工程造价合同精编.docx

《工程造价合同精编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程造价合同精编.docx（58页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程造价合同工程造价合同1甲方： （建设单位）乙方： （施工单位）甲方将坐落在 （地址） 的 （工程名称） 土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：第一条 工程内容：（除了写明主体土建内容外，还应当写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装） 。其次条 工程造价决算方式：1。 工程造价计算：。与本项目主体工程相关的全部协助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必需全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程协助的水电安装工程按 （约定套用的定额与费率） 结算。2。 工程量计算依据为：设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐藏工程量签证，其他工程量增减联系单，本工

2、程协助工程联系单。第三条 工程款支付：。第四条 工期：1。本工程自接到甲方开工通知的日起起先计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为 天。工期每延误一天惩罚 元（从履约金中扣除）。遇不行抗力影响而不能正常施工的，必需在不行抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。2。乙方在签定合同时，应当根据合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期安排）作为本合同的附件。由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度安排35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并惩罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度安排35%的，每延误一

3、天惩罚 元，不抵扣总工期惩罚。第五条 施工组织管理：1。 甲方委派 为本工程管理负责人，委派 为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督，二人共同负责隐藏工程的验收签证，隐藏工程量的签证，工程图纸变更的签证，工程量增减的签证。未经上述二人共同签字，全部签证无效。2。 乙方委派 为项目经理，指派 为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必需在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和全部签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。第六条 工程质量监督乙方必需严格按设计要求施工。甲方指派现场管理代表（

4、或托付监理公司）对工程质量进行监督： 砼必需进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必需做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担; 工程具备隐藏条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐藏和接着施工。出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐藏工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍旧不合格的;3。 钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而接着用于施工的;未经甲方和设计部门同意

5、不按图纸施工的;不听从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后，乘以80%作为应付工程款，其余20%作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金。工程造价合同2合同编号：托付方：受托方：一、托付方托付工程造价询问单位的工程概况如下工程名称：XXX项目。工程地点： 。建设单位： 。询问业务内容：1、设计阶段概算；2、编制施工图预算或工程量清单，标底，投标报价；3、向托付人供应涉及托付工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的询问服务。二、双方约定的由托付方供应的工程造价资料及供应时间于 20xx 年 4月 28 日前

6、交付以下资料；1、本工程的施工结构图纸；2、本工程的招标文件；三、工程造价询问单位依据托付方供应的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价询问业务，于 20xx年 4 月 30 日之前向托付方交付询问成果报告。四、双方约定的收费标准本工程的询问费用按 ￥1000.00 元收取。五、工程造价询问单位的义务1、在履行本协议期限内，帮助托付方实现预定工程造价询问目标，公正地维护各方合法权益。遵遵守法律律、法规，努力做到公正、精确地供应工程造价询问成果。2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前，不得泄漏与该项目工程造价询问业务有关的保密资料和商业隐私。工程造价

7、询问单位应只和托付方书面授权之人联系，未经授权人允许，不得和除托付方单位之外的任何人透露询问业务的任何资料。若工程询问单位未遵守该项约定，托付方将追究由此造成的损失并追究其法律责任。六、托付方的义务1、托付方应当在双方规定的期限内，无偿供应有关工程造价询问范围所需的详实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若托付方提交资料延期，则工程造价询问单位询问工期顺延。托付方对提交资料的真实、合法、完整性负责。2、在履行协议期限内，托付方授权选派一名熟识业务，知晓法律、法规、能独立作出确定的联系代表，为实现工程造价询问目标，予以协作，供应依据、证据。七、工程造价询问单位的责任工程造价询问单位应当在询问托

8、付协议书的有效期内，向托付方供应完整、精确的工程造价询问成果并留有完整、精确的资料档案，以便查证。八、托付方的责任托付方应当履行工程造价询问托付协议书约定的内容。九、争议和仲裁本协议在执行中如发生争议时，双方应当刚好协商解决。如未能达成一样，可提交建设主管部门协调，仍不能达成一样时，依据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。十、其它约定事项十一、本协议书正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。双方签字盖章后生效。委 托 方：（签章） 受 托 方：（签章）法定代表人或委 法定代表人或委托代理人：（签字） 托代理人：（签字）签订日期： 签订日期：工程造价合同3以下简称甲方; ，以下简

9、称乙方。经双方协商，由甲方托付乙方担当*建设项目申请报告的编制工作，特订立本合同。第一条 甲方在合同签订后应刚好向乙方供应全部与项目前期探讨工作有关的数据和资料，并对资料的精确性负责。其次条 乙方应在20xx年8月25日以前，向甲方提交*建设项目申请报告文本伍份。甲方如在合同期间对本项目提出重大变更，或者原始资料、数据有重大变动，有可能导致可研报告修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。第三条 费用支付条款本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整(80000.00)。费用支付方式。双方签订合同时，甲方支付乙方项目编制

10、费 万元整。余款在提交*建设项目申请报告评审合格后付清。第四条 违约罚金1. 乙方不按合同规定的日期提交报告时，每拖期一天，扣除其所应得酬劳的5，作为违约罚金。2. 因甲方供应资料不详实，造成的项目报告重大修改，或返工重作，应另行适当增加乙方工本费用，其数额由双方商定。3. 甲方超过合同规定日期付款时，应偿付给乙方逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定酬劳的5计算。第五条 合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效，自乙方交付可研报告文本后，本合同效力终止。第六条 本合同正本一式两份，双方各执一份。甲方：(盖章签字)年 月

11、日乙方： (盖章签字)年 月 日工程造价合同4_（以下简称托付人）与_（以下简称询问人）经过双方协商一样，签订本合同。第一条托付人托付询问人为以下项目供应建设工程造价询问服务：1项目名称：_2服务类别：_其次条本合同的措词和用语与所属建设工程造价询问合同条件及有关附件同义。第三条下列文件均为本合同的组成部分：1建设工程造价询问合同标准条件；2建设工程造价询问合同专用条件；3建设工程造价询问合同执行中共同签署的补充与修正文件。第四条询问人同意根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价询问业务。第五条托付人同意根据本合同规定的期限、方式、币种、额度向询问人支付酬金。第六条本合同

12、的建设工程造价询问业务自_年_月_日起先实施，至_年_月_日终结。第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。托付人（盖章）：_ 询问人（盖章）：_法定代表人（签）：_ 法定代表人（签）：_托付代理人（签）：_ 托付代理人（签）：_居处：_ 居处：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_电子信箱：_ 电子信箱：_年_月_日 _年_月_日工程造价合同5xxx房地产开发有限公司（以下简称托付人）与xxxx工程造价询问有限公司重庆分公司（以下简称询问人）经过双方协商一样，签订本合同。一、托付人托付询问人为以下项目供应建设工

13、程造价询问服务：1、项目名称：xxxxxx工程。2、服务类别：建设工程施工阶段全过程跟踪审计。3、项目工期：本工程全部分部工程之日起至该项目竣工结算审计完毕止。二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价询问合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1、建设工程造价询问合同标准条件；2、建设工程造价询问合同专用条件；3、建设工程造价询问合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、询问人同意根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价询问业务。五、托付人同意根据本合同规定的期限、方式、币种、额度向询问人支付酬金。六、本合同的建设工程造价业务自该工程施工起先实施，至至工程

14、竣工终结。七、本合同一式陆份，托付人肆份，询问人贰份，具有同等法律效力。托付人：重庆恒盛房地产开发有限公司询问人：深圳市建恒源工程造价询问有限公司重庆分公司联 系 电 话： 联 系 电 话：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：开 户 银 行：xx银行重庆两江支行开 户 名：xxxxx工程造价询问有限公司重庆分公司帐 号： 帐 号：11266000000001675地 址： 地 址：年 月 日工程造价合同6甲方：*项目部（以下简称甲方）乙方：*（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方将承建的“国家计算机网络与信息平安管理中心广东分中心综合机房楼工程施工总承包”工程造价劳务工作托付

15、给乙方，遵行同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程造价劳务工作协调一样，订立本协议。一、工程概述：1、工程名称：2、工程地址：3、工程规模及造价：建筑面积：7498（地上5967.9，地下 1530.3）；合同造价30023989.66元 (含预留金)。4、工作内容：编制工程预算书；施工过程签证办理、编制工程结算书且同审计部门对数并确定结算价。二、劳务费用及付款方式：本项目劳务费用分三部分计算：1、编制工程预算书，该部分的劳务费用固定为：人民币 ￥20,000元。付款方式：乙方出具这个项目的工程预算书后15天内，甲方一次性支付乙方￥20,000元。2、施工过程签证办理、班组结算审核工作

16、，该部分劳务费按每月4000元计取。付款方式：甲方每月月底支付乙方￥4,000元。3、编制工程结算书(含钢筋抽料)，该部分的劳务费用固定为：人民币 ￥40,000元。付款方式：乙方出具这个项目的工程结算书初稿后15天内，甲方一次性支付乙方￥20,000元。乙方完成与审计部门对数并确定结算价后15天内，甲方一次性从付清余款。三、工程期限：1、编制工程预算书，甲方供应预算有关的资料后一个月内完成初稿。2、签证办理、班组结算审核，主动协作甲方刚好完成工作。3、编制工程结算书，甲方供应有关结算完整的资料后一个月内完成初稿。结算书送审后，主动协作与审计部门完成对数工作。四、双方责任甲方责任：1、甲方负责

17、供应施工图纸、竣工图纸、工程承发包合同、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更单和工程联系单等资料及依据。乙方在预、结算编制过程中需甲方协作的，甲方无条件协作。有疑问的，甲方负责说明和决策，审核乙方的预、结算资料。2、按期按时支付乙方劳务费用。3、以上乙方劳务费用不包含与建设单位或审计单位可能发生的饭局、协作费等费用。若发生以上或相像费用，由甲方负责支付。乙方责任：1、按时完成预算编制工作。2、在施工过程中，刚好帮助甲方办理签证。3、施工过程中，刚好核实班组的报审结算。4、按时完成工程结算的编制工作，帮助甲方完成项目结算审定。5、乙方不驻现场，乙方负责预、结算书制作费。五、违约责任：在履约期间，如

18、属甲方缘由导致终止协议，乙方除不退还已收劳务费用，甲方还必需按协议支付相关阶段余下的费用；如属于乙方缘由导致终止协议，甲方视情节严峻有权解除合同。六、其它事宜：1、本合同自双方签字之日生效。2、本合同一式肆份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效力。甲方付清全部款后自动失效。3、此协议内未包括的条款、事项如在工程中出现，双方共同另外协商解决。甲方代表： 乙方代表联系电话： 联系电话：工程造价合同7摘要：不同的合同结构形式对工程造价有不同影响，选择哪种合同结构形式需考虑影响造价的主要因素有，业主自身的管理团队、总包单位的实力、减免税费、项目开办费等。关键词：合同结构；工程造价；总包；平行承包引言建

19、设项目的合同结构形式取决于工程项目的组织管理模式，常用的工程项目组织管理模式归根结底属于两种模式，一是“总包模式”，一是“平行承包模式”。其它模式如“联合体承包”、“合作体承包”或是“交钥匙承包”等其实质与“总包模式”相像。针对这两种主要的管理模式相应的合同形式也分为业主与总承包单位签署的总承包合同，总承包方与分包方签署的分包合同，另外一种就是由业主干脆与各承包商签署的承包合同。在实际操作过程中除“总包模式合同结构”或是“平行承包模式合同结构”以外，常常会出现另一种状况，属于上述两种合同结构的综合或演化，这里我们且称之为“总包/专业承包合同结构”。就是业主选择了一个总承包商，负责主要的工程，如

20、主体结构工程等，同时一些专业工程由分包担当，如装修工程、机电工程等，但还有部分专业工程由业主干脆招标选购并签署合同，如电梯设备供应工程、空调供应工程等。这种合同结构形式越来越多的被广泛应用。业主在选择采纳哪种合同结构形式时应充分考虑对工程造价的影响。一般来说选择总包模式的合同结构相对来说合同结构简洁，有利于合同管理，工程造价较早确定，业主担当的风险较少。但由于合同内容困难，招标工作难度加大，同时可供选择的承包商范围较小。选择平行承包模式的合同结构，单个合同的内容简洁，造价低，风险小，可选择承包商范围加大，业主自主性增加。但合同数量较多，招标工作量大，业主需协调管理的工作量增加，同时总造价不易较

21、早确定，增加风险。选择总包/专业承包模式的合同结构，业主的自主性更加敏捷，同时可以发挥总包模式和平行承包模式各自的优点。但需把握分寸，过度自主就变成平行承包模式了。详细分析来，有以下几个方面对工程造价有影响，业主可以在决策合同结构时予以考虑。1 业主建设项目管理团队的费用做为项目开发的业主，首先应考虑建设项目的建设周期及是否有后续建设项目，来确定是否须要配备完整的建设项目管理团队。如选用总包管理模式，业主的项目管理团队可以稍弱些，主要管理总承包商一方即可。如选用平行承包模式，则业主须要有强大的项目管理团队来组织和协调各承包商。虽然现在各种询问公司或是代理公司服务比较完善，但业主与询问公司的管理

22、角度及动身点不同，询问服务所取得的服务结果是不能代替业主的决策权的。所以业主首先需核算建设自身完整的项目管理团队所须要的人力成本、管理成本，以及项目完成后的人员安置问题等费用。一般状况下假如业主己经具有完整的项目管理团队，或将来还会接着进行项目建设，业主通常会采纳平行承包模式合同结构或是总包/专业承包模式合同结构，许多业主不情愿将工程项目完全依靠于总承包商，假如双方发生争议时导致业主受制于总承包商。假如业主的工程项目规模较小，不值得建设自己的项目管理团队，则要考虑选择总承包模式的合同结构，有利于降低管理费用。2 总承包管理费业主其次需考虑能邀请到的投标单位是否有实力、有阅历担当总承包职责，如潜

23、在总承包商具备总承包管理的实力，则需核算所须要的总承包管理费用，这部分费用与业主要求总承包商所担当的职责有关，与业主的自身项目管理费用在肯定状况下是此消彼长的。3 合理削减税费依据国家财政部有关营业税的管理条例规定，建设方供应的设备可不计取营业税，各地方税务部门一般都公布有免征营业税设备名单，所以业主在合同规划时可参考这些设备名单筹划自行选购一些设备，如电梯、锅炉、消防泵等，并与供应商自行签定供应合同，可以合理节约营业税降低工程费用。4 项目开办费的计取做为总包模式（或是总承包管理）对于项目前期发生的开办费工作，一般由总承包商担当并一次性计取费用，而如采纳平行承包模式的合同结构，其中部分费用会

24、出现多家承包商各自建设，分别计取。如办理施工手续费用、临时办公室搭建费用、脚手架费用、垂直运输费用，临时水电设施的铺设费用，平安设施搭建费用、垃圾清运费用、成品爱护等费用，多家承包商分别计取，则业主所担当的费用及风险加大。这须要在合同中具体约定各自的职责和范围，但仍不行避开的会有重复和交叉的费用产生。5 支付资金的时间成本一般工程支付预付款按整体的合同金额计算，总承包工程的合同金额大，业主须要先支付较大金额的预付款，而平行承包工程合同金额较小，分不同时期签署并支付预付款，所以对业主的现金流及利息收益是有影响的。上述几点是规划合同结构时对工程造价有影响的几个主要因素，须要业主核算及权衡。各种合同

25、结构形式适用于不同的项目状况，只限制工程造价并不是工程管理的唯一目标，所以业主要划分合同结构不仅仅要从上述几个方面考虑，还应留意各方管理的水平、阅历，各标段的大小合理、专业合理，特殊是一些特别工程，如电力工程、消防工程等，一般各地的相关部门对这些特别工程常常有一些管理规定，为满意这些规定要求，常常将这些工程单独划分出来，由具备专业资质和施工实力的专业单位担当，业主单独签署合同。当然，确定一个工程项目的合同形式不是一个简洁的过程，须要各部门人员，包括工程、造价、财务、开发、甚至销售部门多方位综合权衡，选择一个最合适的合同结构，使之更适于工程管理和协调，更利于业主达到最优化的项目管理目标。工程造价

26、合同8托付单位：（以下简称托付人）审核人员：（以下简称审核人）为了加强建设项目的审计监督，整合审计资源，规范投资项目管理，依据中华人民共和国审计法及国家和本省的工程造价管理法规及规定，经双方协商一样，签订本合同。第一条项目审核业务内容及范围：其次条 审核人、托付人的义务（一）审核人的义务1、向托付人供应担当本合同业务的专业人员名单、审核工作安排等，并按合同中约定的范围实施审核业务。2、合同签订后，审核人应组织人员收集有关资料，定期赴现场核实、测量，以保证审核结论的真实、精确。3、审核人必需根据国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公允、公正、合法的原则高质量地完成审核工作，维护各方合法权益。

27、4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。（二）托付人的义务1、托付人应负责与第三人协调，为审核人工作供应外部条件并协作审核人员工作。2、托付人应当在约定的时间内，向审核人供应与本项目审核业务有关状况及资料。第三条 审核人、托付人的权利（一）审核人的权利1、审核人在审核过程中，如托付人供应的资料不明确时可向托付人提出书面报告。2、审核人在审核过程中，有权对第三人提出与本审核业务有关的问题进行核对或查问。3、审核人在审核过程中，有到工程现场勘察测量的权利。（二）托付人的权利1、托付人有权向审核人询问工作进展状况及相关的内容。2、托付人有权阐述对详细问题的看法

28、和建议。3、当托付人以事实认定审核专业人员不按审核合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价审核成果文件错误给托付人造成经济损失的，托付人有权要求更换审核专业人员，直至终止合同并要求审核人担当相应的赔偿责任。第四条 审核人、托付人责任（一）审核人的责任1、审核人的责任期即本工程造价审核合同有效期。如因非审核人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。2、审核人责任期内，应当履行本工程造价审核合同中约定的义务，因审核人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向托付人进行赔偿。累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价审核酬金总额。3、审核人应按合同规定刚

29、好供应审核报告，并对其真实性、精确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清楚。（二）托付人的责任1、托付人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当担当违约责任，赔偿审核人的损失。2、由于托付人或第三人的缘由使审核人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则审核人应当将此状况与可能产生的影响刚好书面通知托付人。由此增加的工作量视为额外服务，托付人应按实际所延长的时间相应延长完成建设工程造价审核工作的时间，并补偿审核人额外的酬金。3、托付人对所供应的工程造价审核项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。第五条 合同生效，变更与终止（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。（二）当事人一方要求

30、变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方。（三）变更或解除合同的通知或协议应当实行书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍旧有效。第六条 审核业务的酬金及其支付方法（一）本工程造价审核工作酬金，托付人按以下计算方法、支付时间与金额，支付给审核人的酬金。1、服务酬金计算：按月工资计算服务酬金。本工程审核人员为两人，月合计工资为元。2、服务酬金支付：托付人按月向审核人支付服务酬金。（二）依据本工程特点极困难性，经过测算本工程审核时间为两个月。隐藏工程验收后支付第一个月的审核服务酬金，其余待审核报告交托付人后一次结清。（三）假如托付人在规定的支付期限内未支付工程造价审核酬金，自合同规定支付之日起，每

31、逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。第七条 其他约定（一）因建设工程造价审核业务的须要，审核人在合同约定外的外出考察，经托付人同意，其所需费用由托付人负责。（二）未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。（三）除托付人书面同意外，审核专业人员不应接受本工程造价审核合同约定以外的与工程造价审核项目有关的任何酬劳。审核人不得参加可能与合同规定的与托付人利益相冲突的任何活动。（四）建设工程造价审核合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价方法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第八条 本合同自年月日起先实施，至年月日终止。第九条 本合同一式四份，

32、具有同等法律效力，托付人、审核人各执两份。托付人： 审核人：（盖章） （盖章）工程造价合同9依据(中华人民共和国合同法)及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、等价有偿、公允、诚恳信用的基础上，经友好协商，就甲方托付乙方进行甲方开发的项目工程造价询问事宜，达成一样看法，特签订本合同，以资双方共同遵守。第一条 本合同词语定义及说明1、一审：对托付方托付的、未经其审核确定的施工单位编制的预(结)算进行审核。2、二审：对托付方托付的、且经其审核确定的施工单位编制的预(结)算进行审核。3、送审额：、托付方托付的、施工单位编制的预(结)算的总价值。、托付方托付的、已经审核确定的施工单位编制的预(

33、结)算的总价值。4、核定额：经受托方完成编制或审核完成，并经托付方确认合格的标底、预(结)算的总值。5、审减额：上述的送审额与核定额之差。第一条 托付事项甲方托付乙方对甲方开发的项目一(二)审的工程造价询问工作，包括编制标底、抽取钢筋、审核预(结)算等相关事宜。其次条 成果要求1、提交成果的内容：乙方向甲方提交的成果，按类别分为5类，成果名称、相应的成果内容见下表：乙方向甲方提交的成果文件均应加盖单位公章、负责项目工程造价询问工作的注册造价工程师的执业章及其签名。2、成果的具体程度乙方向甲方提交的成果文件，均应详实、细致、完整。甲方将在乙方询问服务时，据项目的详细状况，向乙方提交详细要求。3、

34、提交成果的时限：在甲方考虑任务量大孝项目详细特征等因素下，酌情确定乙方提交成果的期限，乙方应在甲方要求的期限内向甲方提交成果文件。有关期限要求，甲方在“服务通知单”内提出。4、成果的质量要求：预算误差率在 3 %内，钢筋误差率在 3 %内，一审结算误差率在3 %内，二审结算误差在1%以内。前述误差率均为乙方提交的成果与甲方确认、验收后的成果之间差值和乙方提交的成果数值的比率。第三条 成果验收甲方将刚好组织专业人员，对成果的完整性、精确性进行全面确认、验收。对于验收中甲乙双方的分歧，双方将以北京市造价处的询问结果进行确定。第四条 质量限制1、乙方在接受、完成甲方的托付工作过程中，应建立严格的内部

35、质量限制体系，确保询问成果的精确。2、甲方将不定期对乙方的质量限制体系、架构提出合理化建议，乙方须充分、刚好整改。第五条 计价与支付1、计价按成果类别计价，乙方询问的服务费计价原则见下表：2、支付原则上，乙方向甲方提交的服务、工作成果文件经甲方验收合格并书面确认后15日内，甲方向乙方一次性支付该次询问服务通知单涉及的询问服务之全部服务费。第六条 甲方权利与义务1、依据甲方项目进展的须要，向乙方委派工程造价询问项目。2、供应乙方审核工作所需的全部资料(不含标准图集、定额、各种手册等通用文件、资料)，并对所供应资料的完整性和真实性负责。3、协调乙方获得现场资料。在乙方要求下，经甲方确认确属必要的状

36、况下，组织乙方人员考察项目工地现场，并可负责召集、组织监理单位、甲方工程部有关人员参与相关的审核协调会议。4、负责协调询问工作中与预(结)算报审单位的沟通。5、按合同约定向乙方支付款项。6、除非另有说明，甲方享有服务、工作成果的学问产权。第七条 乙方权利与义务1、乙方应保证确有完成相应询问服务任务的资质、人员、办工条件、办公设备等到必备条件，合同签订后5日内，乙方应提交服务于本项目的人员名单并作为合同附件。2、接受甲方的托付、要求，接受工作任务并按甲方的要求仔细、负责、保质、保量地完成工程造价询问任务。3、按约定时间完成甲方支配的工作任务，并对服务工作成果的真实性、合法性负责。4、在询问服务过

37、程中，如项目实际须要或甲方认为确属必要时，乙方应参与有关现场会议、参与甲方组织的现场核量。5、乙方在询问工作中应遵守以下约定：(1)未经甲方允许，不能与施工方单独沟通。如工作须要，必需在甲方监控下进行沟通。(2)遵守甲方发出的工作指令，刚好支配有关工作。(3)工作成果的格式、具体程度等要求应符合甲方要求。(4)工作过程中遵守造价人员职业道德，保持廉洁自律，不能损害甲方利益。第八条 延长服务乙方免费向甲方供应工程造价管理方面的延长服务。该等服务由甲方提出内容、时间、地点、人员资格等相关要求，乙方需按甲方要求、免费对甲方进行如下针对性的相关服务：1、法律询问：在完成合同约定服务的同时，随时为甲方供

38、应有关工程造价询问内容的法律、法规询问。2、工程询问：在工程实施过程中，乙方可为甲方供应有关工程洽商管理、工程进度款支付、工程索赔处理、工程结算等工作流程的询问及建议。3、询问热线：为保证乙方的延长服务得到充分的落实，甲方除与乙方项目人员进行询问外，还可随时拨打询问热线进行相关询问。4、工程总结：成果完成后向甲方供应专业工作总结。5、人员保证：项目干脆负责人为总工程师，同时各专业负责人均配备具有丰富阅历的注册造价工程师或具有中高级职称的人，并确保人员到位。6、对接保证：在项目进行过程中如出现需协调和解决的问题及甲方有特别要求时，由乙方公司法人代表或其托付人干脆与甲方见面和沟通并加以处理，保证为

39、甲方供应最佳的服务。第九条 违约责任1、乙方未在甲方要求的成果提交期限内向甲方提交成果，每超期1天，应向甲方支付当次任务服务费的0.1%的违约金。2、乙方未按合同质量要求完成询问服务工作，提交成果误差超出合同约定误差率，每超出1个百分点(结算二审每超过0.5%)，应向甲方支付当次任务服务费的10%向甲方支付违约金。3、乙方在询问过程中，未经甲方同意更换主要业务、技术负责人的，需提前5日书面通知甲方。否则，应向甲方支付当次总服务费的10%向甲方支付违约金。第十条 保密条款1、在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互供应的资料、信息(包括但不限于商业隐私、

40、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同各项义务的除外。2、任何一方违反上述约定的，责任方应向合同其他方支付相当于服务费累计总额10%的违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。第十一条 争议解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；假如协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。第十二条 合同终止1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止。2、经甲乙双方协商一样，可以终止合同。3、

41、因不行抗力致使合同无法履行，甲乙双方可以终止合同。4、因解除而终止(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，其行为已符合(合同法)规定的法定解除条件，则甲方有权单方面解除合同。(2)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，假如甲方认为本合同已无必要接着履行或乙方在收到甲方要求其订正违约的通知后仍不订正其违约行为，则甲方有权单方面解除合同。(3)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，经甲方书面通知后在10天内乙方工作仍无实质性改进的，则甲方有权单方面解除合同。因乙方上述违约致使甲方行使解除权的，合同自甲方解除合同通知到达乙方之日起终止。合同解除后，不阻碍甲方向乙方追究违约

42、责任，乙方应当向甲方支付违约金并赔偿损失。第十三条 其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期暂定为二年。2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。4、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，每份均具同等法律效力。5、本合同签订地甲方：(盖章) 乙方：(盖章)法定代表人 法定代表人(或授权签约人)： (或授权签约人)：签订日期：年 月 日 签订日期：年 月 日工程造价合同10托付人名称：（甲方）吉林省xxx建筑工程有限公司受托人名称：（乙方）中国建设银行股份有限公司吉

43、林省分行我公司因 梨树县高标准基本农田建设项目 投标，依据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必需托付具有相应资质的工程造价询问机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。现由甲方托付乙方进行代理审核本工程的合理发包价，乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的工程预算审核，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款：一、甲方应负责供应设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师；二、乙方应依据甲方的托付事项，仔细做好对合理发包价的审核，对其无异议承诺书的签字盖章；负责按招标文件规定供应必需的造价工程师签字盖章；负责供应注册造价工程师证书供本工程开标时运用；负责答复

44、甲方提出的有关本工程的造价询问。乙方对于甲方的投标结果不予负责。三、其他事项：1.根据达成的约定双方规定，甲方一次性付给乙方费用2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效 甲方（单位公章）： 乙方（单位公章）：负责人（签字）：负责人（签字）：协议签订时间：年月日工程造价合同11关键词工程造价有两种含义：广义地讲，是指工程项目从筹建始终到竣工验收的全过程中建设单位所花费用的总和；狭义地讲，是指在施工阶段施工单位进行工程建设所花费的成本以及在工程发包阶段其投标价格和在工程结算阶段从建设单位所得到的工程建设费用(预期花费或实际花费)。造价限制就是指把建设工程项目造价限制在预定限额内，对建设单位、施工单位以及其他相关各方都具有特别重要的作用。造价限制应从多方面入手，如合理设置建设工程造价限制目标，加强建设工程施工