劳务工程挂靠协议书 .doc

《劳务工程挂靠协议书 .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务工程挂靠协议书 .doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务工程挂靠协议书 协议书 甲方：_公司 乙方：_ 此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包_部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与_公司签订建筑工程劳务分包合同书。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款： 一、工程概况 1、工程名称：_部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 2、工程地点：_第号地块 3、工程内容：_部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 三、合同价额：_万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费_万元 四、甲方的基本权利与义务 权利： 1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千

2、分之四作为劳务管理费。支付方式：甲方以_公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。 2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。 3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害 4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。 义务： 1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。 2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。 3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务

3、 4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。 五、乙方的权利与义务 权利： 1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任 2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员 4、实行内部独立核算、自负盈亏。 5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉 义务： 1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。 2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方 3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。 4、整个工程的所有施工

4、人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。 5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。 6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。 7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。 8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。 9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。 乙方责

5、任 1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目建设工程施工合同并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件， 乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。 2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。 3、甲方与_签订的建筑工程劳务分包合同书待定由甲方履行的工程

6、施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与_因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。 4、乙方不得与_串通迫使解除甲方与_签订的建筑工程劳务分包合同，或中途另找其他劳务公司。 5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。 6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。 7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。 8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量 结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。 9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。 六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份 甲方：_ 法定代表人： 乙方代表人： 签署日期： 第 5 页 共 5 页