精选承揽合同模板锦集五篇.docx

《精选承揽合同模板锦集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精选承揽合同模板锦集五篇.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选承揽合同模板锦集五篇 承揽合同篇1 浙江五洲工程项目管理有限公司(甲方) 建德市龙源电力有限公司(乙方) 依照中华人民共和国合同法有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下： 一、甲方委托给乙方的工程项目和内容： 1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试 二、有关技术及服务要求： 1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配 合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。 2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国

2、家有 关质量、技术标准。 3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。 4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。 三、工程款项及费用的结算： 1、工程款结算按执行。 2、工程预算款总计：xxxx元； （高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收） 3、本工程款分2次结清，其中： (1)、合同签订3天内应付工程款的70% (计70000元) (2)、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。 4、工程款的结算以审计决算为依据。 四、施工及竣工验收： 1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程

3、质量为乙方进场创造施工条件。 2、乙方应在20xx年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。 3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。 4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所 造成意外事故和损失，由乙方自负。 5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。 五、合同未尽事宜，双方协商解决。 六、合同双方代表签字盖章后生效。 七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。 甲方：(盖章)乙方：(盖章) 代表：代表： 承揽合同篇2 合同编号：75642 定作方：_(简称甲方) 承揽方：_(简称乙方) 经双方协商一致，订立下列

4、条款，共同信守。 品名或项目 规格、型号 单位 数量 单价 价款或酬金(元) 金额：仟佰拾万仟佰拾元角分 1.产品的质量、包装、加工方法： 2.原材料的提供以及规格、数量、质量： 3.履行的期限、地点和方式： 4.验收标准和方法： 5.结算方式： 6.违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。 (1)承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值_%或酬金总额_的违约金。 (2)定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值_%

5、的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_%的违约金。 7.双方约定的其它条款： 8.以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。 9.本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 10.本合同一式_份，正本双方各执_份，副本送工商行政管理局所存查。 11.本合同有效期限：从双方签署之日起到_年_月_日止。 12.本合同签订日期：_年_月_日 定作方：_承揽方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ _年_月_日 承揽合同模板 签订日期：_经甲乙双方协商，

6、签订本合同，共同信守。 货款共计人民币(大写)： 1.质量标准：_ 2.交货(运输)办法及地点：_ 3.质量检验及验收办法：_ 4.包装要求及费用负担：_ 5.结算办法及期限：_ 6.原材料供应办法：_ 7.其他：_ 违约责任： 第一点：甲方承担 (1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失_ (2)中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值_的违约金。 (3)自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之_的违约金。 (4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一

7、的违约金。 (5)未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。 (6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。 (7)错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。 (8)其他_ 第二点：乙方承担 (1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价;甲方不同意收货的，乙方应包修、包退、包换，并承担因此造成的损失。 (2)未按合同规定的数量交货，少交而甲方仍然需要的，应照数补交;不需要的，可以退货，并承担损失;不能交货的，应偿付甲方以不能交货的货款总值_的违约金。 (3)包装不符合合同规定的，必

8、须返修或重新包装，并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿。 (4)未按合同规定时间交货的，每延期一天，应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。 (5)不符合合同规定产品，在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。 (6)产品错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。 (7)其他：_ 本合同一式_份。 有效期自_年_月_日到_年_月_日止 甲方：_ 乙方：_ 法定代表人：_ 电话：_ 地址：_ 开户银行：_ 帐号：_ 承揽合同篇3 房主人(甲方): 承建人(乙方): 根据

9、中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，结合本本工程具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双方平等协商同意签订本合同。以资甲、乙双方共同遵守。 一、建筑项目：私人住宅主体项目。 二、建筑面积：按实际板面计算。 三、承建方式及施工准备：按甲方提供的图纸施工，其中砖混结构改为砖木结构，其中板面钢筋间距1616(卧室)，1416(客厅)双层双向，打板每平方米一包425#水泥，做砖粉墙，每二车(施工车)加一包325#水泥，地梁xxxx、4根16锣纹钢。打板厚度第一、二层120mm，第三层80mm，再做琉璃瓦。 四、外观按图施工，门窗，外墙砖等，其中铝合金窗改为普通平开窗。

10、 五、按梯扶手做成红榉木的圆形木扶手。 六、单价按实际板面积，每平方米540.00元人民币大写伍佰肆拾元整，其中整栋外加叁万伍仟陆佰元。 七、工期在20xx年9月30日前完工。 八、室内只是粉墙，楼梯板一到三层，安装电线，开关插座、水按甲方指定的使用部署。 九、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中如造成事故与甲方无关。 十、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，自签字之日起生效。 甲方签字： 身份证号码： 联系电话： 乙方签字： 身份证号码： 联系电话： 年月日 承揽合同篇4 第一部分协议书 发包人（全称）：贵州佛龙开发有限公司 承包人（全称）：四川三和恒生建筑

11、工程有限责任公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：贵州凯里小区建设项目 工程地点：贵州凯里市 工程内容：由建筑设计院设计施工图中确定的工作内容：土建工程、安装工程、消防工程、小区环境、市政管网工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_ 资金来源：自筹资金 二、工程承包范围 承包范围：设计图所列的施工范围 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数_天 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额

12、（大写）：_元（人民币） ￥：_元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 、本合同协议书 、中标通知书 、投标书及其附件 、本合同专用条款 、本合同通用条款 、标准、规范及有关技术文件 、图纸 、工程量清单 、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点

13、： _ 本合同双方约定_后生效。 发包人：（公章）_承包人：（公章） _ 住所：_住所： _ 法定代表人：_法定代表人： _ 委托代表人：_委托代表人： _ 电话：_电话： _ 传真：_传真： _ 开户银行：_开户银行： _ 账号：_账号： _ 邮政编码：_邮政编码： _。 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化

14、、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专

15、用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1

16、.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任

17、。 1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。 1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。 、合同文件及解释顺序 2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1

18、）本合同协议书 （2）中标通知书 （3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件 （7）图纸 （8）工程量清单 （9）工程报价单或预算书 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字 本合同文件使用汉

19、语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 3.2适用法律和法规 本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。 3.3适用标准、规范 双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。 国内没有相应标准、规范的

20、，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。 本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。 、图纸 4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。 4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部

21、图纸退还给发包人。 4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。 二、双方一般权利和义务 、工程师 5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。 5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在 行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。 5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理

22、工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。 5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的.处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。 5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。 、工程师的委派和指令 6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤

23、回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。 工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。 6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给

24、予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。 承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。 本款规定同样适用于由工程师代表发

25、出的指令、通知。 6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。 6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 、项目经理 7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。 7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。 7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情

26、况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。 承揽合同篇5 甲方：_联系电话：_ 乙方：_联系电话：_ 甲乙双方经友好协商，就_工程达成以下协议： 1.甲方为乙方提供_设备及软件，共_。 合同总价款：￥_元(大写：_万_仟_百_拾整) 其中软件费：￥_元(大写：_万_仟_百_拾整) 硬件费：￥_元(大写：_万_仟_百_拾整) 工程费：￥_元(大写：_万_仟_百_拾整) 2.付款方式 乙方先付甲方总工

27、程预付款。共￥_元(大写：_万_仟_百_拾整) 其中软件费：￥_元(大写：_万_仟_百_拾整) 硬件费：￥_元(大写：_万_仟_百_拾整) 工程费：￥_元(大写：_万_仟_百_拾整) 甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。 完成安装后，乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。 以上付款方式均为现金付款。 3.甲方责任 (1)甲方在乙方要求的时间_年_月_日之前完成软件安装调试。 (2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为_年，维护地点在甲方公司所在地。壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供免费恢复。 (3)如果是按乙方的要求扩

28、允功能，甲方可收取扩充部分的费用。 (4)壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为￥_元/年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)。 4.乙方责任 (1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于ktv营业或其它以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。 (2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。 (3)由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。 5.其他事项 (1)不得对软件加以仿制;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。 (2)按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过_天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。 6.违约责任 双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。 7.本合同自甲乙双方代表签及盖章后生效;合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有_份如下，也具同等法律效力。声明：本合同经复印或涂改后无效! 甲方：(盖章)_ 负责人：_ 时间：_ 地点：_ 乙方：(盖章)_ 负责人：_ 时间：_ 地点：_ 第 24 页 共 24页