建设工程勘察合同-建设工程勘察合同管辖.docx

《建设工程勘察合同-建设工程勘察合同管辖.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同-建设工程勘察合同管辖.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程勘察合同 建设工程勘察合同管辖 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_（由承包人编填） 勘察证书等级：_ 发包人：_ 承包人：_ 发包人委托承包人承担_工程项目的岩土工程任务，根据中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条工程概况 11工程名称：_13工程立项批准文件号、日期：_ 14岩土工程任务委托文号、日期：_年_月_日 15工程规模、特征：_ 16岩土工程任务（内容）与技术要求：_ 17承接方式：_ 18预计的岩土工程工作量：_ 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件 第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条工期 本岩土工程自_

2、年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条收费标准及支付方式 51本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。 52本岩土工程费总额为_元（大写_），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。 53本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之

3、日起承担应拨付工程费的滞纳金。 第六条变更及工程费的调整 61本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 62变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_ 第七条发包人、承包人责任 71发包人责任 711发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确

4、性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。713发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_元。 714开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用； 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致

5、使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任； 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用； 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点； 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。 715发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。 716发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，

6、承包人有权索赔。 717本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 72承包人责任 721承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。 722承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_。 723承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 724遵守国家及当地有关部门

7、对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。 725本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 第八条违约责任 81由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。 82在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应支付承包人工程费的50的费用；完成的工作量超过50时，发包

8、人应支付承包人工程费的100的费用。 83发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。 84由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。 85交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高

9、不超过返工项目的收费。 第九条材料设备供应 91发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。 92承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。 第十条报告、成果、文件检查验收 101由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。103隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检

10、查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。 104工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。 105工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。 106完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_天内

11、，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。 第十一条本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第十二条其它约定事项：_。 第十三条争议解决办法 本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十四条合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省

12、级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、承包人_份。 发包人名称（盖章）：_承包人名称（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_委托代理人（签字）：_ 住所：_住所：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 银行帐号：_银行帐号：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 建设行政主管部门备案（盖章）：_鉴证意见（盖章）：_ 备案号：_经办人：_（签字） _年_月_日_年_月_日 6