土方倒运施工合同改.doc

《土方倒运施工合同改.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方倒运施工合同改.doc（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除土方倒运施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。工程概况天津市 产业园区内约 立方米土方倒运到甲方指定料场，山皮石垫路立方米，共计 元，施工期限30天。承包方式及价款以_23.5_元/立方米一次性包死（含一切费用）工程负责人甲方派_同志为驻现场负责人,乙方派_同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工

2、程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事宜。工程工期本合同工程于_2011_年_8_月_18日开工至_2011_年_8_月_20_日竣工，共_3_天。在施工过程中,除遇下列情况外，工期不予顺延。1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的；2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；工程质量及进度1. 工程质量要求:按有关规定和本合同的约定,经甲方、业主和有关质量监督部门检验,工程质量达到合格标准；2. 乙方必须严格按照甲方施工要求、国家颁发的有关工程规范、规程和标准,甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进行施工,并接受甲方和业主代表的监督、检查；3.甲方可以随时对工程作业进度

3、、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方承担；4.工程竣工,经验收达到本合同约定的合格标准。双方责任一、甲方责任1. 按本合同约定的期限支付工程款；2.负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查, 给予乙方施工必要的协助与支持；3.向乙方提供与本合同相关资料，且就本工程及相关项目向乙方进行技术交底；4.负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。二、乙方责任1.服从甲方及业主现场指挥及管理；2.服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理；承担工程项目的施工质量、安全、进

4、度、文明施工负责；3. 必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃；4.按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容；5.制定妥善的工程质量和安全保证措施;6对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。结算以及付款方式1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算；2、本合同自签定生效之日起，甲方应在竣工后_30_日内一次拨付结清乙方施工费，不按合同规定时间拨付工程款的，按银行逾期付款办法的有关规定处理。3、乙方必须提供经税务机关认可的发票，否则甲方有权拒绝付款，且工期不予顺延。违约处理如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的，按照银行同期贷款支付给乙方利息。争议解决如双方发生争议，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。其它未尽事宜，双方协商一致可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力。本协议自双方签字或盖章后生效，一式两份,双方各持一份，具同等法律效力。甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表：联系方式： 联系方式：日期：_ _年_ _月_ _日 日期：_ _年_ _月_ _日【精品文档】第 3 页