建筑项目行业协议 建设工程施工合同协议条款.doc

《建筑项目行业协议 建设工程施工合同协议条款.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑项目行业协议 建设工程施工合同协议条款.doc（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同协议条款甲方： 乙方： 按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： 1.2开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 1.3质量等级： 1.4合同价款： 第2条合同文件及解释顺序。 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言： 3.2适用法律法规： 3.3适用标准、规范： 第条图纸。 4.1图纸提供日期 4.2图纸提供套数： 4.3图纸特殊保密要求和费用： 第5条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单： 5.2实行社会监理

2、的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 第6条乙方驻工地代表 第7条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求： 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间： 7.5办理证件、批件的名称和完成时间： 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： 7.7会审图纸和设计交底的时间： 7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求： 第8条乙方工作。 8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求： 8.2提供计划、报表的名称、时间和份数： 8.3施工防护工

3、作的要求： 8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求： 8.5对施工现场交通和噪音的要求： 8.6成品保护的要求： 8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求： 8.8施工场地整洁卫生的要求： 第9条进度计划。 9.1乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间： 9.2甲方代表批准的时间。 第10条延期开工。 第11条暂停施工。 第12条工期延误。 第13条工期提前。 第14条检查和返工。 第15条工程质量等级。 15.1工程质量等级要求的经济支出： 15.2质量评定仲裁部门名称： 第16条隐蔽工程、中间验收。 16.1中间验收部位和时间： 第17条试车。 第18条验收和重新检验。

4、第条合同价款及调整。 19.1调整的条件： 19.2调整的方式： 第20条工程预付款。 20.1预付工程款总金额： 20.2预付时间和比例： 20.3扣回时间和比例： 20.4甲方不按时付款应承担的违约责任： 第21条工程量的核实确认。 21.1乙方提交工程量报告的时间和要求： 第22条工程款支付。 22.1工程款支付方式： 22.2工程款支付金额和时间： 22.3甲方违约的责任： 第23条甲方供应材料设备。 23.1甲方供应材料、设备的要求（附清单）： 第24条乙方采购材料设备。 第25条设计变更。 第26条确定变更价款。 第27条竣工验收。 27.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间： 27

5、.2乙方提交竣工图的时间和份数： 第28条竣工结算。 28.1结算方式： 28.2乙方提交结算报告的时间： 28.3甲方批准结算报告的时间： 28.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间： 28.5甲方违约的责任： 第29条保修。 29.1保修内容、范围： 29.2保修期限： 29.3保修金额和支付方法： 29.4保修金利率： 第30条争议。 30.1争议的解决程序： 30.2争议解决方式： 第31条违约。 31.1违约的处理： 31.2违约金的数额： 31.3损失的计算方法： 31.4甲方不按时付款的利息率： 第32条索赔。 第33条安全施工。 第34条专利技术、特殊工艺和合理化建议。 第35条

6、地下障碍和文物。 第36条工程分包。 36.1分包单位和分包工程内容： 36.2分包工程价款的结算办法： 第37条不可抗力。 37.1不可抗力的自然灾害认定标准： 第38条保险。 第39条工程停建或缓建。 第40条合同生效与终止。 40.1合同生效日期： 第41条合同份数： 41.1合同副本份数： 41.2合同副本的分送责任： 41.3合同书制定费用： 合同订立时间： 年 月 日 发包方（章）： 承包方（章）： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人: 委托代理人: 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 鉴（公）证意见： 经办人： 鉴（

7、公）证机关（章） 年 月 日签订合同必读合同模板并不一定适合您现实所需，所以要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！签订合同时应注意以下事项：1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货

8、物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖

9、法院。 诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。但是管辖法院的约定必须明确具体，不能违背法律的规定，否则无效合同文件集合1、医疗器械销售、生产、药品2、图书报刊、报刊出版物零售、印刷3、音像制品销售4、酒类批发5、食品6、医疗结构设立7、烟销售8、餐饮9、旅馆、客房10、塑料制品、水性涂料生产加工11、道路运输、水陆运输12、汽车、摩托车维修13、人才中介14、劳务服务15、废旧金属收购16、成品油经营、储存17、加工、销售、回收金银18、文物经营19、经营性舞厅20、国画书法21、咖啡馆、酒馆22、报关业务23、水泥生产24、航空运输销售代理业务25、化妆品生产26、工程承包