工程合同汇总9篇-1.docx

《工程合同汇总9篇-1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同汇总9篇-1.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程合同汇总9篇工程合同汇总9篇 随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编收集整理的工程合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 工程合同篇1 合同编号： 签订日期： 签订地点： 出卖方：（以下简称“甲方”） 买受方：（以下简称“乙方”） 乙方向甲方购买工程机械产品，为明确双方的合同权利和义务，双方遵循中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同。 一、产品概况及价款单位：元（人民币） 二、付款方式： 交货前，乙方应于本合同签订之日三日内支付货款，一次性全额付款元整。 三、产品质量标

2、准、保修期： 1、乙方购买的工程机械质量按生产厂家关于该型设备的产品标准执行，质保期为自交货之日起一年内或20xx工作小时截止，以先到为准。 2、乙方应按产品说明书正确使用与维护设备，因使用不当或人为损坏的由乙方自行负责。本项涉及的判断标准由甲方技术人员出具。 3、保修期内保修方按照质保规定履行保修义务，正常的设备故障与产品质量无关。保修方或机械厂家认为应能通过维护修复的，乙方应积极配合维修，不得阻碍或拒绝维护修复。正常故障发生后，乙方应积极采取替代措施避免损失，并不以此为由向甲方主张赔偿。 四、交（提）货地点、时间、提货人： 1、交货地点： 2、交货时间：自本合同生效之日起日内交货：在此期限

3、内乙方未付清价款，甲方交货时间顺延并有权拒绝交货，必要时可不经通知直接解除合同。 3、指定提货人：姓名联系电话五、运输方式、到达站港及费用负担： 甲方代办运输至交货地点，运费0元人民币由乙方承担。 六、包装标准、包装物的供应与回收： 主机裸装、随机工具及配件、备件箱装，包装物不回收。 七、验收标准、方法： 依据生产厂家关于该型设备的产品标准及供货明细由乙方自行验收。乙方应在收到购买的工程机械后当场验收。乙方签收后即视为承认甲方所交付的工程机械为合格产品。随机备品、配件工具随主机一同发送，交付与验收的标准。方法使用本条的规定。 八、双方的权利、义务及违约责任： 1、乙方付清设备全部价款前甲方保留

4、对该设备的所有权，乙方不得将该工程机械进行抵押、质押、转让或者用于清偿其他债务。乙方存在违约行为的，甲方有权将该设备收回。 2、乙方违反本合同第二条的约定，未按期一次性付款的，逾期金额按日万分之五的利率向甲方支付逾期付款违约金。 3、当乙方逾期付款超过十五天后，甲方有权采取措施停止乙方对该设备的使用或者直接收回该设备。甲方收回设备的，乙方必须在甲方取回该设备之日起的一周内向甲方付清全部欠款、赎回该设备，由此引起的一切后果和甲方因此所支出的全部费用均由乙方承担；乙方届时未赎回的，甲方有权将该设备另行出卖，所得款项用于偿还乙方的欠款，多余部分退还给乙方，如果不足以偿还欠款的，甲方仍有权要求乙方继续

5、偿还。 4、乙方在使用设备过程中造成他人人身伤亡或者财产损害的，由乙方承担责任，与甲方无关。 5、因不可抗力或者其它原因造成工程机械灭失的，乙方应继续承担还款责任。 6、交货地点在福建省内，交货之日起六个月内乙方需将工程机械运至福建省省外施工的，必须事先书面取得甲方的同意，并且向甲方支付该机械销售价格的2%作为服务费补偿；乙方擅自将该工程机械运至福建省省外施工的，应承担违约责任，向甲方支付相当于该工程机械销售价格的7%的违约金并承担由此给甲方造成的损失。 7、交货地点在省外的，如果乙方在交货之日起的六个月内将设备转移至他省的，乙方应提前五日通知甲方；乙方未履行通知义务的，构成违约，应向甲方支付

6、该机械销售价格的3%作为违约金。8、为便于售后服务，乙方同意在接受工程机械时由甲方保留工程机械专用钥匙壹把，以作备用。 9、以上各项因乙方违约导致甲方的损失，包括但不限于为收回该工程机械所支出的全部费用、甲方为追索债务而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费、保管费等，由乙方承担。 九、争议的解决 甲、乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决，协商不成引起诉争的，双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 十、本合同未尽事宜，双方可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等效力；与本合同有关的所有文书，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。十一、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。 十二、本合同自

7、双方签字盖章之日起生效。 十三、提示： 甲方提示乙方、丙方对合同各条款认真阅读，作全面、准确的理解，并应乙方的要求作了相应的说明，签约各方对本合同的含义认识一致。 甲方：乙方： 地址：地址： 法定代表人：身份证号： 代理人：代理人： 开户行：电话： 账号：传真： 工程合同篇2 业主（以下简称甲方）：联系电话： 施工队（以下简称乙方）：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同： 一、工程概况 工程名称： 二、工程量、价格 1、单价：元/m2。 2、工程款：元。 3、如需要增加工程量洽谈。 三、付款方式：现金付款。 四、设计 1、甲方须向乙方提供

8、图纸及施工方案一套。 五、材料、水电由甲方提供。 六、工期 从年月日起至年月日止，工期为天。 七、材料运输 甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。 八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。 九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。 十、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。 十一、合同争议 出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 本合同一式两份， 甲乙双方各执一份。 甲方（签字）：乙方（签字）： 20xx年20xx年月日 工程合同篇3 _（以下简称委托人）与_（以下简称咨询人）经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同是根据中华人民共和国合同法和国家建设部、国家工商

9、行政管理总局印发的建设工程造价咨询合同示范文本（GJ-20xx-0212）制定的。 第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务 （一）项目名称（全称）：_ （二）建设地址（全称）：_ （三）项目咨询业务范围： （A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价； （B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核； （C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核； （D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔； （E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。 第三条咨询人、委托人的义务 （一）咨询人的义务 1向委托人提供与工程造价咨

10、询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。 2咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 （1）“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作； （2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务； （3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第（一）款第4项、第五条第（二）款第3项规定，应增加的额外工作量。 3合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设

11、施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。 4咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。 5在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 （二）委托人的义务 1委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。 2委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。 3委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。 4

12、委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。 第四条咨询人、委托人的权利 （一）咨询人的权利 1咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。 2咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。 3咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。 4咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。 （二）委托人的权利 1委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。 2委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。 3当委托人以事实认定咨询专业人员

13、不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。 第五条咨询人、委托人的责任 （一）咨询人的责任 1咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。 2咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金直接经济损失或按合同的酬金（扣除税金）的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额

14、（除去税金）。 3咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。 4咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。 5咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件（含工程量计算书及底稿、编审的概（预）算书、结（决）算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件）的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。 （二）委托人的责任 1委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。 2委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补

15、偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。 3由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，委托人应按实际所延长的时间相应延长完成建设工程造价咨询工作的时间，并补偿咨询人额外的酬金。 4委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。 第六条合同生效，变更与终止 （一）本合同自双方签字盖章之日起生效。 （二）当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。 （三）变更或解除合同的通

16、知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。 第七条合同争议的解决 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： （一）提交_仲裁委员会仲裁； （二）依法向_人民法院起诉。 第八条咨询业务的酬金及其支付办法 （一）依据中华人民共和国合同法、江西省发展计划委员会关于规范建设工程造价咨询服务收费的有关问题的通知（赣计收费字20xx1177号）的规定，建设工程造价咨询工作的正常服务、附加业务和额外服务的酬金，委托人按以下计算方法、支付时间与金额，支付给咨询人的酬金。 1委托

17、人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金； 2委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金； 3委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金。 （二）咨询人应于_年_月_日前（含当日）向委托人交付咨询成果文件。如果由于咨询人自身原因延误支付，每延误一天，应减收该项目咨询费的千分之二。 （三）如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。 （四）如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不

18、得拖延其无异议酬金项目的支付。 （五）双方同意用_货币支付酬金，按_汇率计算。 （六）双方同意：签订合同时预付总酬金的20定金_元，当提交咨询成果初稿时，预付总酬金的50，剩余部分酬金待咨询结果定案时一次付清。 第九条其他约定 （一）因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。 （二）咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。 （三）未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。 （四）除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不

19、应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。 咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。 （五）下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 2“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 3“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 （六）建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地

20、方规章。 （七）建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 第十条附加协议条款：_。 第十一条本合同自_年_月_日开始实施，至_年_月_日终止。 第十二条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。 委托人：_（盖章）咨询人：_（盖章） 法定代表人：_（签字）法定代表人：_（签字） 委托代理人：_（签字）委托代理人：_（签字） 委托人地址：_咨询人地址：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 电子信箱：_电子信箱：_ _年_月_日_年_月_日 工程合同篇4

21、 项目名称：_项目委托人：北京市发展和改革委员会项目代建人：_项目使用人：_ 根据中华人民共和国合同法、北京市政府投资建设项目代建制管理办法（试行），为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托人、代建人与使用人三方协商同意，签订本合同。 一、项目概况项目名称：_项目总投资：_（万元）（以批准的投资概算为准）建设地点：_建设规模：_建设内容：_ 二、代建项目管理范围和内容：_ 三、代建项目管理目标投资控制金额：_（万元）（以代建人投标报价为准）工程质量标准：_代建管理期限：_个日历天 四、代建管理费金额（大写）：_元人民币￥：_元 五、本合同由以下文件

22、组成1.三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2.委托代建合同书3.专用合同条款4.通用合同条款5.中标通知书6.投标书及其附件7.招标文件及其附件（或描述代建项目的技术性文件）8.初步设计文件及其审查批复文件9.标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。 六、本合同中的有关词语含义与本合同中赋予它们的定义相同。 七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人提供项目建设的必要条件。 八、代建人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担代建任务。 九、使用人承诺，遵守本合同中的各项约定，协助代建人完成代建工作。 十

23、、本合同一式_份，具有同等法律效力，三方各执_份。 委托人：（签章）_代建人：（签章）_使用人：（签章）_法定代表人：（签章）_法定代表人：（签章）_法定代表人：（签章）_地址：_地址：_地址：_邮编：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_电话：_ 工程合同篇5 只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有法律约束力。以下是“维修工程施工合同范本”，希望能够帮助的到您！ 甲方（发包人） 乙方（承包人） 签订日期： 甲方：乙方： 根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一

24、致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 第二条工程范围 乙方承包的工程范围： 拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。 第三条承包方式 承包方式：包工包料 第四条合同工期 一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。 第五条工程价款 （一）工程价款（含税）为：（大写）（小写）￥元。 第六条工程价款支付 按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程

25、按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。 第七条工程质量 一、甲方应在乙方进场前一日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。 二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。 三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。 四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。 五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。 第八条验收 一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。 二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到

26、合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。 第九条质量保修 一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。 二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。 第十条甲方权利和义务 一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。 三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。 第十一条乙方权利和义务 一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。 二、参加甲方组织的现场交底，配合形

27、成书面交底文件。 三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。 四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。 第十二条违约责任 一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。第十三条合同的生效与解除 一、合同生效 本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力

28、。本合同一式四份，双方各执二份。 第十五条争议解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。 第十六条付款方式 经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款；剩余10%工程款自验收合格之日起一年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。 合同附件： 1、略 2、施工图1张路面维修工程费用清单 （以下无正文） 甲方：乙方： 代表人：代表人： 地址：地址： 电话：电话： 工程合同篇6 转让方：(以

29、下称甲方) 住址： 法定代表人： 受让方：_(以下称乙方) 住址：_ 身份证号：_ 为实现生产经营需要，甲方向乙方转让甲方拥有和控制的机器设备，经甲乙双方协商一致，特签订本合同： 第一条设备名称、规格、数量、价格 甲方转让给乙方的设备为20xx年6月出产的辽宁抚顺QUV50A型(产品编号：1460)履带式强夯机壹台，经双方约定价格为人民币。 第二条付款方式 在本合同生效后2个工作日内乙方向甲方支付人民币的定金，其余转让款人民币乙方在本合同生效后10个工作日内向甲方支付。 第三条设备交付时间 甲方在收到乙方支付的定金人民币后5个工作日内，甲方将本合同项下所转让机器设备移交给乙方。 第四条陈述保证

30、承诺 甲方的陈述、保证与承诺： 1.甲方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司; 2.甲方具有转让设备的权利能力和行为能力; 3.甲方保证对所转让的设备现况已向乙方作充分的陈述、说明; 4.甲方为设备在转让乙方前引起的债权债务，独立承担责任，与乙方无关。 乙方的陈述、保证与承诺： 1.乙方具有受让设备转让的权利能力和行为能力; 2.乙方对甲方转让的设备作了充分了解，并同意在该状况下受让; 3.乙方保证有能力支付全部转让价款，并执行本合同规定的乙方义务; 4.乙方保证未经甲方同意，不得以甲方名义从事任何活动。 第五条移交验收 甲、乙双方应组织有关人员办理转让设备的移交手续，移交清单

31、经双方代表签字确认后视为甲方已将设备移交乙方。 第六条费用负担 转让设备的拆卸、运输及安装等费用由乙方承担。 第七条违约责任 1.本合同签订后，甲乙双方应认真履行，因一方过错给另一方造成损失的，应当承担由此而产生的违约责任。 2.甲方收到乙方支付的设备定金人民币后，未依期交付转让设备，按每天人民币500元支付违约金给乙方，乙方有权要求甲方继续履行合同。甲方在10个工作日内不交付转让设备，视甲方中途毁约，乙方有权解除合同，甲方应退回已收乙方款项，并按转让价款总额5%支付违约金给乙方; 3.乙方在本合同生效后，未能按约定期限支付定金人民币，按每天人民币500元支付违约金给甲方，逾期10天，视乙方中

32、途毁约，甲方有权解除本合同，乙方应按本合同转让价款总额5%支付违约金给乙方; 4.乙方逾期支付余下转让金，视乙方中途毁约，甲方有权解除本合同，乙方保证在5个工作日内将设备按甲方移交前状态归还甲方，如有损毁乙方应负责修复或照价赔偿，乙方支付的定金甲方不予退回。 第八条不可抗力 本合同所称不可抗力，是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.本合同所称不可抗力包括但不限于下列情况： 宣布或未宣布的战争、战争状态、封锁、禁运、政府法令或其他政府行为; 火灾、水灾、台风、飓风、海啸、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情; 合同双方认同的其它不可抗力事件。 2.任何一方由于不可

33、抗力且自身无过错造成的全部或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。如不可抗力导致本合同目的无法实现，任何一方均有权解除合同。 3.遇有不可抗力的合同一方，应在合理期限内将该不可抗力事件的情况以书面形式通知合同另一方，并在事件发生后15日内，向其提交全部或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。 如果发生不可抗力，合同任何一方均不对因无法履行或迟延履行义务而使对方蒙受的任何损害以及增加的费用和损失承担责任。主张不可抗力的合同一方应采取适当方法减少或消除不可抗力的影响，并在合理期限内设法恢复履行因不可抗力而受影响的合同义务。 第九

34、条保密条款 合同任何一方应将本合同及与订立本合同有关的所有细节，双方之间的相互联系及提供的文件作为秘密资料对待。 除系本次设备转让需要之目的外，其余未经另一方的事先书面同意，不得以任何方式向本合同双方之外的任何一方泄露，但为了本合同的目的而向有关中介机构、金融机构及监管机构披露有关本合同资料则不受此限制。 第十条合同生效 本合同经甲、乙双方授权代表签字并加盖印章后生效。 第十一条合同的变更与修改 本合同的修改须经甲、乙双方协商一致，只能采取书面形式，并由甲、乙双方授权代表签字、盖章。 第十二条法律适用 本合同之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。 第十三条争议解决 1.因

35、履行本合同发生争议，由争议双方友好协商解决，协商不成，双方同意在甲方所在地人民法院进行诉讼。 2.争议解决期间，合同双方应继续履行除争议事项之外的本合同其它各项约定。 第十四条其它事项 1.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份; 2.本合同未尽事宜，由甲、乙双方订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程合同篇7 1引言 建筑工程领域管理的多元化格式在我国已经形成了一种多元化格局，是多元化趋势的必然形成过程，多样化工程管理模式也渐渐的出现了，并且建筑工程招标管理也在不断的完善和改进

36、。如果使合同在投标阶段发挥更强大的作用，就可以保证建筑工程的质量，更能保证招标工作的公正，公开和透明，对于规范建筑工程的行为具有积极的影响作用。 2建筑工程招标与合同管理的关系 建筑工程与合同管理的关系非常密切的，二者相辅相成而且相互制约。对于建筑工程招标这种含有竞争性质的工程，合同管理就为其提供了法律保障，那么二者都要按照建筑工程法定程序来完成自己的责任和义务，共同制约着双方。 2.1招标过程是合同管理的一部分 从理论上来说招标过程是合同管理的一个部分，所需要的投标最终结果都会用合同的形式来表现，现阶段招标从属于建筑工程合同阶段，是要想形成合同管理必须要做的基础行为。而招标人通常想要用最小的

37、成本来达到最大的效益并且遵守工程建设中所规定的相关条款，招标谈判也是一种竞争性条款在形成合同的过程中。 2.2合同是对招标过程的规范化 建筑工程的合同重要组成部分就是招标的成果，一契约的形式来确定双方招标的成果，在双方权利与义务通过法律的规定下得到最大的保护，合同可以说是一种事前的规范，对双方的行为进行约束和管理，是管理机构用科学化的方法进行全面的管理。建筑合同的订立通常用招标文件作为主要参考文件，必要的时候要对条款进行参考，并且对工程的技术性要求进行有效的控制规定，目的就是为了使招标成果在法律的规定之内，得到更有效地完善和规范，从而保证照片文件具有法律效力。 3合同管理在招投标中的作用 要想

38、发挥合同管理在招标阶段的作用，首先需要做的就是将合同管理与招标工作紧密的结合起来，更有效地为下一步工作打下坚实的基础，并且是招标过程具有透明化，公正化的模式，使招投双方的行为都更加的规范，对招标过程进行监管，从根本上做到真正的解决管理不到位不严格的问题。因为招标管理和合同管理不属于共同的部门，而且对于建筑工程合同管理的了解不是很清晰，那么招标管理机构就会仅仅对于加强保密程序非常的关注，对开标环节也更加重视，但是实际上对于这种行为是不可取的，造成了招标文件履行不到位的现象，在细节上不能做到真正的落实发挥合同管理的作用，那么结合这样的问题，要形成链条是管理在招标过程中，对监管工作的主动权掌握方面更

39、加的有效，规范化管理。 4完善建筑工程招标阶段合同管理的措施 从建筑工程招标阶段的细节出发，在完善建筑工程招标阶段合同管理制度。就要强化相关监督部门的程序规范行为的原则，是招标行为在公开、公正、透明的环境下进行。 4.1完善建筑工程招标办法 在招标管理方法上，需要明确相关的规章制度，来加强建筑工程招标管理，这样就可以扩大招标所包含的范围，对于国家所规定的工程招标管理方法的执行要严格的遵守。对于非法行为要给予必要的惩罚，及时对相关信息进行了解，是招标管理更加严谨规范，在严密的监管范围内施工是非常必要的。 4.2加强招标资格预审工作 现阶段我国建筑工程招标范围不断扩大，工程建设方面就需要了解更多的投标方式的信息，那么就此来了解以下几个方面：第一，要了解工程师，项目经理以及相关工作