建筑工程用工劳务合同汇编.docx

《建筑工程用工劳务合同汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程用工劳务合同汇编.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程用工劳务合同建筑工程用工劳务合同1雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲乙双方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工阅历，技术工人应具备相应技术资质及生产实力，施工人员工种和数量应满意工程须要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工

2、和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必需达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必需依据天气自然环境等因素合理支配工期，支配好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：（1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为精确定）.（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械

3、、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日托付_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应根据合同的约定，向乙方供应合适的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、刚好整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时，应刚好支配人员组织验收。5、甲方应根据合同的约定向甲方刚好足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应根据合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时，应根据合同的规定平安、高效的施行

4、，刚好完成任务。3、乙方应根据合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必需根据国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求限制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、限制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检限制度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程

5、项目，甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定担当违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%担当违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的_%-_%担当违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效，

6、双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日乙方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日建筑工程用工劳务合同2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法和国家工商行政管理局，建设部颁发的建设工程施工合同文本，并依据省、市有关规定、本着同等自愿，协商一样的原则，结合本合同详细状况，双方达成以下协议：一、 工程概况工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需

7、的工具及原材料。、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20)，全部侧面全算，全部内口不粉。二、 承包价格空口实算36元/m2.三、 乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。四、 付款方式乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，并付本部分的80%, 整体完工后付清。五、 本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程用工劳务合同3用工方(以下简称甲方)：聘用方(以下简称乙方)：从事建筑劳务工作，甲乙双方在同等自愿、协商一样

8、的基础上订立本合同。一、用工约定：1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关系。3、合同有效期： 自签订本合同即日起生效，有效期为一年。4、该合同期满，如甲方接着留用乙方，可续签合同。甲方不再留用，该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职，应提前 7 日以书面形式通知甲方。二、工作职责：1、乙方要听从甲方的工作支配，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要仔细执行岗位责任制度、平安操作规程，杜绝各类事故发生。如违反平安操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负相应的责任。4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给

9、甲方带来经济损失的，乙方必需担当全部赔偿责任。三、工作时间：1、乙方在甲方工作期间，甲方按劳动法规定予以支付工资酬劳。2、甲方用工期间要建立考勤簿，无偿为乙方发放潍坊市建设行政主管部门印制的劳务工资管理手册。3、乙方必需按规定的劳动日出满勤，缺勤者必需提前一天以书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。凡缺勤者均扣发当日工资，缺勤超过 10 天，按不胜任岗位工作予以解除劳务合同。四、劳动爱护和劳动条件：甲方依据工作须要，向乙方供应必要的生活住宿条件及劳动工具和劳保用品，乙方离开时需将劳动工具归还甲方。五、劳动酬劳：1、甲方的工资安排应遵循按劳安排的原则;执行定时工资制的，甲方每月以货币的形式支付乙

10、方工资，工资以个人施工平方量或日工资计算，随市场价格调动。2、甲方支付乙方工资应遵循按月发放、足额发放、本人领取、现场公示的原则。六、有下列情形之一，甲方可解除本协议：1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;2、因乙方失职，给甲方利益造成损失的;3、不听从甲方的工作安排，有违法、违纪行为者;4、不执行岗位责任制度、平安操作规程，造成质量和平安责任事故者;5、隐瞒身体健康状况并影响工作者;6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;7、有违法违纪行为的。七、其它：1、本协议经甲、乙双方签字后生效。2、本协议未尽事宜，依据国家其他相关法律执行，并经甲、乙双方协商一样后，进行修订和补充。3、本协议一式二份

11、，甲、乙双方各执一份。4、本协议所称甲方必需是具备建筑施工资质的建筑业企业，乙方必需是年满18周岁身体健康的中华人民共和国公民。5、本协议是乙方维护自身合法权益索要劳动酬劳的依据。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程用工劳务合同4发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期_

12、日。四、承包范围：1、工程范围：在业主规定甲方范围内的_工程的_工程及现场平安文明施工。五、工作内容：依据施工要求的现场_等工作内容。六、承包方式：包工、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其详细目标如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中全部定额内外用工。2、包工期目标：乙方必需甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方缘由造成工期的施工进度不能满意业主要求，应担当相应违约损失。3、包平安文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。4、包质量目标：确保一次交验合格。七、承包费用：1、工程劳务承包价_元整；2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五

13、天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_的生活费；工程完成总工作量的_时，支付工程劳务承包价的_，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的_，余款在完全交工后_天内一次付清。3、如乙方在中途撤离或因其他缘由退场的，按工程完成工作量_支付，半成品或不合格工作量将不做结算。全部劳保费包含在包干价中，甲方不另担当。八、其他细则：1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；听从甲方管理，少说话，多做事的原则。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅自离开岗位，否则每发觉一人次罚款_元。3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如

14、发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并依据对工程影响大小，罚款_元。4、乙方必需做好承包范围内的成品和半成品的爱护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍惩罚。5、乙方应当有较强的经济基础，甲方由于其它缘由暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员_个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方担当由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不刚好等缘由造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延

15、工期。8、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。九、附则：1、本合同未尽事宜，双方本着同等互利，相互理解的原则另行协商。2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。甲方签（章）字：_年_月_日乙方签（章）字：_年_月_日建筑工程用工劳务合同5甲方：_联系方式：_乙方：_联系方式：_为了加强县乡马路养护与管理，稳定提高县乡马路路况，保证马路平安畅通，依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，经甲乙双方协商签订如下劳务协议：第一条 马路养护劳务内容1、甲方将养护线路：合计_公里

16、，以劳务方式交由乙方养护。2、乙方担当马路养护的内容：清扫路面、削高路肩、培路肩、清理边沟、清理塌方、填补缺口；安保设施、构造物、桥栏杆、百米桩的的维护和油漆，绿化管养、行道树的刷白等工作；做好马路巡路，特殊是雨雪后的巡路，发觉险情刚好向马路站汇报，并主动参与抢险。3、养护劳务经费：线路养护劳务经费年公里_元，合计_元。间断护栏油漆每个两元共计_个，合计 _元。警示桩油漆每个三元共计_个，合计_元。三项合计养护劳务经费_元。其次条：马路养护劳务期限自_年_月_日起至_年_月_日止。第三条：马路养护劳务质量标准1、路况指标：路面整齐、路肩顺适、边坡稳定、排水良好；绿化、桥涵、安保设施保持完好状态

17、，路况稳定，养护好路率稳中有升。2、加强马路养护，刚好清扫路面，保持路面整齐，清除塌方、路障，主动协作马路站对线路内的坑洞修补。3、路肩整齐不积水、无积累物、无杂草，边沟排水畅通、路面与路肩不脱节，绿化修剪治虫、管养刚好，路容整齐美观。4、桥头（涵顶）无跳车，桥涵排水良好，发觉危桥、危涵马上上报马路站，做到桥栏、K桩、百米桩、平安设施及标记牌整齐整齐、无倾斜倒地现象。5、发觉塌方应马上清理，确保畅通，同时应马上向马路站报告。每次塌方在_立方米以上，由马路养护站统一支配清理。6、具体的马路养护质量标准以浙江省发布的马路养护质量检查记录评分表为准。第四条：养护劳务作业平安管理在养护劳务作业中，乙方

18、应留意平安，杜绝平安责任事故的发生。第五条：劳务酬劳的支付方式和时间1、甲方依据约定的马路养护标准对乙方进行检查考核，并依据考核结果支付乙方的马路养护劳务费。2、甲方指定马路站及养工科对乙方养护线路进行巡查和检查，依据养护工作量和路况状况确定养护劳务费的支付。对达不到本协议约定的养护标准，养护检查人员刚好发出限期整改通知，不按时完成整改的，视情扣除养护劳务经费。造成路况严峻下降，又整改不力的，甲方有权解除养护劳务协议。3、马路养护劳务经费按季度由甲方以汇款方式支付给乙方，第一季度按养护经费总额的_%支付，其次季度按养护经费总额的_%支付，第三季度按养护经费总额的_%支付，第四季度按养护经费总额

19、的_%支付。若乙方违反协议，马路养护劳务经费按扣除后的标准支付。第六条：附则1、乙方同意在劳务协议期内医疗费用自理。2、甲乙双方约定，甲方为乙方购买一份意外损害保险，用于乙方在为甲方供应劳务过程中发生意外损害的补偿。保险期限与本协议期限相同。3、本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，如给甲方造成损失、应予赔偿。终止或解除本协议，双方互不支付补偿金。4、本合同一式四份，本合同一式_份，甲乙双方各执_份，甲乙双方签字后生效。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日建筑工程用工劳务合同6甲方：_乙方：_一、工程地点：_二、工程范围：_三、工程概况：_四、承包方式：_五、工程付款方式：1、按工程进度拔付工程款80%_元。工程结束，工程劳务款一次性付清。2、按工程总量的30%完成率支付工程款，总方量_。30%为_，拔款为_元;60%为_，拔款_元;90%为_，拔款为_元。100%完成，全部一次性付清。3、工程结束，工程劳务款一次性付清_元。六、工程结算方式：单价每平方米_元，工程结束按实际方量结算。七、乙方按甲方要求施工，详细要求：_。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，至工程款结清后失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日