设备安装工程合同样本3篇.doc

《设备安装工程合同样本3篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备安装工程合同样本3篇.doc（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、设备安装工程合同样本3篇甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间： 合同编号： 设备安装工程合同样本3篇 建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成约定的建设工程为目的，明确双方互相权利义务的协议。以下是律图网小编为大家细心预备的：设备安装工程合同样本3篇，欢迎参考阅读! 设备安装工程合同样本一 甲方： 乙方： 按照中华人民共和国合同法和有关规定，经双方商议全都签订本合同： 一、工程项目 (1)工程名称： (2)工程地点： (3)工程范围和内容： (4)工程造价：所有工程预算造价人民币_元 (5)工程期限： 所有工程自_年_月_日开工， 至_年_月_日竣 工。 (6)施工

2、前各项预备工作，按照双方协定及施工计划图，分离负责按时完成。 (7)施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延工期由双方准时商议签订协议。 a不行抗拒的灾难，被迫停工。 b因甲方变更方案或变更施工图 (8)工程所需的图纸有甲方负责提供。 (9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。 二、工程款结算 所有工程造价的结算方式，按下列规定办理。 1以审查的施工图预算加增减变更预算举行结算。 2工程款拨付与结算方法，按双方商议的现行规定办理。 三、施工与设计变更 1、乙方按照甲方的质量标准施工，达到合格。 2、要坚持按图施工，任何一方不得任意变更设计。施工中甲方如发觉设计有错误或不合理的地方，应以书面

3、形式通知乙方，双方商议解决。 四、竣工验收、结算与保修 1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工状况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方担当。 2、在举行竣工工程验收中如发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿维修或返工，并在双方协定的期限内完成，阅历收合格后，再行移交。 3、竣工工程验收，乙方在举行竣工验收前向甲方提供以下文件： (1)工程完工报告 (2)设备清单。 (3)工程分布图纸。 4工程竣工验收后，乙方对施工网络设备质量负责保修_年。保修按厂家提供的保修条款提供保修 网络设备在三个月之内浮现故障， 乙方提供新品替换，如因更新换代同一

4、型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种衔接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。 五、违约责任和仲裁 (1)因为乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方担当责任，负责解决未尽工程。 (2)双方不得借故拖欠各种对付款项。 (3)履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应准时商议解决，商议不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。 六、合同份数及有效期 本合同一式两份，有甲已双方各执一份。 本合同

5、自签订之日起生效。 甲方盖章： 乙方盖章： 经办人： 经办人： 电话： 电话： 地址： 地址： 签定时光： 年代日签定时光： 年代日 设备安装工程合同样本二 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好商议,甲方同意将 地段,所有土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下: 一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。 二、工程地点: 三、工程量:土石方约 万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。 四、承包方式:采纳包工的方式,单价以 元/m3基数。本工程所有渣土、运送、倒土及渣土办证手续费用等全部费用,所有由乙方负责,石方和混凝土结构双方商议另行计价。 五、结算办法:乙方进场后,甲

6、方先付 元给乙方进场费,以后按 立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后阅历收合格,在乙方完工七天内举行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。 六、税收由甲方担当。 七、甲方责任 1、水、电源由甲方提供。 2、甲方派技术人员到现场帮助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并准时举行隐蔽工程质量验收。 3、甲方负责派专人准时签收认定所做工程量,以协作乙方顺当举行后续工作。 八、施工日期:从开工日起有效 天内完成上述项目的施工任务。设计变更,以及自然灾难等不行抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如浮现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。 九、本合同未尽事宜,双方

7、另行商议补充完美协议。 十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。 甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日 设备安装工程合同样本三 工程名称： 工程编号： 发包方： 承包方： 签订时光： 签订地点： 按照中华人民共和国合同法和建造安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方商议同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位： 批准文号：(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位： 四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建造面积：(

8、平方米);其他：。 五、工程造价：万元，其中土建：万元，安装：万元。 其次条施工预备 一、发包方： 1.月日前做好建造红线以外的三通，负责红线外进场道路的修理。 2.月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除所有障碍物(包括架空的、隐蔽的)，并提供有关隐蔽障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建造许可证。 4.合同签订后天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建造安装施工图份，施工技术资料(包括地质水准点坐标控制点)份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会

9、审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方： l.负责施工区域的暂时道路、暂时设施及水电管线的铺设、管理、使用和修理工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工计划，施工预算，施工总进度方案，材料设备、成品、半成品等进场方案(包括月方案)，用水、用电方案，送发包方。 第三条工程期限 一、按照国家工期定额和使用需要，约定工程总工期为天(日历天)，自 年代日开工至年代日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。 二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1.按施工预备规

10、定，不能提供施工场地及水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工; 2.凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发觉缺陷需要修配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计计划转变或因为施工无法举行的缘由而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或延续间歇性停水、停电3天以上(每次延续4小时以上)，影响正常施工; 5.非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不行抗拒的因素而延误工期。 第四条工程质量 一、本工程质量

11、经双方讨论要求达到：。 二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建造工程规范、规程和标准举行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定： 1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定提供质量合格证，或举行检验合格后方可用于工程; 2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证，方可用于工程。对材料转变或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程; 3.隐蔽工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可举行下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程举行分项、分部和单位工程质

12、量举行评定，并准时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站举行结构中间验收; 5.承包方在施工中发生质量事故，应准时报告发包方派驻代表和当地建造工程质量监督站。普通质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理计划，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同讨论，并经设计建设单位签证后实施; 6.工程竣工后，承包方按规定对工程采取保修，保修时光自通过竣工验收之日算起。 第五条建造材料、设备的供给、验收和差价处理 一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标(详见附表二); 二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方选购; 三、发

13、包方供给、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才干用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法：。 第六条工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应按照中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算方法执行。 一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币万元;暂时设施费，按土建工程合同总造价的%，计人民币万元;安装工程按人工费的%，计人民币万元;材料设备差价万元，分次支付

14、，每次支付时光、金额。 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的%时，按规定比例逐步开头扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额每日万分之三的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方停、窝工损失的，应由发包方担当。 六、本合同造价结算方式：。 七、承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查;发包方在接到结算文件天内

15、审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可哀求经办银行审定后拨款。 第七条施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包方均不得擅自修改。 二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方准时以书面形式通知发包方，由发包方准时会同设计等有关单位讨论确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件举行施工。若发生增强费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调节合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，

16、提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采纳实施，节省的价值按国家规定分配。 四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增强造价时，必需另行商议，在取得投资落实证实，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。 第八条工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建造安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中，地下工程、结构工程必需具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质

17、量监督部门检验合格后，发包方须准时办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后，发包方方可使用。 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境庇护部(84)城建字第79号通知印发的建造工程保修方法(试行)执行。 第九条违约责任 承包方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工。因为维修或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任： 一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失

18、。 二、工程中途停建、缓建或因为设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。 四、承包方验收通知书送达日后不举行验收时按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第十条纠纷解决方法 任何一方违背合同规定，双方商议不成，按以下第()项方式解决： 一、向经济合同仲裁机关申请仲裁; 二、向人民法院起诉。 第十一条附则 一、本合

19、同一式份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同，送建造物所在地工商公证部门办理鉴(公)证。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方商议全都后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发包方：(盖章)承包方：(盖章) 法定代表人：(签章)法定代表人：(签章) 托付代理人：(签章)托付代理人：(签章) 单位地址：单位地址： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 邮政编码：邮政编码： 年代日年代日 经办建设银行：建造管理部门：鉴(公)证机关：(盖章) (盖章)(盖章)鉴(公)证看法： 经办人：(盖章) 年代日 年代日