土木工程合同管理-试题汇编.doc

《土木工程合同管理-试题汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土木工程合同管理-试题汇编.doc（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、08级、09级工程管理各位同学：现将土木工程合同管理的试题汇集发给你们,请认真对照教材做一遍。试题汇编分为：1。试题结构介绍。2.试题样卷。3。模拟试题 。 4.试题分类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼.）预祝考试成功! 彭老师2011年11月27日 试题结构；一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分）二、多项选择题 (本大题共5小题.每小题2分，共10分)三、名词解释题 （本大题共5小题.每小题3分，共15分)四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）五、案例分析题 (本大题共2小题.每小题15分，共30分） 样卷一、单项选择题 （本大题共20小题.每小题1分,

2、共20分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的.请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选或未选均无分。1合同担保方式中,既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( ) A保证 B定金 C留置 D抵押2当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（ ) A同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C先履行抗辩权 D后履行抗辩权3对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同? （ ) A建设行政主管部门 B工商行政管理部门 C合同管理部门 D人民法院4依据合同法的规定,执行政府定价或政府指导价的合同，合

3、同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应( ） A按原价格执行 B按新价格执行 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行5合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )A因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任 B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D订立合同时，由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自已负责6投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（ ) A投标文件的密封不符合招标文件的要求 B投标文件中附有招标人不能接受的条件 C

4、。购买招标文件后不递交投标文件D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正7评标委员会成员人数应为!人眇上的单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数 的（ ） A14 B13 C12 D238如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是( ） A图纸 B工程量清单 C中标通知书 D施工合同专用条款9承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（ ) A由建设单位主管部门确认和提出修改意见 B由业主确认和提出修改意见 C由工程师确认和提出修改意见 D由项目经理确认和提出修改意见10在建设工程施工合同履行中,工程师接到承包人延期开工申请后,以书面形式答复承包人的时限为(

5、 ） A24小时 B48小时 C3天 D7天11工程项目施工合同以付款方式划分可分为：总价合同;单价合同：成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是( ) A一一 B一一 C一一 D一一12当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（ ） A仲裁委员会主任指定 B仲裁庭指定 C当事人共同选择 D仲裁委员会指定13投标保函的金额一般为投标报价总金额的（ ) A0.1%0。55% B0。5%3 C35% D51014在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的 是( ) A业主 B承包商 C分包商 D设计单位15按照惯例，下列风险中应

6、由业主承担的是（ ) A一个有经验的承包者不能预测的情况的风险 B进度和质量风险 C材料和设备采购风险 D报价的完备性和正确性风险16建设工程合同可以从不同角度进行分类,从完成承包的内容分，可分为（ ) A建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同 B建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同 c施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件 D计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同17投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（ ） A7天 B14天 C28天 D30天18按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或条件索赔和（ ） A工期拖延索赔

7、B综合索赔 C承包商与业主问的索赔 D单项索赔19FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（ ) A施工全部完毕之后 B工程移交之后 C保修期满之后 D竣工验收报告批准之后20如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式是（ ）A和解 B调解 C仲裁 D诉讼二、多项选择题 （本大题共5小题。每小题2分，共10分） 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分. 21当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包括（ ） A。假借订立合同，恶意进行磋商的 B

8、泄露对方商业秘密的 C提供虚假情况的 D故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E经过艰苦的谈判但最终未签订合同的22我国招标投标法规定，建设工程招标方式包括（ ） A公开招标 B邀请招标 C议标 D地区内招标 E行业内招标23按我国建设工程施工合同(示范文本)的规定,应由发包人完成的工作包括( ) A土地征用和拆迁 B临时用地申报批准手续 C提供工程地质报告 D做好现场安全保卫工作 E提供工程进度计划表24在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有（ ） A委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费 B委托人因故要求中途停止设计时,承包人不退还已多付的设计费 C委托

9、人因故要求中途停止设计的,承包人需要退还已多付的设计费 D因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的,应增付设计费 E委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金25FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（ ） A对工程质量负责 B在缺陷责任期内负责照管工程现场 C执行工程师发布的各项指令 D拒绝接受指定的分包商 E对施工现场的安全负责三、名词解释题 （本大题共5小题.每小题3分,共15分）26合同法律关系27指定分包商28工程索赔29不平衡报价法30缺陷责任期,四、简答题（本大题共5小题.每小题5分,共25分）31简述违约责任与缔约过失责任的区别。32简述工程项目施工招标应具

10、备的条件.33在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担?34新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围?35简述引起工程费用索赔的主要原因.五、案例分析题 （本大题共2小题。每小题15分，共30分） 36某项工程建设项目，发包人与承包人按建设施工合同文本签订了工程施工合同,工程未进行投保.在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成相应的损失,承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下： （1)遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任. （2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任,

11、承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。 （3)承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4。2万元,发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3。8万元，发包人应予支付. （4）因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。(5）由于工程破坏，清理现场需费用24万元。发包人应予以支付。问题:对承包人提出的要求如何处理？（请逐条回答)37某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。 中标的施工单位在投标书中提出了桩基

12、础工程、防水工程等的分包计划.在签订施工合同时,业主虑到过多分包可能会影响工期只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行调整(工程变更）. 在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款从而也没有按分包合同规定的时闾向分包单位付款. 问题： （1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗？为什么？ （2)施工单位由于未得到房产公司的付款,从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗？为什么？模拟试题及答案 一。单选初步设计经

13、审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由（ B ）来承担。A.委托方 B.设计单位 C。监理工程师 D。主管部门监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由( A）. A。业主承担 B.业主从监理费中扣除,转付给承包方C.承包方承担，因他执行的是无效指令 D。监理单位给予支付 采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由( B）控制.A。业主 B。监理工程师 C。总包商 D。分包商监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后,监理单位( D）.A。向业主支付使用

14、费并归还业主 B。将设备免费带走C。向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失.按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ D ）。 A.1万元 B.2万元 C.3万元 D。4万元经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（ A ）。A。另一方可请求法院强制执行 B。仲裁机构可强制执行C.另一方可以请求公安机关强制执行D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（ C）。A。按已完成设计

15、工作的价值占合同总价的比例扣回 B。按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金 D。每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为( B ）。A。总价合同 B。单价合同 C.成本加酬金合同 D。成本加奖惩合同进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见,则承包商( A ）。A.可继续施工 B。应等待监理工程师进一步指示后在施工C。要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致.但由于合同变更导致对方

16、的经济损失应由( A）。A。提出变更方承担 B。对方承担 C。平均分担 D。提出变更方按较大的比例承担承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至( B ）止所经过的日 历天数。A。合同约定的竣工日 B。竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C。办理竣工结算之日 D。工程保修期满之日监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C ）A.同质业主后即可调换 B。无需通知业主即可调换 C。取得业主书面同意后才能调换 D。合同签订后不允许再调换分包商在施工现场的协调管理工作,应由( C）负责.A。业主 B。监理工程师 C。总包商 D。分包商自己招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目

17、的（ B ）. A。施工图预算价格 B。当前建筑市场价格 C.初步概算价格 D。预计的可能最第投标价格监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量,则（ C )。A。监理工程师应推迟计量时间 B。监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效 D。监理工程师可不必在计量施工合同文本中,属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括( A ）。A.建设项目依据国家计划被取消 B.战争 C.协议条款内约定等级以上的地震 D.动乱 当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师（ A ）. A.不承担责任 B。承担连带责任 C。承担全部责任 D.同意扣除一定数量的酬金FIDI

18、C合同条件规定,某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件,由( B )来判断。A.业主 B。监理工程师 C。承包商 D.政府主管部门要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由( B )签发。 A。业主 B。监理工程师 C.总包商 D.分包商FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工 需要用时,（ C ）。A。可自行运出工地 B。应经业主批准后才能运出工地 C。经监理工程师批准后才能运出工地 D。不能运出工地工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到( B ）书面同意方可运至现场。A。业主 B。

19、监理工程师 C.施工承包商 D。设备供应商担保与所担保合同的关系属于（ B )。 A。平等关系 B。从属关系 C。相对独立关系 D。无关系经济合同履行原则要求按合同规定的（ B ）履行. A。时间 B。标的 C。价款 D.地点FIDIC合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（ B ）解释. A。业主 B。监理工程师 C。承包商 D。业主与承包商驻地监理工程师代表的工作，应直接对( B )负责. A.业主 B。监理工程师 C。承包商 D.分包商建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何 答复，则（ A )。A.该项索赔视为已经批准 B.视为已被

20、拒绝 C。尚待批准 D。承包商应进一步提交索赔证FIDIC合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开 工时，新的合理开工时间应由( D ）提出.A.业主 B.监理工程师 C。业主与监理工程师协调 D.承包商一方当事人发生( D ）时，允许变更经济合同主要条款的约定内容。 A。法定代表人变更 B.企业法人隶属关系变更 C.企业法人名称变更 D。违约行为需要对施工图设计进行修改时,应经( D ）批准. A.监理工程师和业主 B。监理工程师和初步设计原批准单位 C.监理工程师和上级主管部门 D。监理工程师和原设计单位无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（

21、 C ）。 A。违约方向第三方抵押的财产 B。不属于该合同范围内的违约方财产 C。合同标的物 D。违约方关系人的财产违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时,违 约方（ C ）。A。应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同B。在继续履行过程中可更换标的 C.必须按合同条款继续履行合同 D。可拒绝继续履行合同招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（ D )加以澄清,并允许其补充和修正。A。投标工期 B.投标报价 C.工程质量标准 D.施工组织设计施工期间,按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（ A )承担该部分永久工程 的照管

22、责任.A。业主 B。监理工程师 C.承包商 D。业主与承包商共同合同一方当事人提出变更合同要求,在双方就变更内容协商期间,合同应（ B）。A.立即停止执行 B.继续有效 C。宣告无效 D.对要求变更的条款部分无效某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得( A )后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。A。委托授权书 B.订货单 C。履约保证书 D。钢材需求计划 工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（ D ）保护自己合法权益。A.自动撤场 B.要求变更合同 C。宣布合同终止 D.拒绝移交工程建设工程施工合同属于（ B

23、 ）. A。劳务性合同 B。工作性合同 C.财产转移合同 D。要物合同订购500吨水泥的合同价为300元吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元吨，供货方要求变更单价,采购方不同意，此时供货方（ B ）。A。可单方宣布解除合同 B。必须按原单价交付剩余水泥 C.有权拒绝按原单价供应水泥D.可单方面修改价格条款强制采购方执行业主与承包商的关系是( C）.A。购销合同关系 B。经济委托关系 C。法律上的平等关系 D。委托与被委托的关系某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同,则该合同属于（ A )。A.采取欺诈手段 B。采取

24、胁迫手段 C。超越经营范围 D。无效代理FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至( D)止。A。工程移交证书指明的竣工日 B.颁发工程移交证书日 C。颁发接触缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间 是( D）关系。 A。经济管辖 B。经济合同 C.经济合伙 D.经济协作施工中,因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应向( B ）递交索赔通知.A。业主 B。监理工程师 C.以业主和承包商的共同名义向设计单位 D。监理工程师和承包商的共同名义向设计单位FIDIC合同条

25、件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要 求（ B）.A。通知对方并与他协商 B。提交监理工程师请他作出决定C。自己提交仲裁 D.直截提请诉讼业主应对（ A)原因,导致施工放线错误造成的返工承担费用。A。监理工程师提供的水准点高程有误 B。承包商使用的测量仪器有误差C。承包商放线有误而监理工程师未差出 D.承包商放线后监理工程师未进行复测采用（ A ）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序. A。公开招标 B。邀请招标 C.议标 D.比价招标施工承包合同中的经济法律关系客体是指（ C ）.A。业主 B。承包商 C。合同标的 D。合同条款经济合同必须由

26、（ D ）签署。A。法人 B。企业组织内部的办事人员 C。没有书面授权的企业外部代理人 D。法定代表人书面授权的委托人业主应在监理工程师签发( C ）后的14天内退还承包商履约保函。 A。单位工程移交证书 B。合同工程移交证书 C.解除缺陷责任证书 D。最终支付证书违反合同承担责任的方式中，（ B ）体现了制裁性.A。赔偿金 B。违约金 C.索赔 D.继续履行合同法规定，空缺条款的 弥补顺序是 （ C ）.A.法定-推定约定 B.推定-约定-法定C。约定-推定法定 D。约定-法定-推定监理合同自（ A ）开始生效.A.合同签字之日 B。监理单位开始执行监理业务之日C。业主要求执行 D.监理合同

27、开始执行之日监理业务之日施工合同中，（ B ）不是业主应承担的义务。A。获得进入施工现场通行道路的使用权B.建立施工现场的安全保护设施C。组织设计单位图纸会审并进行设计交底D。提供真实的地质和地下水文资料业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是( ）。A。固定总价合同 (2) 单价合同C.成本加酬金合同 D。可调值总价合同承包商根据FIDIC合同条件进行索赔的权力在（ A )之后终止.A。结清单生效 B。颁发工程移交证书C。递交最终报表 D。颁发解除缺陷责任证书在（ A ）情况下，业主应支付额外工作酬金。A。非监理单位原因的暂停或终止监理业务B。监理单位原因的暂停监理业务C.业主原因引起

28、的监理工作受阻D.第三方原因引起的监理工作受阻在设计阶段监理中，监理工程师与施工单位的关系为( C ）。A.合同关系 B.隶属关系 C。合同管理关系 D。经济关系二。多选根据FIDIC土木工程施工合同条件,工程师在进度管理方面有权（BCDE ）.A。审查批准承包商与分包商的施工进度计划B.指示承包商修改施工进度计划C。发布开工令D。发布暂停施工令E。发布复工令和赶工令诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（CDE )起。 A。权利人的权利受到限制之日 B。权利人义务人订立合同之日 C.权利人知道权利受到侵害之日 D。诉讼时效中断事由消除之日E.权利人应当知道权利受到侵害之日设计阶段，监理工

29、程师进行合同管理的法律依据是（ ABC）。A。设计阶段的监理委托合同 B。工程设计合同 C.批准的可行性研究报告及设计任务书D。工程监理规划 E。规划设计方案依据民法通则规定，法人成立应具备下列条件（ABCE ）。A。依法成立 B.有必要的财产和经费 C。有自己的名称、组织机构和场所 D。有符合法定条件的法定代表人E.能独立承担法律责任当事人能行使留置权的合同有（BCE ）。A。购销合同 B.加工承揽合同 C.仓储保管合同 D。借款合同 E。运输合同合同鉴证和公正的差异是（CDE ）不同.A。实行的原则 B。实施的目的 C。行为的性质 D.证据的效力E。法律效力的适用范围勘察设计合同的承包方因

30、勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时,应由( AD ）。A。承包方继续完善勘察设计 B。发包方与承包方解除勘察设计合同 C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金D。视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费 E。视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是（ AD )。 A。工程本身的损害 B.清理修复的费用 C。施工现场的设备、机械的损坏 D.施工现场甲方人员的伤亡E。施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡合同法规定，合同依法订立具有法律约束力.审查经济合同的有效性，应从以下几方面考虑：（ ABC）。A

31、。当事人主体资格 B.形式程序合法 C。合同内容合法 D。合同登记备案E。合同经过公证工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括(ACD ）。 A.正常的监理工作 B。附属工作 C。附加工作 D。额外工作 E.业主要求的工作监理单位对监理工作承担责任的原则是( ACD)。A。在监理合同有效期内承担责任B。对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任C。在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期,在双方商定的延长责任期内，继续承担责任E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任施工招标中作为一个独立合

32、同包，招标单位依据工程的具体内容,可区分不同情况在（ABCE ）范围内进行招标。A。全部工程 B.单位工程 C.特殊工程 D。分部分项工程E。土建工程和安装工程监理单位的投标书由（ ACDE）组成。 A。技术建议书 B。承接监理任务意向书 C.投标说明书 D。财务建议书 E。资质资格证书工程施工招标文件，主要由（ BCD ）组成. A。招标申请书 B.工程综合说明和设计文件 C.单价表和工程量清单 D。投标须知E.招标邀请书施工合同的发包方对（ ABDE）承担责任.A.施工场地的土地征用 B。支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作

33、D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E。提前使用后发生损坏的修理费用代理法律制度中的委托代理，代理人因（ ABCE ）承担法律责任。A。委托授权不明 B.无权代理未经追认 C。与第三人恶意串通 D。完成代理事项，被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有:向承包方提供( ABC）.A.经批准的设计任务书 B。工程项目的选址报告和资源报告C。满足设计要求的勘察资料 D。有关工程施工条件的资料E.有关工程设备的技术资料施工合同示范文本中,属于合同文件组成的是（ ABCE）。A。合同条件 B。协议条款 C。承包工程投标书 D。施工监理日志 E

34、。工程恰商纪要监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（ BCDE)。 A。施工招投标工作的监督管理 B。施工工期管理C.施工费用管理 D。施工质量管理E。施工过程的档案管理施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议,其内容包括( ACD ）。A.提前竣工的时间 B.为提前竣工而调整的施工进度计划 C。乙方采取的赶工措施 D.赶工措施的经济支出和承担E。违约责任施工合同示范文本规定，在施工中由于( ABCD）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。A。不可抗力事件的发生 B.工程量的变化 C。一周内,非乙方原因造成停工累计超过8小时D.

35、工程设计变更 E.施工机械出现故障监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（ ABE ）进行检查。A。制造材料 B.制造进度 C。生产计划 D。制造成本 E.制造工艺下列选项中，属于经济合同的主要条款是（ ABCD )。A。合同标的条款 B。合同的违约金条款 C。标的数量和质量条款 D。当事人双方要求写明的条款E。合同的担保条款经济合同变更或解除后，当事人的责任为（DE )。A。由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任B。因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的,免除对方的责任C.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任D。双方达成变更或解除合同

36、的协议，若给对方造成损失,还须由请求方向对方承担赔偿责任E。不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任FIDIC土木工程施工合同条件规定,监理工程师可以行使下列权力（ ABDE ）。A.发布工程变更指令 B。审查批准承包商的施工进度计划 C.删减部分工作内容,另行委托完成D。批准使用暂定金额 E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作FIDIC规定，( AC ）的关系不是合同法律关系。A。业主和指定分包商 B。业主和工程师 C。业主和分包商 D.承包商和指定分包商E。业主和承包商属于要约邀请的有（ ACE ）。A.招标公告 B.中标通知书 C.拍卖公告 D。投标报价 E。商业广告 同

37、时履行抗辩权的适用条件有( ACDE ）。A。由同一双务合同产生互负的债务B。在两个不同合同中产生的互负的债务C。合同中未约定履行顺序D。当事人另一方未履行债务E.对方的对待给付是可能履行的义务监理合同标准条件规定：监理单位有建议权的情况有( ACD ）.A.选择工程总设计单位B。选择施工分包单位C.选择施工总承包单位D.可能会影响工程规模和使用功能的设计变更E.不会提高工程造价和延长工期条件下，对任何第三方合同规定义务提出变更在我国下列（ BDE ）属于工程转包行为。A总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包B总包单位将单位工程的主体包出C总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出D分

38、包单位将项目的一般装修部分包出E总包单位将整个工程包出，收取管理费投标单位有以下（ BDE ）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金.A通过资格预审后不参加投标 B中标后拒绝签订施工合同C不参加开标会议或不参加现场考察 D开标后要求撤回投标书E 投标截止后要求撤回投标书三。简答题1。 在FIDIC土木工程合同条件下，监理工程师颁发的“工程移交证书”有何作用?答:（1）证书中指明的竣工日期，可用于判断承包商提前竣工还是延误竣工，从而判断按合同规定是奖励还是处罚；(2)颁发证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期；（3)可按合同规定进行竣工结算；（4)业主应释放保留金的50给承包商

39、。2. 试述合同成立与合同生效之区别和联系?答：（1）两者性质不同；（2）两者的评判标准与构成要件不同；（3)两者的时间起点不尽相同；（4）两者的后果不同.3。 竣工结算后如果发包人未按约定支付价款的,根据我国合同法规定，承包商优先受偿的程序是什么?答：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿. 四、名词解释题五、案例分析题某钢筋混凝土结构住宅,业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖,外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同. 合同规定2003年3月1号开工，2004年4月1号竣工，工程造价3000万元.问题 ：（1）总包单位于2月25号进场,进行开