关于工程合同汇总5篇.docx

《关于工程合同汇总5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程合同汇总5篇.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于工程合同汇总5篇 工程合同篇1 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址：公园道西侧 3、结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万，共计约20万、 4、合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5、施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方承担，甲方提

2、供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。 6、工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。 7、工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。 二、承包范围及承包方式 1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限： a、基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。 b、电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。 2、甲方要求：本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理

3、由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。 三、付款方式 乙方收到工程款同时提供正式收款发票。 1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。 2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95%。 3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五

4、日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。 4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。 四、结算方法： 1、工程造价： 土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。 2、执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做

5、调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。 3、甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。 4、采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的

6、价格为调差依据。 五、工程设计变更 1、工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划（或变更）范畴的工作内容，必须按计划（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。 2、设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（如果属于减项则调减工程价款）。 六、材料进场要求及计价 1、材料设备原则上甲方不供应，全部材料设备由乙方采购

7、，涉及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。 其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团 2、指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。 3、进场材料设备

8、与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。 七、工程管理 1、甲方委派工程师、总监理工程师为现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。 2、乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。 3、乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按

9、照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。 4、工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方按照城建档案移交目录的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。 5、乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款第二条），由乙方承担全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款

10、时扣除。 6、存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。 7、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。 八、违约责任 1、因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。 2、因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。 3、乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议

11、并承担因延期造成的一切法律责任。 4、如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。 5、乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。 九、双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的.，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠

12、债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。 十、此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，如果不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），如果保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分

13、之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开始。 十一本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，建设工程施工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。 十二、未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。 十三、本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）乙方（盖章） 法定代表人：法定代表人： 开户行：户名：账号： 年月日 工程合同篇2 委托人(全称)： 咨询人(全称)： 根据合同法及国家有关法律法规，经过双方协商一致，就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。

14、一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务; (一)工程建设项目日常管理咨询： 1.工程建设项目前期市场调研、项目建议书、可行性研究报告编审咨询;土地征用、招拍挂手续办理咨询; 2.勘察设计阶段咨询：勘察设计单位选定、勘察设计合同审核、控规、修建性详细规划、建筑方案选型及优化比选、施工图设计阶段造价控制咨询; 3.招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询; 4.施工合同专用条款拟定、审核咨询; 5.项目实施阶段管理咨询; 6.项目后期评价咨询; 7.建设项目其他相关咨询; (二)工程建设项目造价咨询： 1.建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价; 2.建设工程概算、预

15、算、结算、竣工结(决)算的编制、审核; 3.建设工程招标标底、投标报价的编制、审核; 4.工程洽商、变更及合同争议的签定与索赔; 5.编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。 二、本合同的措词和用语与所属建设工程咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分;1.建设工程咨询合同标准条件; 2.建设工程咨询合同专用条件; 3.建设工程咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件. 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度向咨询人支付酬金. 六、本合同的建设工程

16、咨询业务自年月日开始实施，自年月日终结。 七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程合同篇3 单选题及答案(共20题) 1.在FIDIC施工合同条件中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指()。 A.承包商的投标报价 B.合同价格 C.接受的合同款额 D.最终结算款减去索赔款 2.公开招标存在缺点的核心是()。 A.招标时间长、费用高 B.评标工作量大 C.申请投标人较多 D.要设置资格预审程序 3.债权人的撤销权自债权人

17、知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。 A.1 B.2 C.3 D.5 4.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。 A.2% B.2% C.5% D.7% 5.(20xx年真题)将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。 A.合同目的 B.索赔起因 C.索赔的合同依据 D.索赔事件的性质 6.在FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以()为基准日。 A.投标截止日期的同一天 B.签订合同之日 C.监理工程师发布开工会之日 D.投标截止日前第28天 7.监理工程师有权处理的索赔是承包商()。 A.依据合同条款提出的索赔

18、B.依据其他法律文书提出的索赔 C.提出的道义索赔 D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 8.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向()撤销。 A.建设行政主管部门 B.质量监督机构 C.监理单位 D.仲裁委员会 9.工程标底是工程项目的()。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 10.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用()确定价款。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照通常标准 参考答案：BAABCDACBA 11.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取()的措施。 A.将财产返还给对方 B.赔

19、偿损失 C.继续履行 D.追缴财产 12.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。 A.人民法院 B.监理单位 C.建设行政主管部门 D.建设单位 13合同法律关系内容包括()。 A.行为 B.权利 C.当事人 D.智力成果 14工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 15设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。 A.没收全部定金补偿损失 B.要求发包

20、人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50% 16在施工合同中，()是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 17施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。 A.10 B.10.5 C.11 D.

21、11.5 18承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。 A.应从委托人方获得附加监理酬金 B.应从委托人方获得额外监理酬金 C.应从承包方获得合理化建议的奖金 D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金 19合同生效应当具备的条件不包括()。 A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B.意思表示真实 C.不违反法律或者社会公共利益 D.必须采用一定的合同形式 20在施工合同中，项目经理是()授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。 A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人 C.总监理工程师 D.发包人代表 参考答案：11C12A13B14B15D

22、16D17A18D19D20.B20xx年注册监理工程师合同管理精选习题(二) 工程合同篇4 业主(以下简称甲方)：联系电话： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同： 一、工程概况 工程名称：。 二、工程量、价格 1、单价：元/m2。 2、工程款：元。 3、如需要增加工程量洽谈。 三、付款方式：现金付款。 四、设计 甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。 五、材料、水电由甲方提供。 六、工期 从年月日起至年月日止，工期为天。 七、材料运输 甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。 八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。

23、九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。 十、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。 十一、合同争议 出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份， 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程合同篇5 发包方：（以下简称：甲方） 承包方：（以下简称：乙方） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他法律法规之规定，本着平等、自愿、诚信、公平原则，甲乙双方经友好协商，就乙方承包零星工程维保项目事宜达成如下合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程范围： 3、工

24、程承包内容：合同约定的承包期限内出现的工程维保事项。 4、承包方式：包工包料，固定单价包干。 5、承包期限：，该承包期限自合同生效之日起算。 二、合同价款 1、本合同项下工程的固定单价为：（大写）元整人民币，即（小写）￥元）。该包干单价不因任何政策性因素或市场因素的影响而调整。 2、本合同项下所称固定单价已涵盖本合同第1.3条项下工程全部竣工验收合格以及维保各项工作所产生的人工费、机械费、材料费、企业管理费、劳保费、检测费（如需）、建安税金等全部费用。 三、付款方式 1、付款方式：。 2、付款时间： （1）按月结算，每月15日之前支付上个月经甲方审计部审核确认的工程款95%； （2）结算总价5

25、%作为保修金，保修期届满后，经甲方客服部确认乙方已履行全部保修义务的，甲方在15个工作日内结清保修金。 3、甲方按照第2条约定支付工程款前，乙方应向甲方客服部报送审核结算资料，由甲方审计部在7个工作日内出具书面的审核结算意见书，审核意见书经乙方确认后作为甲方付款依据。 4、乙方应在合同约定的付款期限前向甲方出具相应的建安发票，否则甲方有权相应顺延付款时间。 四、双方责任 1、甲方责任 （1）甲方向乙方提供两套建筑施工队平面图纸及供水、电源、仓库等施工必备条件。 （2）在施工期间探测及试压产生的水电费由甲方承担，涉及店铺及小区业主的各类协调事宜则由甲方负责。 （3）甲方应按照合同约定支付工程款。

26、 2、乙方责任 （1）乙方应当按照甲方、乙方确认的维保点后方可进行施工。 （2）乙方应委派现场代表负责对工程施工技术、安全、质量、进度、文明施工等方面进行统一指挥、调度、检查、指导和监督。 （3）乙方施工人员在履行本合同项下工程承包任务期间，应当严格按照安全生产标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。 （4）乙方在施工中应服从物业的安排与协调，做到完工清场、文明施工、禁止扰民。本工程所有施工建筑垃圾均应及时全部清运出现场，做到文明有序施工、安全标识清晰齐全、保持施工场地整洁卫生。乙方每道工序完成后,应及时清

27、理工作面上属于本班组应清理的杂物,保证下一道工序正常施工。 五、工程保修 1、工程保修期为个月，自每个单项维保事项竣工验收合格并移交甲方之日起计算。 2、保修期限内，乙方应当在收到甲方维保通知后24小时内根据维修项目向甲方提出维保方案，并在7个日历天内完成维保义务，否则，甲方有权委托第三方进行维保，由此产生的费用，甲方有权直接从保修金中抵扣，不足部分甲方有权向乙方追索。 3、保修期限内，乙方两次无法按照合同约定完成维保义务的，甲方有权没收保修金。甲方因为前述事由没收保修金，不免除乙方的保修义务，甲方没收保修金后，对于保修期内出现的维保事项产生的费用，有权向乙方追索。 六、其他事项 1、违约责任：甲乙双方均不得违反合同约定，否则应当按照法律及合同约定承担相应的违约责任。 2、本合同未尽事宜经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议自双方签字盖章之日起生效。 3、附件系本合同的有效组成部分，与本合同的其他条款具有同等法律效力。 4、甲乙双方因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，由工程住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。 5、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：签订日期：年月日 签订日期：年月日 20