最新建设工程劳务合同范本精选3篇.doc

《最新建设工程劳务合同范本精选3篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新建设工程劳务合同范本精选3篇.doc（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新建设工程劳务合同范本精选3篇 劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议.一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生.以下是小编为大家整理的建设工程劳务合同范本精选3篇,供大家参考学习. 建设工程劳务合同范本1 编号 四川省建筑业企业用工 劳动合同书 (示范文本) 甲方 乙方 四川省劳动和社会保障厅 四川省建设厅 监制 甲方 法定代表人 营业执照注册号 资质等级 在川通讯地址 邮编 乙方 性别 电话 居民身份证号码 家庭住址 邮政编码 户口所在地 省(市) 区(县) 乡镇 村 根据中华人民共和国

2、劳动法和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款. 一、劳动合同期限 第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用) ( )1、有固定期限劳动合同 本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日终止(如有试用期,则试用期从 年 月 日到 年 月 日). ( )2、以完成一定的工作任务为期限的合同 本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成 工作任务为合同终止时间. 二、工作内容和要求 第二条 甲方招用乙方在 (项目名称) 工程中担任 岗位(工种)工作.乙方的职业资格等级证或上岗证号码为 . 第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准. 三、劳动保

3、护和劳动条件 第十四条 甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书.第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度.甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬. 第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育.甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业. 第六条 甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品. 第七条

4、甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害. 四、工资保险待遇 第八条 乙方在试用期间的工资为每日(或每月) 元,试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的,每 (工作量单位)支付工资 元. 双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准. 甲方应在每月 日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认. 甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资. 合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付. 甲乙双方对工资支付的其他约定 第九条甲方应按规定为乙方办

5、理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用.双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续.乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行. 五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订 第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程. 第十一条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同: (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的; (三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的; (四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的; (五)被依法追究刑事责任的. 第十二条 有下列情形之一的,乙方可以解除本合同; (

6、一)在试用期内的; (二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; (三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的. 第十三条 变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同. 六、违约责任、劳动争议处理及其它 甲方解除乙方劳动合同,符合劳部发1994481号文件规定的,应支付经济补偿金. 甲、乙方违法解除劳动合同,应按劳部发1995223号文件给对方以赔偿. 第十五条 双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁.对仲裁裁决不服的,可

7、直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉. 第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力. 第十七条 本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的,按照有关规定执行. 第十八条 本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查.本合同自双方盖章签字之日起生效. 第十九条 双方约定的其他事项. 甲方(公章) 乙方(签字或盖章) 法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) 签订日期: 年 月 日 合同鉴证单位 鉴证日期: 年 月 日 使 用 说 明 一、本合同书供四川建筑业企业(含部属在川建筑企业、省外入

8、川建筑业企业)与务工人员签订劳动合同时使用. 二、建筑业企业与务工人员签订劳动合同时,凡需要双方约定的内容,经协商一致后填写在相应的空格内. 第一条中,双方在约定的事项前括号内画“”,并填写日期. 签订劳动合同,甲方应加盖法人公章;法定代表人或委托代理人及乙方应签字或盖章,其他人不得代为签字. 三、本合同应使用钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改. 建设工程劳务合同范本2 甲方:_ 乙方:_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致.订立本合同. 第一条 工程概况 工程名

9、称:_ 工程地点:_ 第二条 工程承包范围 第三条 工程工期 1.计划开工日期:_年_月_日,计划完工日期:_年_月_日,总日历天数_天; 2.主要节点工期:_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划). 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_ 第五条 组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决. 第六条

10、 标准规范 本合同适用标准规范:_ 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收. 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系. 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要.对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退. 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料. 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬. 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用: 7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,

11、其费用由乙方自理. 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作. 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款. 3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位.技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持

12、证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100% 4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作.因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款: 6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施: 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(

13、务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果. 10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解. 第九条 环境保护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产

14、、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行. 2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查.由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用. 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担

15、因违反有关规定造成的损失和罚款. 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍. 第十条 材料、设备供应与管理 1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供. 2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿. 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约.如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_比例

16、分成. 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用; 3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期

17、间不因其它因素变化而调整变动. 第十二条 结算办法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据. 2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_%.所承包工程完工后付结算款的_%,余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清.(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数) 3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费. 第十三条 施工验收 1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质

18、量.施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失. 2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合.(配合第三方工作的费用另外协商) 第十四条 工程保修 1.保修范围、期限:_ 2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担. 第十五条 保险

19、 1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用. 2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失. 第十六条 争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决. 2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果; 2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受; 2.3 仲裁机构要求停止合同工作; 2.4 法院要求停止合同工作. 第十七条 合同履约

20、保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元. 2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等.若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果. 3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息). 第十八条 不可抗力 1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订

21、的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定. 2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施. 3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延. 4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任. 第十九条 合同解除 1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同. 2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬. 第二十条 合同终

22、止 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止. 第二十一条 合同份数 本合同一式_份, 甲方_份;乙方_份. 第二十二条 补充条款_ 第二十三条 合同生效 本合同双方约定_后生效. 合同签订时间:_ 合同签订地点:_ 建设工程劳务合同范本3 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):_ 劳务分包人:_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它 有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 _(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业

23、承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双 方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同. 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码:_ 发证机关:_ 资质专业及等级:_ 复审时间及有效期:_ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:_ 工程地点:_ 分包范围:_ 提供分包劳务内容:_ 3、分包工作期限 开始工作日期:_年_月_日结束工作日期:_年 _月_日总日历工作天数为:_天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安 装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必 达到质量评定_等级. 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下

24、: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同. 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1)_ (2)_ 7、总(分)包合同 7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除 外),供劳务分包人查阅.当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务 分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除 外)的副本或复印件. 7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包 工程的价格细节除外). 8、图纸 8.1工程承包人应在劳务分包工作开工_天前,向劳务分包 人提供图纸_

25、套,以及与本合同工作有关的标准图_套. 9、项目经理 9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 _,职务:_,职称:_ 9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 _,职务:_,职称:_. 10、工程承包人义务 10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合 同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 10. 2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期 的下列工作并承担相应费用: (1)在_年_月_日前向劳务分包人交付具备本合同项 下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: _ (2)在_年_月

26、_日前完成水、电、热、电讯等施工管 线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施 工道路畅通的时间和质量要求; (3)在_年_月_日前向劳务分包人提供相应的工程地 质和地下管网线路资料; (4)在_年_月_日前完成办理下列工作手续(包括各 种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外): _ (5)在_年_月_日前向劳务分包人提供相应的水准点 与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为: _ (6)在_年_月_日前向劳务分包人提供下列生产、生 活临时设施:_,其交验要求与保护责 任为:_; 10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制 年、季、月施工计划

27、、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安 全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审, 统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临 时设施、工作用水、用电及施工场地; 10.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机 械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬; 10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作 关系. 11、劳务分包人义务 11.1、对本合同劳务分包范围

28、内的工程质量向工程承包人负责,组 织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许, 不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关 规章制度; 11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按 工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工 计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组 织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计 划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育

29、,认真执行安全 技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现 场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工 现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、 返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 11.4、 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受 工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有 效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准 化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫 工作; 11.6、

30、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人 办理交工验收; 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部 分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担 由此引起的一切经济损失及各种罚款; 11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使 用的机具、周转材料及其他设施; 11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令. 11.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、 完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作 业有关的所有义务及工作程序. 12、安全施工与检查 12.1、劳务分包人应遵守

31、工程建设安全生产有关管理规定,严格按 安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施,消除事故隐患.由于劳务分包人安全措施不 力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担. 12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并 对他们的安全负责.工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规 定进行施工.因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相 应责任及发生的费用. 13、安全防护 13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车 间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程 承包人提出安全防护

32、措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由 工程承包人承担. 13.2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、 使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前lo天 以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包 人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用. 13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、 安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批 准后,由工程承包人负责供应. 14、事故处理 14.1、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立 即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律

33、、行政法规对 事故进行处理. 14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规 定处理. 15、保险 15.1、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场 地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人 支付保险费用. 15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承 包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用. 15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械 设备办理保险,并支付保险费用.工程承包人自行投保的范围(内容) 为:_ 15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险, 并为施工场地内自有人员生

34、命财产和施工机械设备办理保险,支付保险 费用.劳务分包人自行投保的范围(内容)为:_ 15.5、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要 的措施,防止或减少损失. 16、材料、设备供应 16.1劳务分包人应在接到图纸后_天内,向工程承包人提交 材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承 包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等 组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须 及时进行,费用另行约定.如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳 务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理. 16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工

35、程承包人供应的材料、设 备.因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成 的工期延误等发生的一切经济损失. 16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名 称、规格、数量、质量或其他要求): _采购材料费用为:_ (单价) _采购材料费用为:_(单价) _采购材料费用为:_ (单价) _采购材料费用为:_ (单价) 16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳 务分包人凭采购凭证,另加_%的管理费向工程承包人报销. 17、劳务报酬 17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算: (1)固定劳务报酬(含管理费); (2)约定不同工种劳务的计时单

36、价(含管理费),按确认的工时计 算; (3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计 算. 17.2本工程的劳务报酬,除本合同17.6规定的情况外,均为一次 包死,不再调整. 17.3采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计_元. 17.4采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为: _,单价为_元; _,单价为_元; _,单价为_元; _,单价为_元; _,单价为_元. 17.5采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为: _,单价为_元; _,单价为_元; _,单价为_元; _,单价为_元; _,单价为_元. 17.6在下列情况下,固定劳务报酬或单价可

37、以调整: (1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过_ %,按变化前后价格的差额予以调整; (2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格 的差额予以调整; (3)双方约定的其他情形: 18、工时及工程量的确认 18.1采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量. 18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供 劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认. 18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或 旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认.对劳务分 包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成

38、 返工的工程量,工程承包人不予计量. 19、劳务报酬的中间支付 l 9.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承 包人约定按下列方法支付: (1)合同生效即支付预付款_元; (2)中间支付: 第一次支付时间为_ 年_ 月_ 日,支付_ 元; 第二次支付时间为_年_月_日,支付_元; 19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与 工程承包人双方约定支付方法为_ 19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他 条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付. 20、施工机具、周转材料供应 20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具

39、、设备,性 能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付 劳务分包人使用.周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合 委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证 工需要.如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定. 20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二. 20.3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三 2l、施工变更 21.1施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应 提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图 纸和说明.劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及

40、有关要求,进行下列需要的变更: (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (2)增减合同中约定的工程量; (3)改变有关的施工时间和顺序; (4)其他有关工程变更需要的附加工作. 21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程 承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相 应减少,工期相应调整. 21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更.因劳务分包人 擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分 包人承担,延误的工期不予顺延. 21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求 追加劳务报酬. 22、施工验收 22

41、.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质 量标准.劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工 程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内 对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限 内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作.但工程 承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分 包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并 承担由此导致的工程承包人的相关损失. 22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验 收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在 质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担. 23、施工配台 23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及 工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工 作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人 或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人