简单承包合同范本-承包合同范本.doc

《简单承包合同范本-承包合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单承包合同范本-承包合同范本.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简单承包合同范本|承包合同范本承包合同是保护和调整承包责任制这种经济关系的经济管理合同,简单承包合同怎么写呢?以下是在WTT为大家整理的简单承包合同范文，感谢您的阅读。简单承包合同范文1 发包人： (简称甲方)承包人： (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称： ;2、工程地点： ;3、工程范围：4、承包方式： 。二、合同工期1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量

2、标准：合格、按照*施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。 五，付款方式付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点

3、;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从

4、验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现

5、场代表_，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：(一)提交 仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生

6、效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简单承包合同范文2 发包人(全称)： (简称甲方) 承包人(全称)： (简称乙方)遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称： 。2.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：*年*月*日。计划竣工日期：*年*月*日。 工期总日历天数：*天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准：工程质量符合*标准。四、签约合同价与合同价格形式1.

7、签约合同价为：人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆 (¥ 888888 元);2.合同价格形式：固定价+变更签证五、结算及付款方式：1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。*2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。3、发生争议时，双方请当地仲裁

8、委员会或人民法院裁决。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同生效本合同自 签字、盖章之日起 生效。九、附则1、本合同一式 * 份，其中发包方*份，承包方 * 份。2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简单承包合同范文3 一、发包方：承包方：二、承包范围：1、项目工程名称 ，合同价 ，开工日期： ，竣工日期： 工程质量等级 。2、建筑面积： m2，三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任：1、乙方必须对工程质量、安全、工期

9、全面负(以下简称乙方) (以下简称甲方)责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期组织有关人员到项目检查工程质量和安全，如发现工程质量、安全达不到要求，由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外，还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。2、项目工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。五、甲方的责任：1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。解决工程施工中出现的技术问题，绘制竣工图，协助整理竣工资料。2、负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。七、补充协议甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日看了简单承包合同的人【END】第 9 页 共 9 页