规范和标准，根据设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必需合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必需主动协作甲方，照实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品（项），乙方必需无条件地进行刚好整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必需负责对半成品及成品进行切实有效的爱护，其爱护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必需配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除担当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量

29、平安文明施工等方面严峻不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济惩罚，严峻者清退出场。8.保修期为一年。（二）工期要求1、乙方必需按甲方制定的进度安排组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度安排不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误（1）乙方在施工中要主动主动施工，预埋线管不单独支配时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。（2）如因乙方自身缘由延误工期，一切损失由乙方自行担当；（3）如甲方缘由造成的工期延误，一切损失由甲方担当，并工期顺延。（三）成本限制要

30、求1.乙方必需科学管理、合理施工，避开窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必需实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成奢侈和因返工延误的工程损失全部由乙方担当。3.乙方如用到甲方的材料必需经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5. 乙方必需遵守甲方材料的管理制度。（四）平安施工要求1.甲方对乙方进行平安技术交底及平安教化。2.乙方必需遵守执行平安生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3.乙方必需对所属员工进行平安教化，未进行平安技术交底和平安教化不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4

31、.乙方做好劳动爱护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方缘由造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予担当。安装工程承包合同5甲方:统一社会信用代码：授权代表：地址：乙方:统一社会信用代码：授权代表：地址：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及相关规定，本着同等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议:第一条工程名称其次条工程地点:第三条合同价款(不含税价):本工程合同价款￥:元(大写:)

32、第四条合同工期:开工日期:第五条工程承包方式:包工包料第六条工程承包范围:空调系统安装及调试。人员培训:空调系统日常运行操作及维护。第七条组成合同的文件1、本合同书。2、报价表。3、设备安装接线图(由厂家供应)。4、签证变更资料及技术文件。第八条甲方的职责和义务:1、组织图纸会审工作。2、监督乙方的整体生产和平安文明工地的管理工作。3、负责供应乙方的现场办公场所和放置材料.设备所用库房或场地。4、负责供应乙方施工中的用水.用电协调工作。5、负责为乙方施工人员供应临时住处，但被褥.食宿均由乙方自行负责。6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。7、严格根据合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不担当拖

33、延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。第九条乙方的职责和义务:1、必需听从甲方规定的现场管理方法。2、参与图纸会审和技术交底。3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必需满意甲方的正常运用,保证运用效果,保证工程质量,保证售后服务精确刚好。4、分段施工刚好组织隐藏工程报验收工作，并做好隐藏工程验收记录及施工组织安排书。5、加强施工平安管理，负责组织工人进场的平安教化培训工作和日常监管工作。6、负责平安文明施工.质量检验和限制.进度限制工作，并负责上报有关资料及供应竣工的具体图纸(设备安装线路分布注明安排走向等)。7、负责组织甲方

34、对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场运用，由材料质量问题造成干脆经济损失，由乙方自行负责。8、施工中，如发生人生平安.财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。第十条合同价款的支付:1、本合同工程款的支付方式:转帐或现金结算。2、付款方式:合同签订后即付的工程款，设备材料进场，提主机前付的工程款,安装调试结束即付的工程款，余款作为质量保证金,质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)第十一条保修期:保修期为:从竣工验收调试之日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。保修期间假如产品出现质量问题,乙方应刚好妥当搞好修理工作,确保甲方的正常运用。第十二条材料.设备的供应1、一

35、切材料按合同约定进行选购，由双方人员派人检查，合格后方可运用，但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件.专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管运用，工程竣工后如数刚好交给甲方保存。2、本工程全部的设备和工程材料，都必需持有出厂合格证，其数量.规格.型号等必需符合技术要求。第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效，合同的全部变更均需双方达成书面看法，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。第十四条甲方严格根据合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不担当拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备全部权归乙方全部，直至付清全部款项为止

36、。第十五条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，可按下列方式解决:1、依法向甲方所在地人民法院起诉。2、提交仲裁委员会仲裁。第十六条合同的份数与生效本合同一式两份，甲乙双方签字付款之日起生效。甲方:授权代表：联系电话：乙方:授权代表：联系电话：签定日期:年月日安装工程承包合同6发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，为明确双方责任，保证工程顺当实施，经友好协商，双方达成以下合同条款，以共同遵守。一、工程概况：钢结构厂房一层，约3868.25。1、工程名称：十堰市神针工贸有限公司2、工程地址：十堰工业新区3

37、、工程内容：钢结构安装4、承包范围：地脚螺栓制作预埋，主钢构、屋面、墙面瓦、C型钢等构件安装，主钢构面漆，次钢构制作安装、除锈、刷漆，雨棚、大门制作安装、油漆，落水系统安装等钢构工程范围内的全部工作内容及次构件在厂加工装车和现场装卸车。二、工程工期：自 年 月 日至 年 月 日。计 天。三、质量标准：1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和乙方现场制作的构件质量负责。2、乙方必需严格按施工图和说明文件及国家有关规范、规定标准施工。3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。主构件安装完工时，应通知甲方及有关部门，进行中间结构验收，验收合格后方可进入下一道工序。四、工程造价：1、

38、工程面积：3868.25。2、工程单价：27元/。3、工程造价：104442.75元。五、结算方式：1、主钢构安装完毕，付进度款52221.4元，占总造价的50%。2、次钢构：C型钢、拉条、隅撑、天沟、水平支撑、柱间支撑及屋面保温排水、排气、外围系统等安装完毕，付进度款313326元，占总造价的30%。3、大门，雨棚或爬梯及合同内约定的附属构件制作安装完毕，整体验收合格，付进度款15666元，占总造价的15%。4、剩余5222元，占总造价的5%,作为质保金，一年内付清。六、双方责任：1、甲方责任：(1)甲方向乙方供应图纸一套;(2)在施工期间负责协调乙方与其他相关单位的关系，为乙方创建良好的施

39、工环境;(3)保证现场道路、用水、用电畅通;(4)按合同规定，甲方按时支付工程款，否则工期顺延;2、乙方责任：(1)乙方承接甲方工程后，按甲方指定时间进场安装施工。乙方必需按图纸及合同规定施工，确保工程质量和施工进度;非人力不行抗拒的自然因素无故延误工期的，每日向甲方支付500元罚金;(2)乙方必需严格执行国家相关平安规定，遵守平安操作规程，施工过程中发生的一切平安事故，乙方担当全部责任，与甲方无关;(3)乙方所提次构件及螺栓等材料，做到规格、型号、数量精确完整，图纸清楚严密，如安排量超出实际须要的2%，乙方担当超出量的全部费用;(4)甲方将构件(材料)交付乙方，乙方负责卸车并将构件(材料)码

40、放整齐有序，双方应进行清点核对，并在出库单上签字。承包方接收材料后，即负有保管责任，如因保管照看不善造成丢失、奢侈，或因卸车码放造成构件(材料)损毁或变形，乙方赔偿全部损失;(5)按合同约定，在保修期内，乙方接到修理通知后，24小时内必需到达现场修理，修理费用由乙方担当;(6)乙方在施工过程中所用设备工具机施工用辅材，平安设施，全由乙方自理;(7)工程完工后，乙方负责清理屋面及现场的一切剩余材料，并负责余料的收集及装车;(8)做好施工日志，工程竣工交工程部。七、违约责任甲乙双方在合同签订后，任何乙方违约，须赔付守约方合同总金额5%的违约金。八、其它约定：1、本合同未尽事宜，有双方代表协商作出补

41、充合同(协议)，且补充合同(协议)为本合同附件，与本合同具有同等效力。2、如发生合同纠纷，则根据先调解，调解不成再上诉的原则解决。3、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。发包方(盖章)承包方(盖章)法人代表：法人代表：托付代理人：托付代理人：电话：电话：年 月 日安装工程承包合同7工程名称：xx市物资交易中心建设单位：xx市物资局施工单位：xx市建筑工程公司审查单位：xx市城建局工程编号：xxx一九xx年x月x日订立合同双方：建设单位：xxx市物资局（以下简称发包方）施工单位：xxx市建筑工程公司（以下简称承包方）为了完成商定的建筑安装工程明确发包方与承包方的相互权利、义务

42、关系，依据中华人民共和国经济合同法和国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例，特签订本合同。第一条工程名称：（见工程一览表）其次条工程地点：xx市xx路xx号第三条建筑面积：共计xxx平方米。第四条承包形式及材料设备供应：（略）第五条工程总造价：xxx万元第六条工程价款和费用结算依据及付款方法：（略）第七条技术资料供应：施工图x x份，设计概算xx份，钻探资料xx 份，于xxx月x日交齐、第八条工程开竣工时间：xx年xx月xx日至xx年x月x日。第九条工程质量标准，依据本工程的施工详图和国家颁发的建筑安装工程施工验收规范为准。第十条其他及协作条款：（略）第十一条嘉奖与违约责任：（略）第十二条合同有效期：本合同自双方代表签字盖章后生效，至工程竣工、办理交工验收和款项结算后失效。第十三条本合同正本二份，双方各执一份，副