2022年二级建造师建筑工程精讲讲义第十讲 .pdf

《2022年二级建造师建筑工程精讲讲义第十讲 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级建造师建筑工程精讲讲义第十讲 .pdf（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思2A320023 了解网络计划方法在建筑工程中的应用知识框架体系主要公式为：总时差的概念与计算（重点掌握）总时差：某工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间某工作的总时差= min（关键线路的持续时间之和- 某工作所处线路的持续时间之和）索赔（重点掌握合同索赔问题与网络计划的结合）1 索赔的概念2 索赔成立的条件3 索赔的内容（工期与费用）提示：1.考生一定要熟练掌握双代号网络计划中关键线路的确定、计划工期的计算以及与索赔问题的结合。2.初步学习步骤为：网络的组成；网络的逻辑关系；网络的绘制规则；关键线路的判定；计划工期的确定；总时差的概念及应用；与索赔

2、问题的结合。难题解析案例一 (2006) 背景：某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示（时间单位：月），假定各项工作均匀施工。在施工中发生了如下事件：事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开工2 天。事件二：基坑开挖后，因发现了软土层，施工单位接到了监理工程师停工的指令，拖延工期 10 天。事件三：在主体结构施工中，因连续罕见特大暴雨，被迫停工3 天。问题：1.分别指出图中的关键工作及关键线路。工作名称持续时间i j ESi-jLSi-jTFi-jEFi-jLFi-jFFi-j精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -

3、- - - - - -第 1 页，共 8 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思2.求出总工期是多少个月？3.施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立，哪些不成立？并说明理由。4.施工单位决定采用工期-成本调整法进行工期压缩调整，请问工期 -成本调整法的调整原则是什么？答案：1.（1）该网络计划的关键工作有：A、C、 G、 I、K 和 B、D、 G、 I、K （2）该网络计划的关键路线为：和2. 总工期为： 3+4+5+4+1 17 月3. 事件一工期索赔不成立，因为此事件为施工单位责任。事件二工期索赔成立，因为此事件为非施工单位责任。事件三工期索赔成立，因为此事件属不可抗力。4. 调整

4、是： 调整对象必须是关键工作；该工作必须具有压缩时间，调整该工作的赶工费是最低的。案例二背景资料： 某综合楼工程， 地下 1 层，地上 12 层，建筑面积 19000m2,钢筋混凝土框架结构，业主与某施工单位双方签订了工程施工总承包合同。合同约定： 工期 300 天，施工单位的施工进度计划网络图得到了监理工程师的批准。在施工中发生了以下事件：事件一：在基础施工中，施工单位接到监理工程师转发的设计变更通知单，工期延长5 天；事件二：主体结构施工中，因塔吊出现故障大修，工期延长3 天；事件三：屋面施工中，因防水材料质量不合格，施工单位重新组织合格材料进场，工期延长3 天；事件四：因业主采购的水电设

5、备存在质量问题退货，工期延长10 天。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 8 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思问题：1.指出施工进度计划网络图关键线路。2.上述哪些事件施工单位可以向业主要求工期索赔，并说明理由。3.上述哪些事件施工单位不可以要求工期索赔，并说明理由。4.对于工期索赔成立的事件，每项事件索赔是多少天？共索赔多少天？答案：1 关键线路：2 事件一与事件四可索赔，因为它不属于施工单位的责任，且在关键线路上无时差。3 事件二与事件三不能索赔，因为是施工单位的责任，与业主无关。4 事件一可索赔5 天，事件四可

6、索赔10 天，索赔总天数为：5+10=15 天教材光盘案例案例 2A320023 隐藏分析与答案精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 8 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思案例 2A320024-2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 8 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思分析与答案同步训练案例一背景：某房屋公司承接了一办公楼室内装饰工程，经进行项目分解，可分解为地面、墙面、天棚、门窗、楼梯、隔断等装饰分项工程，其逻辑关系和持续时间见表181。表

7、 181 工作代号紧前工作紧后工作持续时间（周）A C，D 2 B C，D，E 3 C A，B F 4 D A，B F 3 E B F 5 F C，D，E 3 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 8 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思问题：1.绘制此装饰工程的双代号网络图。2.计算双代号网络计划的时间参数和工期。3.该网络计划的关键线路由哪些工作组成？案例二背景：某工程双代号施工网络计划如图182 所示，该进度计划已经监理工程师审核批准，合同工期为23 个月。图 182 问题：1.该施工网络计划的计算工期为多少个月？2

8、.计算工作 B、C、G 的总时差和自由时差。3.如果工作C 和工作 G 需共用一台施工机械且只能按先后顺序施工（工作C 和工作G 不能同时施工） ，该施工网络进度计划应如何调整较合理？案例分析答案案例一1.该工程的双代号网络计划如图181 所示。0 0 0 3 3 0 3 3 0 8 8 0 8 8 0 11 11 0 3 4 1 7 8 1 0 2 2 2 4 1 E 5 B 3 A 2 C 4 6 5 4 3 2 1 D 3 F 3 11=Tp 3 5 2 6 8 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 8 页读书之法

9、,在循序而渐进 ,熟读而精思图 18 1 2.时间参数及工期标注在网络图上。3.关键线路由工作B、E、 F 组成。案例二1.该网络计划共有四条工作线路，其计算工期分别为：ACDF，20 天AEF，19 天AEH，22 天BGH，19 天其中，关键线路为1257 8，关键工作为A、E、H。2 该网络图的时间参数如图183 所示。图 183 工作 B 的总时差和自由时差分别为3，0 工作 C 的总时差和自由时差分别为2,0 工作 G 的总时差和自由时差分别为3,3 3.工作 G 共用一台施工机械且需按先后顺序施工时，有两种可行的方案：方案一：按先C 后 G 顺序施工，调整后网络计划及时间参数如图184 示。图 184 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 8 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思方案二：按先G 后 C 顺序施工，调整后网络计划及时间参数如图185。图 185 通过上述两方案的比较，方案一的工期比方案二的工期短，且满足合同工期的要求，因此，应按先C 后 G 顺序组织施工较为合理。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 8 页