屋面防水合合同精编.docx

《屋面防水合合同精编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《屋面防水合合同精编.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、屋面防水合合同屋面防水合合同范本1建设单位：四川省省直属机关事务管理局(以下简称为“甲方”) 承包单位：(以下简称为“乙方”)为保障甲乙双方合法权益，依据中华人民共和国合同法及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：四川省法制办屋面防水改造工程。2、工程地点：督院街。3、工程内容：A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做SBS防水卷材、爱护层、屋面刚性防水层。B、墙面：、找平层、新做SBS防水卷材、爱护层压光。C、详细做法详见施工图。二、工期和质保期：1、按甲方要求，遇雨顺延。2、防水工程质量保修期5年。三、承包方式：1、乙方包工、包料、包质量、

2、包管理、包进度、包平安，结算时按实际施工面积为准。2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整匀称与基层有肯定粘结力，满意房屋综合验收的要求。四、甲方责任：1、非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。五、乙方责任：1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。2.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。六、合同价：合同价暂定：18.5万元(大写：壹

3、拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。本工程计价方式采纳建设工程工程量清单计价规范(GB50500-20xx)及其配套文件和20xx年四川省建设工程工程量清单计价定额及其配套文件作为计价方式。平安文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的成都市建设工程造价信息所列的单价(包括厂商报价)执行。七、付款方式：合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工一年以后支付。八、违约责任：甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决

4、。甲方：甲方代表签字(盖章)：乙方： 乙方代表签字(盖章)： 年 月 日屋面防水合合同范本2甲方：乙方：依据、及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：宜昌市猇亭区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及

5、方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3mm“SBS” 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3mm厚“ SBS ” 防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元/平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标

6、准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测

7、费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行

8、解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用;施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为

9、其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为三年;承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到

10、国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙

11、方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为三年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双

12、方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：屋面防水合合同范本3甲方：乙方：甲方有座落在_需做屋面防水、厕所防漏。现承包给乙方，经甲乙双方协商一样，特签订合同如下：工程名称：工程数量：约_平方米，结算时按实际面积计算。 承包方式：由乙方包工包料、屋面采纳_厚SBS防水卷材承包该项工程，每平方米按_元计算，厕所采纳_材料按_元每个或_元每平方米计算（其中不含税费）质量：乙方在施工过程中，保证根据防水操作规程施工，质量必需符合达到有关防水技术验收

13、标准规范，_年内，如因施工或材料缘由造成的渗漏返工，经鉴定是乙方施工技术或材料的缘由；其工料由乙方负责。如经鉴定是甲方爱护不妥；或人为破坏所酿成的漏水；一切开支费用由甲方全权负责。施工：屋面在现有地面粉刷收汤较光滑的干净地面基础上粘铺SBS防水卷材一层；天沟满刮油膏一层，再粘铺SBS卷材一层。付款方式：按单栋付款；施工队、材料进场后完成一栋屋面防水施工，下栋动工前付足前一栋防水款额_%.以此类推，本项目防水工程全部完工后_月内应付清全部防水款额。工期按甲方要求进度，从 _年_月_日至 _年_月_日完工，保证按时完成，但因人力不行抗拒缘由，不能正常施工，按实顺延。厕所防水工程全部完工后，乙方告知

14、甲方，甲方应在一星期内组织人员对厕所进行试水。试水期为一星期。一星期后如甲方未对厕所试水提出异议，应在完工后半个月（15天）内赐予乙方工程款一次性结算到位。违约责任：1、甲、乙双方签字后，必需严格履行合同约定，任何状况下如单方终止合同，违约方赔偿本项工程总造价的_%违约金给守约方。2、甲方必需按合同约定进行付款，如因付款影响工程进度工期由甲方负责。因拖延付款所造成乙方的一切经济损失由甲方全权负责。十、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商后列入备注内。 十一、本协议自签订之日起具有法律效力。十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效。甲方签字： 乙方签字：_年_月_日屋面防水合合同范本4甲方：

15、乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1.工程地址：湖北随县开发区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的.。4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1.屋面SBS每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达

16、到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1. 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。2. 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第三条：付款方式1.工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作为工程修理押金。2.工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第四条：施工平安：1.乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。

17、2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .甲方:乙方：年月日：屋面防水合合同范本5承包人(全称)： 分包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：

18、分包工程地点： 分包工程承包范围： 分包方式：二、分包工程造价三、工期开工日期：本分包工程定于 年 月 日开工; 竣工日期：本分包工程定于 年 月 日竣工; 合同工期总日历天数为： 天。四、工程质量标准及施工内容1、本分包工程质量标准约定为：2、施工内容：五、结算方式工程完成后，达到竣工验收条件，甲方组织相关部门进行验收，竣工验收合格后，30日内支付工程总造价的95%，余款在甲方和业主的工程结算办理完毕后二十天内付清。六、承包方义务1、开工前，甲方向乙方供应原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方作现场交底;清除影响施工的障碍物。2 、合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前

19、要有详细的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。3 、驻工地代表： 负责合同履行、办理验收、签证、变更登记手续，协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度，使施工能正常进行。4 、 甲方帮助乙方做好现场成品的爱护、防盗等工作。5、 甲方负责该防水工程项目的质量、平安、进度、文明施工和技术的检查和监督，组织工程质量的检查、验收。6、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程工序甲方有权责令其返工或停工，费用由乙方担当。因甲方缘由返工的，费用由甲方负责。7、 甲方对乙方交接的防水层成品有爱护的责任。七、分包方义务1 、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设

20、计细心施工，确保工程质量达到约定的标准，由于施工质量达不到要求造成的损失由乙方负责，投入足够的人力、物力，保证工期，因乙方的缘由不能确保工期，造成甲方的经济和其它损失完全由乙方负责。加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做的文明施工，担当由于自身责任造成的损失及各种罚款。2、工程完工未移交甲方前，负责对现场成品进行爱护。八、 工程保修1、工程质量保修期为5年，质量保修期从工程验收合格之日算起。2、保修范围：搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、

21、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。3、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后7个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可托付其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。4、施工中对防水成品损坏或污染，经甲乙双方确认，由甲方负责处理。须要返工的由甲方负责费用。九、争议甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可向当地人民法院起诉。方式解决：十、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份;本合同副本 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。十、补充条款：十一、合同的生效甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日