[工程施工劳务承包价格]工程施工承包合同书.doc

《[工程施工劳务承包价格]工程施工承包合同书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[工程施工劳务承包价格]工程施工承包合同书.doc（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工劳务承包价格工程施工承包合同书合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。一起来看看本站wtt为大家精心整理的“工程施工承包合同书”欢迎大家阅读供大家参考。更多内容还请关注本站哦。工程施工承包合同书(1)发包方：_(以下称甲方)承包方：_(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同共同信守。1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_平方米。4.承包内容：_5.建筑安装工程造价：共计人民币_元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_7.工程开工日期：_年_月_日8.工程竣工日期：_年_月_日9.工程质量：以施工图

2、纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务： _11.乙方主要义务：_12.违约责任(1)甲方因自己原因延付工程价款时每逾期一天按应付款额_计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工每逾期一天按未竣工程造价_计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的乙方可以请求顺延工程日期还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期在保修期内属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定造成人身和财

3、产损害的承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：共_份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份双方各执一份。副本15份承包方7份发包方7份由发包方送建设银行一份。发包方(盖章)：_承包方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_ 签订地点：_工程施工承包合同书(2)发包方(以下称甲方)：_地 址：_ 邮码_电话_法定代表人：_ 职务_承包方(以下称乙方)：_地 址：_邮码_电话_法定代表人：_ 职务_依照中华人民共和国合同法和_市的有关规定经双方协商一致签订

4、本合同并依照合同内容全面履行。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元其中：人工费_元。(各单项工程详见工程项目一览表)第二条 工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额经双方商定本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作双方应根据工程协议书中第三条规定分别负责按时完成。三、在施工过程中如遇下列情况可顺延工期。顺延期限应由双方及时协商签订协议并报有关

5、部门备案。1.由于人力不可抗拒的灾害而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求而被迫停工或不能顺利施工者。第三条 物资供应一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品均由甲方负责采购供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。2.统配、部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂合用特殊材料及统配、部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点其他材料均由乙方负责采购供应。3.包工不包料工程全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。4.其他方式：二、由甲方

6、负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备由甲方负责办理申请、订货及加工引进成套设备在交付乙方前由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工应另签订协议)。四、工程所需材料如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时应事先取得原设计单位和甲方同意并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明必须经供应方试验合格后方准使用其试验费用应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证

7、明的材料要求重新试验其试验费用应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备如未按期供应或规格、质量不符要求经双方努力仍无法解决因此造成乙方的损失应由甲方负担。第四条 工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第( )项规定办理：1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算包干范围以外的费用;另按有关规定付款。3.按标准施工图单方造价包干结算包干范围以外的费用另按有关规定付款。4.包工不包料工程按预算定额规定的人工费结算。5.招标的工程按中标的价款结算。二、工程款拨付与结办法按现行规定办理(详见附件)。第五条 施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发

8、的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工要全部达到合格。二、要坚持按图施工任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失应由责任方负担：1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方乙方应以书面形式通知甲方由甲方在7天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件经甲乙双方签订协议后方准施工。2.在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时应在施工前按审批程序重新报批经审查处审核工程预算经办银行审查投资后并由甲乙双方签订协议方可施工。否则任何一方不得强行施工。3.在施工中如遇中途停建、缓建甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。4.在施工中如

9、发现甲方投资不足不能按时拨付工程进度款而中途停建、缓建给乙方造成的损失应由甲方承担。三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度凡隐蔽工程完成后必须经过验收作出记录方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收并作好记录重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加乙方可自行检查验收甲方应予承认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算应在施工前及时送经办银行做为结算工程款之依据。第六条 竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收如甲方不能按时参加验收须提前通知

10、乙方取得乙方同意后另订验收日期但甲方须承认竣工日期如再不按时参加验收其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格从验收之日起3天内乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失应由甲方承担。三、本项工程中的单位工程如需单独移交甲方在移交时双方应办理中间验收手续作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定乙方应负责无偿修理或返工并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后再行移交。由此造成工程逾期交付的乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工如遇某种材

11、料或设备双方均无法解决致使该项工程不能全部按期竣工经双方研究同意可做减项竣工并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：1.增减变更文件和其他洽商记录;2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;3.工程竣工后应绘制竣工图工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明提交建设单位存档。工程变更较大的可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后属于民用建设项目应于竣工验收后15天内属于工业建设项目应于竣工验收后30天内将竣工结算件送交甲方进行审

12、查。甲方应在接到竣工结算件后民用建设15天内工业建设20天内审查完毕如到期未提出异议由经办银行审定拨款。八、工程竣工验收后乙方对施工的土建工程质量负责保修一年采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)九、工程未经验收甲方提前使用或擅自动用由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。第七条 违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的每逾期一天应偿付给甲方

13、按预算人工费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项如拖期不付按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的甲乙双方应根据有关政策的规定另行协议。四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时当事人双方应及时协商协商不成时任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解;解决不了的可选择下述第( )项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁(2)直接向人民法院起诉。第八条 附则一、预算审查手续由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、

14、在本合同签订之前双方签订的施工准备合同(工程协议书)可做为本合同之附件。三、招标工程按市建设工程招标、投标暂行办法签订合同。四、双方商定的其他事项：第九条 合同附件一、工程项目一览表。二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议：六、有关补充合同：第十条 合同份数及有效期一、本合同一式_ 份甲乙双方各执正本一份并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位(发包方)：_工程负责人：_年_月_日建工单位(承包方)：_工程负责人：_年_月_日工程

15、施工承包合同书(3)甲方：乙方：由于工程施工需要甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人民共和国经济合法暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范经过甲乙双方充分协商达成以下条款双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：2、工程名称：二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价 一次性包死。3、工程工期：自开工 内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付30%主体验收合格后付至70%发包方进行竣工验收合格后付至95%其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源协助乙方解决施工现场出现的问题给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任严格按照施工图及相关规范进行施工必须遵守安全文明施工相关规定承担因为安全和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。2、质保金：承包总价的10%为保修金保修期满后付清全部承包价款。4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效保修期满质保金付清自行失效。甲方： 乙方：签字：身份证号：日期： 日期第 13 页 共 13 页