关于保修服务合同合集七篇.docx

《关于保修服务合同合集七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于保修服务合同合集七篇.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于保修服务合同合集七篇关于保修服务合同合集七篇 现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是本店为大家整理的保修服务合同7篇，希望能够帮助到大家。 保修服务合同篇1 甲方： 乙方： 甲乙双方就户外广告维修事宜。本着平等、自愿、互利的原则，经过充分协商，达成如下协议： 一、维修项目 乙方为甲方户外广告招牌全年的维修。 二、维修合同期限 年月日至年月日 三、合同价款及付款期限 全年维修合同总价款共计：元(元整)甲方应在合同签订双方确认后，一次性付清合同款。 四、验收标准:灯光亮度均匀，符合设计要求。

2、五、工作要求 1、乙方应严格按合同的各项内容组织开展维修工作，负责霓虹灯广告牌维修工作中的所有安全问题，承担由此造成的一切财产损失及人员伤害。 2、乙方应每年向甲方送交维修报告。除正常设备的维修保养外，当出现异常时，甲方物业部可随时呼叫乙方，乙方应在接到甲方电话24小时内赶到现场进行抢修工作。 六、质量保证 在本合同有效期限内，正常情况下乙方必须保证霓虹灯广告牌正常使用。甲方有义务为乙方的维修保养工作提供所需的工作环境和条件。 七、争议的解决 双方在协议履行过程中如发生争议，应通过协商进行解决。如协商解决不成，任何一方均可到合同履行地的人民法院提起诉讼。 八、生效及其它 本协议自双方签字盖章之

3、日起生效。本协议未尽事宜，甲乙双方同意本着平等、互利的原则协商处理。 甲方：乙方： 代理人：代理人： 日期：日期： 保修服务合同篇2 工程名称（以单位工程为准）：_ 发包方：（甲方）_ 承包方：（乙方）_ 工程名称：_ 本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。 一、保修期限 自工程竣工验收并取得建设工程质量合格证书之日起计算。 1民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年； 2建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月； 3建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期； 4室外的上下水和小区道路等市政公

4、用工程为一年； 5其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。 二、保修项目内容及范围 1屋面漏雨； 2烟道、排气孔道、风道不通； 3室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水； 4内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮； 5门窗开关不灵或缝隙超过规范规定； 6厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水； 7外墙板漏水，阳台积水； 8水塔、水池、有防水要求的地下室漏水； 9室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落； 10室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷； 11钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂

5、缝超过国家规范和设计要求； 12因施工单位造成的其他质量问题。 三、保修责任 施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。 四、保修抵押金 1保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中： （1）承包一般建安工程200万元以内的，按20计算；200万元（不含200万元）至500

6、万元的，按15计算；500万元以上（不含500万元）的，按10计算。 （2）单独承包装饰工程，按10计算。 2本工程保修抵押金为_元。 金额大写：_。 五、保修抵押金返还 工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。 1承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80为_元。 保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。 2单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。 六、争议 甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

7、第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁； 第二种争议解决方式：向_人民法院起诉。 双方约定按第_种争议解决方式解决。 七、合同生效与终止 1本合同自订立之日起生效。 2工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。 八、合同份数 1本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。 2本合同副本_份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。 九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。 十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不

8、在本保修范围内。 十一、双方议定的其他事项：_ 承包方（施工保修单位）： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 开户银行： 帐号： （公章） 保修合同订立时间：年月日 发包方（用户）： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 开户银行： 帐号： （公章） 年月日 保修服务合同篇3 甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。 一、保修设备附表： 代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人： 电话： 传真： 邮编： 设备使用地址： 二、保修范围及服务方式： 1、免费进行操作指导，技术咨询； 2、修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障； 3、机器出现

9、故障的应急维修： 4、定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，设备运作正常。 三、服务期限： 从年月日至年月日、保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。 四、质量保证： 乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。 五、以下情况不属乙方保修范围： 因电压不稳而造成的机件损坏： 因不按正常规则使用而造成的机件损坏； 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等； 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材； 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。 六、收费标准： 1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元； 2、甲方需乙方到市区以

10、外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费元。 七、违约责任： 乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。 甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2的滞纳金。 八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。 九、其他事项： 十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 签订日期：年月日 签订地点： 保修服务合同篇4 委托方(以下简称甲方)： 承接方(以下简称乙方)： 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的居

11、室室内装饰工程(以下简称工程)的有关事项，达成以下协议： 第一条：工程概况 1、工程地址： 2、户型(详见施工图)。 3、施工项目量：详见本合同附件装饰工程预算书。发生工程量变更的，以实际工程量为准。 4、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式： (1)乙方包工包料; (2)乙方只包工(甲方提供全部材料); (3)乙方部分包料及全包工; 5、工程期限个工作日(以乙方工作人员工作日为标准)。开工日期： 年月日，竣工日期：年月日(注：工期顺延天数未计入)。 第二条：工程造价 工程总造价：人民币大写：元(元)， 详见本合同附件装饰工程预算书。 第三条：设计、施工图纸 双方协商确认施工图纸采用以下

12、第种方式执行： (1)甲方委托乙方制作设计、施工图纸，图纸一式两份，双方各执一份; (2)甲方自行制作并提供设计、施工图纸，图纸一式两份，双方各执一份。 第四条：工程项目增减或变更 1、工程项目或施工方式如需增减或变更，双方应协商一致，签认书面工程项目增减单，同时调整相关工程费用及工期。施工过程中所发生的工程项目增减单为本合同附件。 第五条：施工现场和现场的移交 1、甲方应为乙方提供能正常施工的现场条件 (1)开工前三天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不宜搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; (2)免费提供施工期间的用水、用电; (3)负责到小区物管和有关

13、部门办理有关手续并缴纳各类费用，如小区有关部门要求乙方缴纳相关不合理的费用，甲方应负责与小区相关部门协商、缴纳; (4)乙方不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续，并向乙方施工负责人提供审批手续证明，交乙方施工现场负责人收留备案。 2、乙方的施工现场职责 (1)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定及质量标准，按期保质保量完成工程; (2)严格执行有关部门关于施工的规定，不得扰民及污染环境; (3)保护好原居室的煤气管道，保证室内上、下水管道的畅通; (4)工程完工后负责初步清扫施工现场，做到文明施工。 3、施工现场的移交 (1)甲方有

14、权利参与工程质量和施工进度的监督，有义务积极配合材料进场、分阶段验收、竣工验收等签认手续;甲方不在期间，指定为代理人对进场材料、分阶段验收、竣工验收、工程变更等进行签认; (2)施工过程中甲方对不符合约定的一项、多项工程有权利提出异议，经双方协商确认该异议成立的，乙方应负责修理以达到合同约定;如因甲方原因要求一项或者多项工程返工、修理的，工期应相应的顺延，并承担相应增加的费用。 第六条：材料的采购和进场 1、乙方采购的材料，应符合装饰工程预算书的要求，材料运输费用由方承担。 2、乙方采购的材料、设备如不符合国家标准质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3

15、、甲方自购的材料、设备，应符合设计、施工图纸的要求，并应按时供应到施工现场，材料运输费用由甲方承担。甲方提供的主要材料，由乙方负责保管，由于乙方的重大过失而造成的损失，由乙方负责赔偿。 第七条：工期顺延 1、工程项目增加或设计变更的工期顺延。 2、由于甲方支付款项时间或其它因素所引起的工期顺延。 3、停水停电以及小区规定不能施工的工期顺延。 4、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的工期顺延。 5、因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量造成返工的工期顺延。 6、由于甲方提供材料时间的原因造成的工期顺延。 7、施工中，甲方私自要求乙方施工人员擅自增减或变更工程项目所造成的工期顺

16、延。 8、人力不可抗拒工期顺延。 9、如因乙方的原因造成返工的，工期不变。 第八条：工程质量 双方约定以国家行业标准建筑装饰装修工程质量验收规xxxx-20xx为质量标准。施工过程中双方如对工程质量发生争议，可申请由云南省家装中心投诉调解部对工程质量进行认证，经认证若工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责并对不合格的项目进行整改;经认证若工程质量符合合同约定的标准，则认证过程支出的相关费用由甲方负责。 第九条：工程验收 1、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款接结清后，办理移交手续。 2、本工程自验收合格双方签字

17、之日起保修期为年。 3、甲方在接到乙方的验收通知后逾期未进行验收的，或者未经验收有任何使用行为的。 甲方(业主)：(签章)乙方：(签章) 住所地址：企业地址： 邮政编码：邮政编码： 工作单位：法人代表 保修服务合同篇5 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据双方签订的_项目户内精装修总承包工程施工合同，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议： 一工程质量保修范围和内容： 1、乙方在质量保修期内，按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。 2、凡属于乙方原因造成的各部

18、位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。 二工程质量保修期： 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。 三保修金支付： 本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付

19、保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。 四保修要求条款： 1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。 2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。 3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，

20、维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。 4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。 5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则 6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充

21、保修金，否则另加收此发生费用的50作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。 7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。 8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。 保修服务合同篇6 甲方：A公司 乙方：北京市XX装潢公司 鉴于乙方承包装修之甲方某公寓XX号房屋工程已于年月日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修

22、养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议： 1.本工程保修期为一年，自年月日起至年月日止。 2.乙方在保修期内工作范围为： 就装修工程所涉及全部项目（以年月日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及年月日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准）的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。 3.目前工程已存在的问题及乙方责任： 3.1花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应

23、予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。 3.2护墙板的板面目前变形较重，乙方应于年月份前进行更换或整修。 3.3木门现已变形，乙方应于年月份前进行整修。 3.4壁纸卷边，乙方应于年月份前进行整修。 3.5厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于年月份前新购反水弯并进行更换。 3.6前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。 4.乙方工作方式 在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日（节假日包括在内）内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。 5.法律责任 乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予

24、整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币元；若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。 6.结算 保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方（年月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算）。 7.本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。 甲方：A公司乙方：北京XX装潢公司 代表：代表： 保修服务合同篇7 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法

25、，经协商一致，对_（工程全称）签定工程质量保修书。 第一条工程质量保修范和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： _。 第二条质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_年；

26、 、装修工程为_年； 、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年； 、供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期； 、住宅小区内的给排水设施、道。等配套工程为_年； 7、其他项目保修期限约定如下： _。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条质量保修责任 、属于保修范、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单或者具有相应资质等级的设计单提出保修方案，承包人实施保修。 、质量保修完成后，由发包人组织验收。 第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项： _。 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人（公章）：_承包人（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 【关于保修服务合同合集七篇】14