最新2020建设工程设计合同范本5篇.doc

《最新2020建设工程设计合同范本5篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新2020建设工程设计合同范本5篇.doc（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新2020建设工程设计合同范本5篇 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同.通常包括建设工程勘察、设计、施工合同.下面是小编搜集的2019建设工程设计合同范本5篇,希望对你有所帮助. 2019建设工程设计合同范本(1) 建设公司单位:_甲方 设计公司单位:_乙方. 一、建设工程名称 作为甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,建设地点在_. 二、建设工程甲方义务 1、在工程开工前,作为甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收. 2、在设计人员进入施工现场进行工作时,作为甲方应提供必要的工作条件. 3、作为甲方必须维护

2、乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围.甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用. 三、建设工程乙方义务 1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_年_月_日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份. 2、作为乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限. 3、作为乙方对所承担设计任务的建设

3、项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收. 四、建设工程设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_元. 五、建设工程违约责任 1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金. 2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除). 3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费.

4、对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金. 六、建设工程其它 本合同自_年_月_日双方签章后生效.本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力. 本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理. 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份. 建设单位(甲方)(盖章):_设计单位(乙方)(盖章):_ 代表人(签字):_代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 签订地点:_签订地点:_ 2019建设工程设计合同范本(2) 建设单位(甲方):_ 地址:_邮码_电话_ 法定代表人:_职务_ 设计单位(乙方):_ 地址:_邮码_电话_ 法定代表人:_职

5、务_ 为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守. 第一条 甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_. 第二条甲方的义务 1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料.甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料. 甲方对上述资

6、料必须保证质量,不得随意变更. 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作. 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收. 4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责. 5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围.甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用. 第三条乙方的义务 1.乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设

7、计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件.其中,初步设计文件一式_份,技术设计文一式_份,施工图设计文件一式_分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费. _年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单). (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2). 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、

8、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件. 3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担. 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收. 第四条设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算). 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经

9、双方协商,另订合同.已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算. 3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系. 第五条设计费的数量和交付办法 本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付). 第六条奖励与违约责任 1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方

10、采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取_%奖励乙方. 2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费. 3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金. 4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除). 5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费.对于因乙方设计错误造成工程

11、重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金. 第七条其他约定 _ 本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效.本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定.补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触. 在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决.协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉. 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送_、_、_ 等单位各留存一份. 建设单位(甲方):_ 代表人:_ _年_月_日 设计单位(乙方):

12、_ 代表人:_ _年_月_日 2019建设工程设计合同范本(3) 工程名称: 工程编号: 合同签约时间:年月日 委托单位:(公章)设计单位:(公章) 法人代表:法人代表: 联系人:联系人: 地址:地址: 电话:电话: 单位全称:单位全称: 账号:账号: 开户银行:开户银行: 第一条根据中华人民共和国经济合同法有关规定,制定本合同. 第一条委托方名称:(简称甲方) 承包方名称:(简称乙方) 第二条设计依据: 第三条甲方委托乙方设计的工程项目: 设计规模: 收费标准:% 投资: 预估设计费:元(结算时按实际发生数计). 预付设计费:元 第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提

13、交时间为工程设计日开始. 第五条本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准2002年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议). 第六条合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清.乙方不履行合同时,应返还定金. 工程设计在资料齐备后完成.乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费. 第七条双方各自的责任是: (一)委托方 1.向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责. 2.在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件. 3.按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办

14、妥预付设计费的汇付手续. 4.维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用. (二)承包方 1.按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套. 2.方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书.超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定. 3.负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题. 第九条除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任. (三)委托方 1.由于变更建设计划,提供资料不明确,示按

15、期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用.设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核. 2.中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用. 3.超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金.违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清. 4.承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果. (四)承包方 1.因设计质量低劣,引起返工或未按

16、期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考. 第十条本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除. 第十一条本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同.如本合同有未尽事宜,将根据国家合同法,由双方协商解决. 第十二条本合同正本二份,双方各执一份. 副本份,甲方执份,乙方执份. 2019建设工程设计合同范本(4) 委托方(甲方):_ 承包方(乙方):_ 依照中华人民共和国合同法的有关规定,经双方协商

17、一致签订本合同. 第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件). 第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行.在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件. 第三条 甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责. 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的

18、地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件. 委托初步设计应提出以下资料: 经过批准的设计任务书; 选址报告; 规划要求; 原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件; 经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求; 能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等. 委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料. 2、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方.组织施工单位与设计单位共同商定

19、有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收. 3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件. 4、委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加. 5、维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用.对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任. 6、按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费. 第四条 乙方责任 1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计

20、8份),并保证质量.需增加设计文件的份数时另行收费.需复制供应标准图时另行收费. 2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单). 3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责.原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同. 4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预

21、算,参加试车考核及工程竣工验收.对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收. 5、对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理. 6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果. 第五条 勘察设计费用 乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费.设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费.小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费.即签定设计合同时选拨付2

22、0%作为定金,完成施工图时付清全部设计费. 勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费. 第六条 违约责任 1、甲方不履行合同,无权请求退还定金.乙方不履行合同,应当双倍返回定金. 2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值_元计算,增补设计费. 3、甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费. 4、甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已

23、付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用. 5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回. 6、由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金. 7、勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的_%(经批准生效). 8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,

24、但每天偿付最高额不得超过100元. 9、乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%、 第七条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按( )项解决. 1、申请_仲裁委员会仲裁. 2、向人民法院起诉. 第八条 合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分. 第九条 本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力. 第十条 本合同一式_份.其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本_份.甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份.

25、甲方:_乙方:_ 甲方代表:_乙方代表:_ _年_月_日 _年_月_日 2019建设工程设计合同范本(5) 发包人:_ 设计人:_ 发包人委托设计人承担_工程设计,工程地点为_,经双方协商一致,签订本合同,共同执行. 第一条 本合同签订依据 1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章. 1.3 建设工程批准文件. 第二条 设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是:_ 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互

26、相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 3.1 合同书 3.2 中标函(文件) 3.3 发包人要求及委托书 3.4 投标书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写) 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条 费用 7.1 双方商定,本合同的设计费为_万元.收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定. 7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费.工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相

27、应调整. 第八条 支付方式 8.1 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费). 8.2 设计人提交_设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计_万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款. 8.3 双方委托银行代付代收有关费用. 第九条 双方责任 9.1 发包人责任 9.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责.发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计. 发包人

28、提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间. 9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费. 在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费. 9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除全同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开

29、始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付. 9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志.未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延. 9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延.逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费. 9.1.6

30、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费. 9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备. 9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决. 9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用). 9.2 设计人责任 9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2 、9.1.4、9.1.5规定

31、有关交付设计文件顺延的情况除外).并对提交的设计文件的质量负责. 9.2.2 设计合理使用年限为_年. 9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作. 9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充.由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%. 9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二. 9.2.6 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金. 9.2.

32、7 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充.设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收.在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定. 第十条 保密 双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目.如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任. 第十一条 仲裁 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事

33、人协商解决,协商不成的,按下列第_种方式解决: (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉. 第十二条 合同生效及其他 12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同. 12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止. 12.3 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商.发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担. 12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加.出国费用,除制装费外

34、,其他费用由发包人支付. 12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用. 12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决. 12.7 本合同双方签字盖章即生效,一式_份,发包人_份,设计人_份. 12.8 本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证.双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止. 12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力. 12.10 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力. 发包人名称: 设计人名称: (盖章) (盖章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 项目经理:(签字) 项目经理:(签字) 建设行政主管部门备案: 鉴证意见: (盖章) (盖章) 备案号: 经办人: 备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日