建设工程劳务合同汇编.docx

《建设工程劳务合同汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务合同汇编.docx（104页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程劳务合同 建设工程劳务合同 1甲方：乙方：兹有乙方承包甲方乐山金瑞化工有限公司焦炉尾气综合开发利用项目生产性协助用房、检修库工程项目，依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，根据同等、自愿、协商一样的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：一、劳务承包项目： 生产性协助用房、检修库劳务承包合同范本二、承包期限： 20xx年11月15日20xx年2月8日三、承包费用： 钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、基础钢筋制作安装毎吨500元。四、承包工程量：生产性协助用房和检修库设计图所包揽的主体结构工程.五、承包费支付方式：乙方

2、完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方，剩余20%竣工验收后一次付清。七、全部施工工程量及费用按设计图纸结算。八、承包期内乙方的职责、任务和要求：(一)、乙方及其所聘人员必需自觉遵守和听从国家、地方政府的法律法规和甲方校内管理规定和各项规章制度，爱惜甲方的公共财物和设施及环境。(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教化管理制度和对聘用人员的酬劳待遇，由乙方自主负责确定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和平安事故及处理全部由乙方自行负责。(三)、详细职责、任务和要求：1、严格根据设计图及国家相关质量验收规范施工作业。2、乙方对钢筋制作质

3、量负责。若由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。3、乙方负责自有作业人员的平安卫士健康问题，严格根据国家相关操作规程操作机械，若发觉平安隐患应刚好上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务，必需在20xx年2月8日前完成生产性协助用房和检修库的主体结构工程。5、在施工工期内，乙方要加强其自有作业人员的平安教化和自我爱护意识教化，时刻留意并确保用电用水平安，共同创建优质健康的工作环境，达到平安文明施工。七、合同的变更、解除或终止：合同已经双方仔细探讨，慎重考虑而达成一样，均必需共同遵守，须要变更、解除或终止，必需经双方协商并一样同意，未经双

4、方协商并一样同意不得变更、解除或终止。八、违约责任：(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为

5、准。十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。甲方负责人签字 ： 乙方负责人签字(印鉴)：(盖章) 住址：身份证件号码：年 月 日 年 月 日建设工程劳务合同 2工程承包人(施工总承包人)：(甲方)劳务分包人：(乙方)依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循同等公允和诚恳信用的原则，经双方就劳务分包事项达成一样，订立本合同。1、劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：建筑面积：2、分包工作限期：年月年日3、工程质量，本工程质量按建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准和图纸设计要求，建筑单位要求的施工标

6、准必需达到中级装饰等级。4、承包方式：承包范围及承包单价a)承包方式：清包人工费b)承包范围：全部室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上爱护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。c)本工程单价为/m2(按工程实际建筑面积计算)。5、标准范围除工程合同外另有约定：a) 如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行协商。b)如因甲方材料供应及工费不到位造成的工期延误及乙方人工奢侈由甲方负责担当。C)如因乙方造成的工期延误由乙方负责担当6、文明施工及平安责任劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及平安措施如发生平安事故由责任方负责。7、工具运用

7、与材料管理劳务分包人自带小型工具，其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方供应，现场运用材料由甲方供应，乙方不得奢侈材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料奢侈由乙方负责赔偿责任。8、工期及付款方式本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方应付给以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的80%，其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%，余款等工程竣工验收后一次性付清。9、其他施工期间如遇到人力不行抗拒的自然灾难，工期相应顺延。10、本合同一式三份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程

8、劳务合同 3甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法和国家工商行政管理局，建设部颁发的建设工程施工合同文本，并依据省、市有关规定、本着同等自愿，协商一样的原则，结合本合同详细状况，双方达成以下协议：一、工程概况工程名称：_楼、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6x20)，全部侧面全算，全部内口不粉。二、承包价格空口实算_元/m2三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。四、付款方式乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，

9、并付本部分的80%,整体完工后付清。五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建设工程劳务合同 4雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲乙双方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工阅历，

10、技术工人应具备相应技术资质及生产实力，施工人员工种和数量应满意工程须要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必需达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必需依据天气自然环境等因素合理支配工期，支配好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：（1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为精确定）.（2）工程施工

11、内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日托付_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应根据合同的约定，向乙方供应合适的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、刚好整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时，应刚好支配人员组织验收。5、甲方应根据合同的约定向甲方刚好足额的支

12、付劳务费。六、乙方职责1、乙方应根据合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时，应根据合同的规定平安、高效的施行，刚好完成任务。3、乙方应根据合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必需根据国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求限制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、限制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检限制度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责，如发生质

13、量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定担当违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%担当违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的_%-_

14、%担当违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日乙方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日建设工程劳务合同 5用工方(以下简称甲方)：聘用方(以下简称乙方)：从事建筑劳务工作，甲乙双方在同等自愿、协商一样的基础上订立本合同。一、用工约定：1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关

15、系。3、合同有效期： 自签订本合同即日起生效，有效期为一年。4、该合同期满，如甲方接着留用乙方，可续签合同。甲方不再留用，该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职，应提前 7 日以书面形式通知甲方。二、工作职责：1、乙方要听从甲方的工作支配，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要仔细执行岗位责任制度、平安操作规程，杜绝各类事故发生。如违反平安操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负相应的责任。4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必需担当全部赔偿责任。三、工作时间：1、乙方在甲方工作

16、期间，甲方按劳动法规定予以支付工资酬劳。2、甲方用工期间要建立考勤簿，无偿为乙方发放潍坊市建设行政主管部门印制的劳务工资管理手册。3、乙方必需按规定的劳动日出满勤，缺勤者必需提前一天以书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。凡缺勤者均扣发当日工资，缺勤超过 10 天，按不胜任岗位工作予以解除劳务合同。四、劳动爱护和劳动条件：甲方依据工作须要，向乙方供应必要的生活住宿条件及劳动工具和劳保用品，乙方离开时需将劳动工具归还甲方。五、劳动酬劳：1、甲方的工资安排应遵循按劳安排的原则;执行定时工资制的，甲方每月以货币的形式支付乙方工资，工资以个人施工平方量或日工资计算，随市场价格调动。2、甲方支付乙方工资

17、应遵循按月发放、足额发放、本人领取、现场公示的原则。六、有下列情形之一，甲方可解除本协议：1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;2、因乙方失职，给甲方利益造成损失的;3、不听从甲方的工作安排，有违法、违纪行为者;4、不执行岗位责任制度、平安操作规程，造成质量和平安责任事故者;5、隐瞒身体健康状况并影响工作者;6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;7、有违法违纪行为的。七、其它：1、本协议经甲、乙双方签字后生效。2、本协议未尽事宜，依据国家其他相关法律执行，并经甲、乙双方协商一样后，进行修订和补充。3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。4、本协议所称甲方必需是具备建筑施工资质的建筑业企业，乙

18、方必需是年满18周岁身体健康的中华人民共和国公民。5、本协议是乙方维护自身合法权益索要劳动酬劳的依据。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务合同 6劳务分包人（以下简称甲方）：托付代理人：工程承包人（以下简称乙方）：托付代理人：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一样，签订本合同。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、劳务作业范围：其次条、施工图

19、纸甲方正式开工前，向乙方供应施工项目的施工蓝图2套。乙方须要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方担当。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。第三条、施工前期工作1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。2、供应水准点与坐标限制点位置及其交验要求与爱护责任；供应位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责爱护。第四条、甲方驻工地代表1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关详细管理人员担当自己的部分权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为

20、有效。委派人员调整，需提前通知乙方；2、甲方代表的指令、通知应采纳书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内赐予书面确认；3、甲方代表应按合同约定和施工须要刚好向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务；4、甲方代表发觉乙方有转包、再分包行为或无履约实力，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不听从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。5、甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。甲方代表人，应提前7天通知乙方，后任接着担当前任应负的责任。第五条、乙方驻工地代表1、乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履

21、行合同约定的职责。乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。2、乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并且实行紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方担当因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。乙方代表人应提前7天通知甲方，后任接着担当前任应负的责任。第六条、甲方责任1、组建与工程相适应的项目班子，设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量平安、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理；2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对

22、工程质量、平安、工期、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收；3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参与图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理、办理交工验收；4、随时检查乙方施工设备运行、材料保管运用状况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗状况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，由乙方自行担当相应费用，并赐予相应的经济惩罚；5、负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料安排及各种报表；6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系。第七条、乙方责任1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方

23、授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必需组织自有力气完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；2、自觉遵遵守法律律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调协作；3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施；4、接到图纸7天内编制出施工劳务预算，提交甲方审核，审定后的预算价一律不再调整。依据甲方编制的施工组织设计总进度安排的要求，每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度安排，每月20日前提交下一月的劳务作业进度安排。有阶段工期要求的供应阶段安排，必要时按项目部的要求提交旬、周、日安排（全部安排均应附

24、材料、设备用量安排），报甲方批准后实施。若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料安排或作业安排，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的一切责任和损失，由乙方担当，并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。5、仔细做好担当的劳务涉及的施工日志和隐藏工程的原始记录，完整、清晰、具体、精确地积累施工资料，刚好将有关技术经济资料完整地供应给甲方，并协作整理归档；6、做好放陈场地四周建筑物、构筑物、地下管线的爱护工作，如有损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失（包括各种罚款）。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥当爱护；7、交工前爱护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收打算

25、工作，为验收供应便利条件，参与办理交工验收。主动协作保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷刚好进行无偿修理。第八条、财务付款1、双方本着风险共担、利益共享的原则，结成合作伙伴，一样同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提；2、阶段款项（进度款）：工程形象进度完成0。000后，发包人审核已完成量，按完成工作量的60%付款，以后每月按完成形象进度的60%付款，主体结构封顶过春节工人返家付款85%，如不过年，主体经质量监督站验收后付至85%，下余的15%待竣工验收合格后三个月付清。3、劳务酬劳支付方式：转账支票或短期银行承兑汇票。4、全部资金必需由劳务分包人（公司）专人办理并盖有有限公司财务

26、专用章”收据有效，否则总承包方不予认可，由此引起的后果由劳务分包人担当。第九条、完工结算1、乙方在所担当劳务项目全部完工之日起30天内，提交劳务费结算书，一式八份，甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份；2、甲方接到乙方结算书后进行审查，在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续；3、结算审查程序及定案：先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款，交项目技术、质量、平安、材料、动力、财务等部门和项目经理睬签，经公司分管部门和领导初审后，上报公司主管部门终审。劳务结算书必需加盖方为有效。4、结算方

27、式：本项目采纳B结算方式进行结算；A、固定劳务总价；B、固定劳务单价，按实确认实物量或定额工日或建筑面积；C、审定的劳务预算加（减）现场有签证、变更等；D、劳务预算加包干系数。5、计算规则：按现行的工程量计算规则计算建筑面积6、劳务费标准：基础、主体按148元/m，零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板基础等零星用工，多项一次性补款_元整。7、劳务费内容：乙方施工全部内容所需的劳务；定额综合工日包干但不限于现场保卫；乙方自带机械的修理；材料的装卸、材料的场内转运及堆码；周转材料的清理、修理、堆码、场内转运；平安防护用工；生活区卫生用工；文明施工；8、劳务费调整的范围、条件及方法：确认的劳务签

28、证，按合同约定调整。9、当地政府按规定收取乙方的费用由乙方担当。如为甲方代交时，在支付劳务费时扣除；10、甲方和乙方结算付款，只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方款项后乙方必需优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、上访等事务；也不提出合同外的任何要求。否则，每次罚乙方10万元人民币。若发生乙方施工工人因工资等缘由聚众闹事、上访等事务时，甲方有权从应付乙方的工程款中干脆代付工人工资，同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方担当，从乙方结算值中干脆扣除；11、乙方必需每月给工人结算工资，每年年底给职工结清工资，列已付未付

29、工资，并向甲方报月表和年度表。假如乙方不能刚好给职工支付工资，甲方有权按报表支付给工人，同时扣罚乙方结算款项。第十条、劳务作业期限开工日期：安排_年_月_日竣工日期：安排_年_月_日乙方依据工期要求，周密地支配进度安排，报经甲方批准后严格实施，接受甲方的检查、监督。施工实际进展与进度安排不符时，乙方应按甲方的要求实行补救措施，保证按时完工。如补救无效，在甲方限定时间内达不到要求，视为乙方无按期完工实力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后三日内撤离现场，并担当因此给甲方造成的损失。第十一条、工期延误不行抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主缘由、连续停电24小时以上，发生上述状

30、况对工期有实质性影响的，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损失。由于乙方缘由不能按时完工，乙方担当如下违约责任：每拖延一天担当其造价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方缘由，乙方不担当工期违约责任。第十二条、劳务工作质量1、质量等级：依据国家工程质量检验评定标准，本工程质量必需达到优良等级，同时负责工程过程中的无偿修理，若乙方在接到修理通知后3日内没有进行主动修理，甲方将组织修理，并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量监定书为依据。乙方必需严格根据施工验收规范、设计图纸及有关技术要求细心组织劳

31、务作业，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，甲方一经发觉，可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求刚好返修，直到满意质量要求。因甲方缘由不到质理标准，由甲方担当返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方缘由达不到质量标准，乙方担当返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满意质量要求的技术及管理实力，甲方有权力解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并担当因此给甲方造成的损失。2、因乙方缘由达不到优良等级的违约责任：乙方担当其工程造价的10%的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，若因返工延误工期由则仍执行第十五条。3、达到优良等级的嘉奖：不嘉奖第十三条、质量检查与验收1、质量

32、检查：乙方完成约定之劳务应仔细根据标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接验收不得自行隐藏，如有自行掩蔽，乙方必需照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。2、隐藏部位验收：乙方应在自检合格后，验收12小时前通知甲方组织验收，阅历收合格，验收记录签字后方可进行隐藏和接着施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改看法返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方担当，工期不予顺延。未阅历收不得自行隐藏，如有自行隐藏，

33、乙方必需根据甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口，并负责复原和担当因此发生的费用及损失；3、中间验收：基础，阅历收合格后方可进行下道工序。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。4、交工验收：乙方担当任务全部完成，经初验达约定的质量标准后，由甲方约请业主（或业主托付的其他单位）验收，阅历收优良，评定的质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的看法返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方担当因此发生的全部经济责任和工期延误责任。第十四条、平安施工1、平安目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤

34、频率不大于0。2；杜绝重大机械和火灾事故；2、乙方严格根据建筑施工平安技术规范和标准施工，协作甲方建立平安保证体系，乙方成立平安领导小组，由现场负责人担当组长，配备专职平安员，班组设立兼职平安员，形成平安管理网络。制定平安施工责任制度、明确平安岗位职责。加强平安教化，提高全员的平安意识。乙方仔细执行平安技术规范，严守平安规则，落实全措施、确保平安施工，根据建筑施工平安检查评分标准的规定达到优良，担当相应费用；3、乙方应按有关规定严格实行有效的平安防护措施，在本工程中如发生平安事故，应马上向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务供应方的管理责任，一旦发生平安事故，事

35、故的全部责任及经济损失（包括各项罚款）由于乙方担当。第十五条、材料、设备供应与保管1、工程须要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应。甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准，如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负责调换。2、甲方供应的材料为了便利运用，货到后乙方即办理领用手续，工地出库后由乙方自行保管运用。乙方要严格安排管理，精确地供应安排用量和运用时间，避开不合理存量占用资金、影响工程用款，避开安排不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。3、甲方供应的材料乙方领取后要妥当保管、合理运用，实行有效的节约措施和限额用料限制手段，努力节约原材料。乙方保证全部材

36、料耗用量不超过预算额定材料量，并力争节余；甲供材料节余部分，甲乙双方根据甲7乙3分成；如因保管不善，造成丢失、损坏或运用奢侈，超过定额消耗部分（钢筋按图纸用量），乙方按超耗部分材料费的担当；4、甲方供应的物资属甲方全部，只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理（包括边角余料）。一经发觉乙方挪用或擅自处理，对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料（不含地材）全部交还甲方办理退库手续，有用或可变卖的边角余料交还甲方后，按市场价的30%嘉奖乙方；5、小零星材料必要时甲方托付乙方代为选购，乙方自行保管运用。代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入

37、劳务费结算。6、乙方对代购材料的质量负责，依据技术要求和有关规定，须要合格证、质量保证书、准用证等证件的，证件必需随货同行，货到后将有关证件提交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品。第十六条、施工机械设备及周转材料供应1、本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方供应；2、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械，乙方办理接管手续，负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设备处于良好的状态，充分发挥作

38、用。设备完好率不低于90%，利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或运用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿；3、甲方供应的脚手架料和成品模板乙方要妥当保管，有安排地合理运用，加快周转，尽量削减投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、运用不当，造成丢失、损坏，超过允许损耗部分要照价赔偿。乙方不得变更用途或用于其他工程，未经甲方同意不得擅自截割、改制，如发生上述状况，每次给以乙方1000元的罚款，乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失。第十七条、不行抗力不行抗力发生后，乙方应快速实行措施，尽量削减损失，并在24小时内向甲方通报受害状况，灾难结束后，10日内

39、向甲方报告损失状况和清理、修复的劳务费用；灾难接着发生，乙方应每隔10日报告一次灾难状况，直到灾难结束。甲方应对灾难处理供应必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。因灾难发生的费用由双方分别担当：1、工程本身的损害由甲方负责转业主担当；2、人员伤亡由其所属单位负责，并担当相应费用；3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方担当；4、所需清理修复的劳务费用业主不担当部分乙方担当；不行抗力的自然灾难认定标准：甲方、乙方双方协商确认。第十八条、争议双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解，若调解不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十

40、九条、违约1、甲方代表不能刚好给出必要的指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的义务，支付款以及发生其他使合同无法履行的行为，乙方刚好书面告知甲方后，甲方应担当违约责任、相应顺延工期。2、乙方不能按合同工期完成，施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等级，平安及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定担当责任罚款外仍要担当下列违约责任，其他运用权合同无行履行的行为，甲方代表可通知乙方，按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，或另有合同解除的约定，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同；4、因一方违约使合同不能履行，

41、另一方欲终止或解除合同，除合同另有规定外，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方担当违约责任。其次十条、合同的生效与终止1、合同生效日期：双方签字、盖章之日起2、合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程支付完毕，除有关保修条款外，其他条款即告终止。其次十一条、合同份数本合同正本两份，双方各执_份，副本_份，甲方收执_份，乙方收执_份。甲方：托付代理人：_年_月_日乙方：托付代理人：_年_月_日建设工程劳务合同 7依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于_(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总

42、承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。1.劳务分包人资质状况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间及有效期：_2.劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：_工程地点：_分包范围：_供应分包劳务内容：_3.分包工作期限起先工作日期：_结束工作日期：_总日历工作天数：_4.质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定等级。5.合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合

43、同;(4)本工程施工专业(分)包合同。6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_.7.总(分)包合同7.1 工程承包人应供应总(分)包合同(有关承包工程的价格细微环节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细微环节除外)的副本或复印件。7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细微环节除外)8.图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人供应图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。9.项目经理9.1 工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_.9.2 劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职务：_.10.工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施