土方运输安全合同范本4篇.docx

《土方运输安全合同范本4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方运输安全合同范本4篇.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土方运输安全合同范本4篇土方运输安全合同范本4篇 土方运输安全合同范本1 甲方： 乙方： 甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称：易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点 二、项目工程地点：易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点 三、运输要求、方式： （1）要求运输车辆根据挖机情况定， （2）所有车辆由金沙县石场乡余银组织。 （3）以车箱容积为标准，平车方量为18方。 四、工期： 本项目工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候

2、异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。 开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 （1）以车厢容积为标准算方（加高部分不另行计算立方），运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m3，超出1.1-2.0公里内加1元/m3，超出2.1-3.0公里内加1元/m3，3.1-4.0公里内加1元/m3，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。 （2）甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 （一）甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保

3、、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。 2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指

4、导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 （二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

5、4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。 6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场

6、。 八、争议解决办法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方代表： 身份证号码： 联系电话： 签订时间： 乙方代表：身份证号码：联系电话：签订时间： 土方运输安全合同范本2 甲方：以下简称甲方乙方：驾驶员以下简称乙方 为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方（驾驶员）签订本安全协议书： 一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。 二、驾驶员必须具备准驾车型

7、的资质； 三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车； 四、驾驶员负责土方运输期间的安全； 五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好； 六、如在运输过程中出现安全方面的一切问题，均与甲方无关，一切经济损失及法律责任由乙方负责。 本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日 土方运输合同 甲方：身份证：（以下简称甲方）乙方：身份证：（车队以下简称乙方）经甲、乙双方友好协商达成如下协议： 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 二、乙方负责运输：工程，运输地：要求乙方车辆：部；车箱长，箱宽米、车箱高米运距：公里运费：元

8、/车 三、结算方式：按实际车次结算，二天结算一次工程的50%款，余款50%在工程结束后全部结清。 四、此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。 五、违约罚金：乙方车队按约定到达后，按时完成（指晴天）甲方全部土方工程，如有一方违约应支付给守约方违约金元。 此协议一式二份，双方签定后具同等法律效力。 甲方：乙方： 日期：日期： 土方运输安全合同范本3 为在工程项目施工过程中全面贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身财产、机械、设备安全，本合同项目发包人（以下简称甲方）与承包人（以下简称乙方）特此签订安全生产协议： 协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯

9、彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业人员持证上岗制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： （1）工程项目应由甲方编制施工组织设计； （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制

10、观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共同预防事故发生。 7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生

11、产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改。 8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。 9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。 10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不

12、合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。 11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。 12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员

13、，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。 13、特种作业必须执行国家制定的特种作业人员安全技术培训考核管理办法，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。 14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内

14、，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。 15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。 16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。 17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要

15、求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。 18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地办理从业人员的登记注册手续。 19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。 20、其他： （1）为认真落实安全管理等规定以及责任制方针，乙方需向甲方交纳安全风险保证金元，以作为甲方对项目的安全监督检查和安全考评的奖罚。 （2）项目工程安全生产奖罚办法具体参照附件。 21、本协议经双

16、方代表签字、盖章即生效：协议作为专项承包合同的附件一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方： 法定代表人（或委托代理人）签章： 联系电话： 乙方： 法定代表人（或委托代理人）签章： 联系电话： 签订日期：年月日 土方运输安全合同范本4 托运方（甲方）： 承运方（乙方）： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责河口区油区办孤岛管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输

17、数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条合同期限 自20xx年12月12日起至20xx年12月30日止。 第三条运输起止地 起始地：济南生产基地四分场到达地：办公楼新址 第四条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里 第五条运费结算 运费按27.5元/方计算。 本合同甲方负责买土每方8元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。 甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。 第六条运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运

18、输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。 第七条燃油供应 乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。 第八条运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。 第九条争议的解决 本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。 第十条其他约定 1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。 托运方（签字）：承运方（签字）： 签约日期：年月日签约日期：年月日 9