建设工程借款合同最新.docx

《建设工程借款合同最新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程借款合同最新.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程借款合同建设工程借款合同1年度编号:_项目级别：_立合同单位：_（简称借款方）_银行_行（简称贷款方）借款方在_年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意赐予贷款。为明确双方经济责任，限制年度投资，双方除遵守_号临时借款协议外，特签订本年度合同。第一条 借款方依据批准的年度基本建设安排，向贷款方借款人民币（大写）_元，用于_建设工程，不得挪作他用。预料分季用款：一季_元；二季_元；三季_元；四季_元。其次条 贷款利率为年息_，计算复利。第三条 年度中间，国家调整基建投资安排和利率等，本合同应作相应修订和补充。第四条 建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借

2、款额。借款合同生效后，本合同同时失效。第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_份，报主管部门，总、分行各1份。借款方（盖章）：_ 贷款方（盖章）：_地址：_ 地址：_法定代表（签字）：_ 法定代表（签字）：_开户银行及帐户：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_贷款种类：_编号：_申请单位：_企业性质：_申请时间：_年_月_日经办行：中国农业发展银行_行建设工程借款合同2基本建设工程储备借款合同借款方：_贷款方：_借款方为下年度基本建设工程储备设备（材料）所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，依据有关规定，特签订本合同。第一条 本年度贷款方向借款方安排

3、发放基本建设储备贷款人民币（大写）_元，用于_。借款方：_贷款方：_借款方为下年度基本建设工程储备设备（材料）所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，依据有关规定，特签订本合同。第一条 本年度贷款方向借款方安排发放基本建设储备贷款人民币（大写）_元，用于_。本贷款期从起先支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_年。其次条 本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备（材料）的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、安排外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备（材料）预付款、长线产品和能源惊慌地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对

4、象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。第三条 自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_，对超储积压设备（材料）占用的贷款加收利息_。第四条 借款方保证在_年_月_日之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。第五条 贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期供应贷款，应担当由此造成的经济损失。第六条 贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、设备选购、财务活动、物资库存等状况。借款方应向借款方供应有关设计

5、、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定运用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约运用部分加收罚息_。第七条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第八条 本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式_份，借贷双方签章后各执一份，报送_各一份。借款方（公章）：_ 贷款方（公章）：_负责人（签字）：_ 负责人（签字）：_地址：_ 地址：_年_月_日 _年_月_日建设工程借款合同3借款方：xxxxxx法定代表人：xxxxxx职务：xxxxxx地址：xxxxxx邮码：xxxxxx电话：xxxxxx贷款方：xxxxxx法定代表人：xxxxxx职务：x

6、xxxxx地址：xxxxxx邮码：xxxxxx电话：xxxxxx依据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx其次条借款金额：借款方向贷款方借款人民币(大写)元。预料用款为一年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元;第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为xxxx %.借款方假如不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20

7、%.第四条借款期限：借款方保证从xxxxxxxx年xxxxxxxx月起至xxxxxxxx年xxxxxxxx月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元; xxxxxxxx年元;。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条代款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违

8、约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国民法典的有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：xxxxxxxxxxxx(盖章)贷款方：xxxxxxxxxxxx(盖章)代表人：

9、xxxxxxxxxxxx代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日建设工程借款合同4建设项目：_贷款方(甲方)：_借款方(乙方)：_依据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 乙方依据批准的年度基本建设安排，向甲方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程。预料分季用款：一季度_元;二季度_元;三季度_元;四季度_元。其次条 借款用途：购置设备_台(套)_元;土建_平方米_元;其它_元。第三条 贷款利息，按年息_%计收;乙方不能按

10、上述约定归还的，从次年起先未归还的贷款作为逾期还款加息_;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率依据政策相应调整。第四条 甲方供应的贷款，乙方保证从_年_月起至_年_月止，全部还清。上述还款期限，假如因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，须要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。第五条 贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：1.基本建设收入;2.新增固定资产的基本折旧基金;3.固定资产税;4.利润。乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规

11、定办理。第六条 乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式供应担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。第七条 贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可干脆从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式供应担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第八条 乙方在本合同规定的贷款总额内，依据批准的年度安排和建设进度编制年、季度用款安排，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款安排内，按基本建设贷款的有关规定刚好供应资金。因甲方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九

12、条 甲方有权检查、监督贷款的运用状况，了解乙方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。乙方应供应有关统计、会计报表及资料。乙方假如不按合同规定运用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。第十条 声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同

13、的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条 保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。

14、未经该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条 不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见，不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。建

15、设工程借款合同5借款方：_法定代表人：_职务：_地址：_邮码：_电话：_贷款方：_法定代表人：_职务：_地址：_邮码：_电话：_依据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：_其次条借款金额：借款方向贷款方借款人民币（大写）元。预料用款为一年元；_年元；_年元；_年元；_年元；第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_ %。借款方假如不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。第四条借款期限：借款方保证从_年_月起至_年_月止，就国家规定的还款资金偿还全部

16、贷款。预定为_年元；_年元；_年元；_年元；_年元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条代款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款

17、，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国民法典的有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：_（盖章）贷款方：_（盖章）代表人：_代表人：_年_月_日_年_月_日建设工程借款合同6项目级别：_立合同单位：_(简称借款方)_银行_行(简称贷款方)借款方在_年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意赐予贷款。为明确双方经济责任，限制年度投资，双方除遵守_号临时借款协议外，特签订本年度合同。

18、第一条 借款方依据批准的年度基本建设安排，向贷款方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程，不得挪作他用。预料分季用款：一季_元;二季_元;三季_元;四季_元。其次条 贷款利率为年息_%，计算复利。第三条 年度中间，国家调整基建投资安排和利率等，本合同应作相应修订和补充。第四条 建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_份，报主管部门，总、分行各1份。借款方(盖章)：_ 贷款方(盖章)：_地址：_ 地址：_法定代表(签字)：_ 法定代表(签字)：_开户银行及帐户：_年_月_日 _年_月

19、_日签订地点：_ 签订地点：_建设工程借款合同7合同编号：贷款方：借款方：依据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 借款用途。其次条 借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）元。预料用款为年元；年元；年元；年元；年元；年元。第三条 借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为。借款方假如不按期归还贷款，逾期部分加收利率20。第四条 借款期限借款方保证从年月起至年月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为年元；年元；年元；年元；年元；年元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追

20、回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条 因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条 贷款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。第七条 贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按

21、规定减收利息。第八条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：（盖章） 贷款方：（盖章）负责人：（盖章） 负责人：（盖章）地 址：（盖章） 地 址：（盖章）签约日期：签约地点：建设工程借款合同8借款方：_法定代表人：_职务：_地址：_邮码：_电话：_借贷方：_法定代表人：_职务：_地址：_邮码：_电话：_依据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需借贷，经借贷方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 借款用途其次

22、条 借款金额借款方向借贷方借款人民币_(大写)元。预料用款为一年_元;_年_元;_年_元;_ 年_ 元;_ 年_元;第三条 借款利率自支用借贷之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_ %。借款方假如不按期归还借贷，如逾期部分加收利率20%。第四条 借款期限借款方保证从_ 年_ 月起至_ 年_月止，就国家规定的还款资金偿还全部借贷。预定为_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_年_元;_ 年_元。借贷逾期不还的部分，借贷方有权限期追回借贷，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条 因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时

23、，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条 借贷方保证根据本合同的规定供应资金。因借贷方责任未按期供应借贷，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条 借贷方有权检查、监督借贷的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用借贷，借贷方有权收回部分借贷，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第九条 本合同经过签章后生效，借贷本

24、息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：(盖章)_代表人：_年_月_日借贷方：(盖章)_代表人：_年_月_日建设工程借款合同9年度编号:_项目级别：_立合同单位：_(简称借款方)_银行_行(简称贷款方)借款方在_年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意赐予贷款。为明确双方经济责任，限制年度投资，双方除遵守_号临时借款协议外，特签订本年度合同。第一条 借款方依据批准的年度基本建设安排，向贷款方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程，不得挪作他用。预料分季用款：一季_元;二季_元;三季_元;四季_元。其次条 贷款利率为年息_%，计算复利。第三

25、条 年度中间，国家调整基建投资安排和利率等，本合同应作相应修订和补充。第四条 建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_份，报主管部门，总、分行各1份。借款方(盖章)：_ 贷款方(盖章)：_地址：_ 地址：_法定代表(签字)：_ 法定代表(签字)：_开户银行及帐户：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_建设工程借款合同10年度编号:_项目级别：_立合同单位：_(简称借款方)_银行_行(简称贷款方)借款方在_年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意赐予贷款。为明确双方

26、经济责任，限制年度投资，双方除遵守_号临时借款协议外，特签订本年度合同。第一条 借款方依据批准的年度基本建设安排，向贷款方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程，不得挪作他用。预料分季用款：一季_元;二季_元;三季_元;四季_元。其次条 贷款利率为年息_%，计算复利。第三条 年度中间，国家调整基建投资安排和利率等，本合同应作相应修订和补充。第四条 建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_份，报主管部门，总、分行各1份。借款方(盖章)：_ 贷款方(盖章)：_地址：_ 地址：_法定代表

27、(签字)：_ 法定代表(签字)：_开户银行及帐户：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_建设工程借款合同11合同编号：贷款方：_借款方：_依据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 借款用途。其次条 借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）_元。预料用款为_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元。第三条 借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%。借款方假如不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。第四条 借款期限借款方保证从_年_月起至_

28、年_月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。第五条 因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条 贷款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条 贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应

29、供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条 本合同条款以外的其它事项，双方遵照中华人民共和国经济合同法的有关规定办理。第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方_（盖章） 贷款方_（盖章）负责人：_ 负责人：_地 址：_ 地 址：_签约日期：_签约地点：_建设工程借款合同12建设工程借款合同正文：借款方：_法定代表人：_职务：_地址：_邮码：_电话：_贷款方：_法定代表人：_职务：_地址

30、：_邮码：_电话：_依据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放，建设工程借款合同。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：_其次条借款金额：借款方向贷款方借款人民币_（大写）元。预料用款为一年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%.借款方假如不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.第四条借款期限：借款方保证从_年_月起至_年_月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；。贷款逾期不还的部

31、分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿，合同范本建设工程借款合同。第五条因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条代款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根

32、据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：_（盖章） 贷款方：_（盖章）代表人：_ 代表人：_年_月_日 _年_月_日建设工程借款合同13借款方：_法定代表人：_职务：_地址：_邮码：_电话：_贷款方：_法定代表人：_职务：_地址：_邮码：_电话：_依据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：_

33、其次条借款金额：借款方向贷款方借款人民币_（大写）元。预料用款为一年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%.借款方假如不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。第四条借款期限：借款方保证从_年_月起至_年_月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文

34、件，作为本合同的组成部分。第六条贷款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国民法典的有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：_（盖章）贷款方：_